给排水设计合同

给排水设计合同篇一：给排水承包合同给排水工程承包合同发包人（甲方）：（以下简称甲方）承包人（乙方）:（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就建设工程承包合作事项达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：***************工程内容：给排水安装二、工程承包方式及承包范围承包方式：包工承包范围：主体工程的给、排水系统三、质量标准工程质量标准： 符合国家验收规范标准。经甲方、监理、质检联合验收，符合设计要求国家及地方规范要求。按《**********工程项目排给水施工方案》《施工图纸》进行严格审查施工。四、合同价款该项目给、排水工程总包工价大写：贰拾万元（壬：*****.00）。五、合同生效期限乙方向甲方交付施工保证金后，双方合同签字日起生效，同时产生法律效力。工程竣工验收结算清后，保修期到,该合同终止六、 工程款支付甲方按乙方实际施工进度向乙方支付工程款（具体事项双方另作协商）。七、 甲方的权利义务1、 甲方向乙方提供施工图纸及施工方案。2、 按乙方提前三天提供的材料计划，按时材料到位。3、提供材料放置仓库。八、 乙方的权利义务按甲方提供的图纸、施工方案，安排好技工、工具及预埋材料。按建筑方工程进度配合确保安全顺利施工。向甲方提供技师资格证复印件及施工人数。九、 质量与检验乙方接受甲方及工程主管部门各项检查，有返工之处乙方要最快时间进行处理。十、施工安全依照国家工程安全施工标准进行施工，出现安全事故乙方自行处理（劳工保险由甲方向建筑方提供）十^一、竣工验收与结算乙方完成所有范围内的工程，验收通过后甲方扣留总工程款5%作为质量保修金，期限按国家相关文件为依据进行退还。十二、保证金乙方向甲方交付人民币壹万元为保证金。在确保乙方正常顺利施工情况下，竣工结算后退还。十三、违约赔偿双方严守合同条款，不得违反。违约方按所造成的损失向对方进行赔偿。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。发包人（甲方）：（盖章）地址：身份证号：委托代理人：身份证号：日期：承包人（乙方）：地址：身份证号：委托代理人：身份证号：日期：（盖章）篇二：排水规划设计合同金融街项目外排水设计协议书委托方（甲方）：齐哈尔太平洋房地产开发有限公司受托方（乙方）：住所地：法定代表人：本合同甲方委托乙方就齐齐哈尔市金融街项目进行外排水设计，并支付设计报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条:本合同签订依据1、 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、2、 国家及地方有关管理法规和规章第二条设计依据1、 《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。2、 国办发［20XX］23号文［20XX］《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》，鲁政办发［20XX］15号文《关于贯彻《关于贯彻落实国办发［20XX］23号文件做好城市排水防涝工作的通知》。3、 《平原县城市总体规划》(20XX—2020)4、 国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求5、 国家及地方有关管理法规和规章6、 规划工程有关文件7、 甲方提交的基础资料第三条乙方进行规划设计的内容、要求和方式：1、 规划设计内容：根据平原县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则，结合现状主要完成平原县城市排水（雨水、污水、防洪、防洪设施建设）专项规划。2、 规划评审：规划评审由甲方负责组织，评审费用由乙方承担。3、 咨询要求：（1）乙方要充分听取有关部门意见，认真了解现状情况；对城区城市排水现状调查达到国家市政基础设施调查深度，提供调查资料，分析存在问题并进行评价；（2）、确定城市排水体制；（3）预测城市污水量、确定城市污水处理厂位置及规模、进行污水管系统布局（管径、走向、流量、竖向高程控制），划定城市排水分区；（4）根据城市发展方向，确定城区城市排水（污水）系统建设及改造规划；（5） 划定雨水分区，预测城市雨水量、汇水范围及面积、汇集雨水量，确定雨水设施位置、规模及用地，进行雨水管系统布局（管径、走向、流量、竖向高程控制）。（6） 对城市河道及水系、雨水排放情况进行梳理，编制城市防洪排涝规划，并提出合理化建议；（7） 规划近、远期各项有关指标，并进行分析提出规划发展与建设计划。（8） 提出城市排水（污水、雨水）规划及管理存在问题及解决的对策，规划城市排水（污水）管理新模式及发展方向和先进经验。（9） 在编制过程中，应与相关单位进行积极协调沟通,沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。4、咨询方式：乙方按照甲方提供的资料，经过现场踏勘和实际调查。收集相关资料，按照规划编制要求和相关技术规范，独立完成平原县城区排水工程专项规划编制，并通过甲方组织的评审验收。第四条为保证乙方有效进行规划设计工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：1、 提供技术资料：（1） 总体规划资料（图纸及说明书）；（2） 原城市给水、排水规划、防洪排涝规划资料；（3） 排水管、排水泵站、污水处理厂现状及建设计划;（4） 河道、水系、水利设施现状及建设计划；（5） 地形图、气象及水文地质资料等。2、 提供工作条件：为乙方现场调查和方案评审汇报提供便利。3、 其他：根据进展另行商定。甲方提供上述协作事项的时间及方式：20XX年月日前第五条进度要求：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的规划设计工作：自本合同签订之日起10日内，甲方提供全部规划资料，乙方完成现场调查；签订合同之日起15日内，乙方完成初步设计方案，甲方组织汇报，乙方根据意见进行修改设计，10日内乙方完成向甲方提交评审规划成果，甲方对评审意见反馈后20日内，乙方向甲方提交最终成果；甲方如由于各种原因推延时间，乙方工作计划时间顺延。第六条甲方向乙方支付规划设计报酬及支付方式为：1、 规划设计费总额为：万元（陆拾叁万壹仟元）整2、 规划设计报酬具体支付方式和时间如下：（1） 合同签定生效三日内，付20%计元（壹拾贰万陆仟元）整，作为订金。（2） 评审通过，提供最终规划成果后15日内，一次付清余款计万元（伍拾万零肆仟元）整。乙方开户银行名称、地址和帐号为：开户银行：中信银行济南高新支行银行帐号：7377010182600016712第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：1、 保密内容（包括技术信息和经营信息）：双方均应保护对方的知识产权。未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。2、 涉密人员范围：双方主要工作人员3、 保密期限：合同生效后5年内。4、泄密责任：泄密方承担一切后果并承担赔偿费。第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：1、 乙方提交技术咨询工作成果的形式：平原县城区排水工程专项规划说明书、文本及图纸10套，电子文件1套。