《04231建设工程合同（含FIDC）条款》自考复习题库大全-上（单选题汇总）

PAGEPAGE1《04231建设工程合同（含FIDC）条款》自考复习题库大全-上（单选题汇总）一、单选题1.FIDIC合同条件下，在缺陷责任期内负责照管工程现场的是A、发包人B、承包人C、工程师D、使用人答案：B2.下列文件中，属于订立合同要约文件的是A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招标说明书答案：B3.甲乙双方于2月10日签订了加工承揽合同，甲方提供材料到场日为2月15日，乙于2月20日开始加工，合同条款中附有“自双方签字之日起一周后合同开始生效"字样，则该合同生效时间为A、2月1日B、2月15日C、2月16日D、2月20日答案：C4.FIDIC《施工合同条件》条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商

合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼答案：B5.国际工程施工合同争议解决时，可提交DRB进行解决，DRB指的是A、争议协商委员会B、争议调解委员会C、争议仲裁委员会D、'争议评审委员会答案：D6.FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是A、新红皮书B、新黄皮书C、银皮书D、绿皮书答案：D7.根据FIDIC土木工程施工合同，下列不属于发包人工作的是A、提供施工场地B、对施工现场进行清理C、提供勘察报告D、在缺陷责任期内照管工程现场答案：B8.采用FIDIC《施工合同条件》时，建筑工程一切险的投保者是（)。A、发包人B、工程师C、承包人D、项目经理答案：C解析：国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。如FIDIC的《施工合同条件》要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。住房和城乡建设部发布的《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201应当由发包人投保建筑工程一切险。2007年11月1日国家发展改革委、财政部、建设部等九部委联合发布的《标准施工招标文件》年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。9.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为2500元/吨，合同约定2015年3月1日提货，但施工企业逾期至2015年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为2400元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按A、2500元/吨计算B、2500元/吨计算并追加违约金C、2400元/吨计算D、2400元/吨计算并追加违约金答案：D10.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()。A、19个月B、19.5个月C、21个月D、21.5个月答案：A11.由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应()。A、由承包人承担，工期不予顺延B、由承包人承担，工期相应顺延C、由发包人承担，工期不予顺延D、由发包人承担，工期相应顺延答案：A12.下列有关和解的描述中，错误的是A、和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B、和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C、和解的方式和程序十分灵活D、和解解决争议节省开支和时间答案：B13.下列属于监理合同文件优先解释顺序的是A、合同修正文件B、委托监理合同C、中标通知书D、监理投标书答案：C14.监理合同的有效期是指()A、监理合同中书面约定的履行期间B、从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C、监理完完成正常工作和附加工作时间之和D、监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和答案：B15.在FIDIC合同条件中，属于承包商应承担的风险包括A、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化B、社会动乱导致施工暂停C、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物D、施工过程中当地税费的增长答案：D16.在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格A、由业主提出，工程师批准执行B、由工程师提出，业主批准执行C、由承包商提出，工程师批准执行D、由承包商提出，业主批准执行答案：C17.在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括A、工期B、费用C、工期和费用D、工期、费用和利润答案：D18.在FIDIC合同条件中，承包商可以要求复工，是在工程师暂停施工超过A、90天B、84天C、30天D、28天答案：A19.合同的产生需要A、1位当事人参加B、2位当事人参加C、3位当事人参加D、2位及以上当事人参加答案：D20.按《施工合同(示范文本)》，在确认计量结果后()，发包人应向承包人支付工程款。A、7天内B、14天内C、28天内D、21天内