2、 技术咨询工作成果的验收标准：按照国家及地方相应的技术规范、标准进行验收。3、 技术咨询工作成果的验收方法：通过甲方组织的评审验收。4、 验收的时间和地点：平原县。第八条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。第九条双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，双方另行协商处理。第十条双方确定：1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、双）方所有。2、 在本合有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙（乙、双）方所有。第十一条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交平原仲裁委员会仲裁。第十二条本合同一式捌份，甲方执叁份，乙方执伍份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。篇三：给排水合同--建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就污水处理、消防、配电、给水排水工程施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程概况：1、工程名称：污水处理、消防、配电、给水排水2、工程地点：3、 工程期限：天4、 1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定:4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。5•工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。6•工程价款：。二、 甲乙方工作：1、甲方工作。施工场地具备开工条件；外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；2、乙方工作。厂区管（污水处理、厂区消防、配电、给水）工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。施工材料见附页三、 工程结算及付款方式：1、付款方式1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。1・2、进场施工付合同造价1、3、工程完成，；1・4、工程竣工验收合格再付至合同造价的％; 1・5、质保期结束后付合同造价的％；四、工程技术要求1、给水排水、室外化粪池施（见工艺流程）、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工（厂区消防必须经消防验收合格）。五、工程质量及验收标准：1、 乙方应有关规范施工，并确保验收；2、 乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；3、 乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。六、 工程保修：1、 保修内容：所施工的全部内容；2、 保修期：土建工程保修3、 保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。七、 违约责任：1、乙方未按清单所示的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值50%的违约金。2、 乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值50%的违约金,并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。3、 如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。八、合同份数及有效期限：1、合同一式二份，甲乙双方各执一份；2、本合同自双方签字盖章之日起生效。九、附则：1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。3、其他未尽事宜双方可另行商定。甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：法人代表（签字盖章）：法人代表（签字盖章）：电话：电话：建设给水、排水工程用材料化粪池施工技术篇四：给水排水工程施工合同给水排水工程施工合同甲方（全称）：乙方（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。一•工程名称: 给排水工程二•建设地点： 三•工程内容及工程量：本工程的内容及工程量严格遵循招标文件和标前答疑的有关规定，承包方投标文件内容与之相矛盾的，以招标文件和标前答疑及施工图为准。四，工程内容：1） 全长约1500M的自来水供水管工程。2） 全长约120XXM的排水管工程。3） 施工临时水电接引、临时道路：由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。4） 原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内，交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。五，工程承包方式：1、工程实行包工、包料、包工期、包质量，非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。2、 乙方不得将中标的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。3、 工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。4、 分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。5、 工程开工后，如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方承担。6、 如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中所列的人员进场，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。六、施工时间：年月日至年月日止。七、 工程价格：自来水供水管道采用50PE给水管，每米按80元计算，工程款大约万元。结算时按实际数计算。排水管采用DN1000的钢筋混凝管道，每米按220元计算，工程款大约 万元。结算时按实际数计算。八、 付款方式：自签定合同之日起3天之内预付乙方工程款的30%，完工后经工程监理验收合格付清全部工程款的90%，余下的10%留做保证金，如不出现问题，在年—月—-日前一次付清。九、甲方权利和义务施工中甲方提供乙方施工人员的水、电、住宿问题，但收取相应的水电费。如施工中人员与村民发生纠纷，由甲方负责调解。2•协调解决施工用电。十、乙方权利和义务1,乙方必须严格按照区改水工程设计规范施工，严把质量关，保证施工质量。按照设计和监理要求，分段打压实验。服从监理的管理，服从甲方的监督管理。2，乙方负责的施工范围和工程质量要求：(1)施工范围、材料供应及施工材料：水表井井体、井盖、挖沟、回填、井垫层、路面切割、破碎、管道安装。砌井：采用砖、沙、石子、水泥打垫层。内经1。2米，深1。1至1。2米。乙方自购材料：砖、沙、水泥、石子等建筑材料、主管道配件、闸阀、消防栓、排气阀、分水器、由水表至入户材料(20铜球阀一户一个)、入户塑料管，各种螺丝等小料。3，乙方自购所使用的材料必须由甲方检验合格后才可以使用，由乙方负责检测费用，向甲方提供入户管的检测报告、水泥压块取样的检测报告。乙方自施工之日起，必须按要求做好施工相关的图纸、内业资料等图纸材料，完工后交给甲方。5、施工人员在施工过程中要注意安全，并配有必要的安全措施，要同甲方签定安全施工协议，如发生意外事故，由乙方自行负责所有责任。如因未及时回填或施工过程中发生村民伤害，也全部由乙方负责，可找甲方协调解决。十一、其他约定1、 乙方在签订合同后，施工队负责厂家技术员的食宿。2、 乙方在甲方规定工期内没有完成任务，超期一天，结算时扣除工程总价的5%作为罚款。4、 甲乙双方自签约之日起，如单方违约，支付对方违约金为总造价的10%5、 本合同自签订之日起，如发生纠纷，可以协商解决,也可以据此向甲方所在的人民法院起诉。6、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。发包人：（公章）法定代表人承包人：（公章）法定代表人—年—月—日篇五：给排水工程分包合同工程劳务分包合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。一、 工程概况：工程名称：工程地点：二、 包范围及方式：1、 承包范围：1） 按北京中景昊天工程设计有限公司设计的蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。2） ・包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品；3） .现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。2、 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水），采暖主管道工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。即：1） 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及施工用机械用电等；2） 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）；3） 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;4） 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清；5） 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续；6） 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：①机械故障；②停水停电③不可抗拒的气候条件；④设计变更及其它；⑤现场材料整堆。3、承包方式：1） .本工程采用包工不包料形式承包施工：即包人工、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全；2） •按设计图纸以及变更图的所有给排水、采暖工程的建筑面积计算的单价为：元/m（含零星工程在内的平均价格）；三、工程质量：1•乙方必须按图纸设计要求，国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底，精心组织施工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定，甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责；2•乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。四、 工期要求：按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。五、 双方职责：A、 甲方责任1、 提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。2、 负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。3、 配备垂直运输工具一施工电梯。4、 负责审核由乙方提供的材料单，及时定量购进各种材料到工地。5、 提供施工用水、电及夜间施工照明。6、 负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。7、 协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。8、 按合同约定支付工程进度款。9、 甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。乙方职责：1、 乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建设单位签订的奖罚条款（包括补充说明）执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。2、 乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格。3、 协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作；4、 乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作，自检合格后通知甲方进行复检，而后2配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收；5、 乙方必须服从甲方现场管理组织，接受甲方监督等工作；6、 乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定，保证本分项工程质量在合格以上；B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。7、 乙方工作人员进入施工现场不能违章作业，必须安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故，均由乙方当事人自行负责;8、 乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作,签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管；9、 乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工，服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工；10、 乙方所承包工程质量，不符合验收标准，或由本身技术不过硬所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿；11、 乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场，根据本工程生产、进度要求，必须24小时连续加班作业，并随叫随到，进行开工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理；12、 乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作；13、 文明施工要求：A、根据甲方与建设单位签订的合同，乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作；B、施工场地必须整洁，施工材料必须堆放整齐,绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，用完后剩料及时规类堆放。14、 乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且班后场清，工具、材料堆放整齐，违章时当事人及乙方进行处罚；15、 乙方必须做好工序交接工作，必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象，每次扣罚500元；16、 乙方进入施工区域后，不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证（当地派出所允发证件）等一切有关证件，非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌，违者罚款50元/次；17、 乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容；16、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查；18、 在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行材料代换；19、 配合甲方做好取样送检工作；20、 密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难；21、 验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责;22、 乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的，必须及时报送进离工地工人名单给甲方，费用占总工程造价的％，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行；23、 施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故（含第三者）均由乙方自负。六、 付款方法：1、 乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方，所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方，余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐，验收合格后三个月一次性付清给乙方。2、 如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。七、 工程变更1、 如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。2、 增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。3、 工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。八、 保修责任：保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。九、 奖罚制度：1、 必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。2、 本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收.3、 主要材料表为依据，合理、有计划使用材料，不得随意裁剪各种型号、规格管材，造成超定额标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款1000元以上。5、文明施工，使用材料、设备要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款500元。7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。8、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人，违者每次罚款500-20XX元，情节严重者扭送公安机关处理。9、 有进度延误现象或工程安装质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。10、 以上乙方职责，如有违反，甲方有权对乙方作出适当的罚款警告，而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场，乙方所做工作不给予结算，并向乙方追索由此引致的一切经济损失。十、争议处理：1、在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交延安市仲裁委员会作最终仲裁。2、除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行合同，保持正常施工。十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。发包人：承包人：代表人：代表人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：200年月日200年月日篇六：【给排水】小区室外管设计合同xxxx住宅小区室外管施工图设计协议书甲方：乙方：篇七：给水施工合同范本城东a三区施工合同发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《室外给水安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《南通市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《给水排水管道工程施工及验收规范》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况给水施工地点：如皋区（县）_城东A三区。1、 承包方式：管道施工为包清工形式,DN600球墨铸铁管和钢管为50元每米。DN300以下含DN300球墨铸铁管和钢管均为25元每米。2、 PPR管道安装以每米15元计算。3、 衬塑钢管安装以每米15元计算，具体做法；外防腐采用环氧煤沥青防腐涂料，四油两布，即：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆。4、 阀门井DN1800按每口1200元计算，DN1600、DN1200、DN1400按每口900元计算。承包方式：包工包料方式其中包含（砖头、水泥、黄沙、钢筋等。）浇底板和面板包括最后路面调整。5、 标志牌安装以每个10元计算。（标志牌下方用钢筋焊十字用混凝土浇筑）。6、 大号阀箱安装以每个20元计算。（调高用管材包含在安装费用内）。7、 管道安装包含挖土及回填土。7、8、 所有管道安装均为全垫资。其他所有材料由甲方提供，乙方必须提前3天申报辅材计划，所有耗材由乙方自理。9、 工程工期根据实际情况暂定于20XX年10月5日完工。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、 乙方提供的材料：所有耗材和机械及配电箱等。3、 乙方对甲方采购的材料、用于本合同规定的给水施工，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、 本工程执行GB50013-20XX《室外给水设计规范》、GB50268-20XX《给排水管道工程施工及验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担，工期顺延。3、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。4、 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、 有关安全生产和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、 关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式列下表：付款时间20XX年1月30日前付清所有工程款。扣除5000元为工程质量保证金。2、工程结算：按实计算。六、 其它事项1、 甲方工作：（1）乙方应在开工前一天，向甲方提供管理部门认可的施工图纸或做法说明_2—份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。2、 乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。甲方派驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由甲方负责的各项事宜。七、 违约责任：1、合同签订后双方必须履行合同，如果乙方在完成工程量50%后由于多方面的原因未能继续履行合同的按已完成工程量的50%结算，如果乙方未能完成工程量30%后由于多方面的原因未能继续履行合同的所完成的工程量不予结算。3、 工程保修期壹年。甲方须工程款全部结清。九、合同的变更和解除：1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款—%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：法定代表人：住址：地址：电话：电话：邮编：邮编：签订日期：年月曰签订地点：篇八：室内给排水安装施工合同商铺水暖改造施工合同工程名称：工程地点：合同编号：发包人：承包人：签订日期：二0一三年月日发包方：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，结合迁安市有关规定和本工程具体情况。甲方将“”即给排水、采暖安装工程发包给乙方承建。为进一步明确双方的权利和义务，保证工程顺利实施，双方本着自愿、平等、公正、诚信的原则，经协商一致，签订本协议，望共同遵守。一、 工程项目工程概况：本工程是20XX年开发，一直出租，管道很多地方都已锈蚀，公司决定，对其进行改造，即把原管道拆除、重新安装。工程名称：工程地点：工程规模：平方米结构形式：框架剪力墙结构施工图纸： 施工图重新设计。二、 承包内容：散水以内全部与水相关的一切工作。（含:管、线、给排水、砼填塞管洞边、管洞防水等的预埋及安装工作.及甲方在施工期间的施工用水・用电••临设用水.用电.菅线安装维护工作）三、 承包方式：包工包料，一次包死，每平方米330元。工程价款：包干总造价：按建筑面积7339平方米X330元/平方米=万元，2、付款方式：本工程没有预付款，工程完成验收合格后支付支付。五、 甲方的责任。负责定时对乙方施工现场进行安全、文明检查，检查发现的问题乙方必须按甲方要求按时完成整改，否则视乙方违约，甲方按¥500元/次收取乙方违约金；违约金在乙方的工程款或工程覆约保证金中扣除。甲方向乙方提供的资料：本工程的施工图2套；本工程的施工现场总平面图1份；乙方收到施工图纸后十日内，甲方将组织设计、乙方和监理等单位参加的设计交底及图纸会审。乙方进场前3日内，甲方将对监理公司授权范围及监理公司对监理工程师授权范围书面告知乙方。六、 乙方的责任6.1乙方承包本工程后严禁转包、违法分包。施工中，如监理公司或甲方发现乙方明显不能履行保证质量和工期等合同约定义务，达不到甲方提出的限期整改要求，甲方有权重新选择专业施工队伍，至终止本合同，要求乙方限期退场，并赔偿甲方相应损失。乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场的环境卫生和污染管理规定，如在工程进行期间，因违反了上述规定而被政府有关部门要求停止、罚款以及其他处罚时乙方应承担全部经济和法律责任。乙方应作好对入场工人的三级教育、定期进行安全培训，凡施工中所发生的一切大小安全事故、机械伤人事故等由乙方负责，由乙方处理并承担全部经济和法律责任。工程实体未移交给甲方之前，乙方负责成品保护。乙方应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部法律责任及经济责任。在本工程项目中不得有因乙方责任而产生的劳资纠纷、经济合同纠纷导致民工、工人或企业到甲方办公区、项目所在地讨薪，上街游行，到政府和行政主管部门上访、静坐等一切事件的发生，否则由此给甲方带来的社会负面影响、经济损失，由乙方负责。乙方必须无条件服从甲方、监理方管理。否则视为乙方违约，甲方将按¥1000元/次收取乙方违约金，违约金在乙方的工程款中扣除。七、工程质量：本工程的质量管理按照《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量管理条例》等国家及当地政府现行的相关法律、法规的附件中的《工程质量管理制度》执行。要求工程质量达到合格等级标准。如乙方不按协议约定施工，施工质量达不到协议约定质量标准，或施工用材料、设备不符合设计图纸及甲方、现场监理工程师的要求，甲方有权责令乙方暂停施工、进行整改,由此造成的返工费用和工期延误责任由乙方自行承担。八、 合同工期开工竣工日期：开工时间为，工时间为，共计日历天。九、 安全、文明施工乙方应严格按照《建筑工程安全生产管理条例》和建设部建办[20XX]89号文件及地方行政主管部门的有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全。凡施工中所发生的一切大小安全事故、机械伤人事故等由乙方负责，由乙方处理并承担全部经济和法律责任。若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设行政管理部门并通知甲方及监理公司，由此产生的工程延误、造成的经济、法律责任概由乙方承担。十、保险：乙方应严格按照国家规定办理人事和财产保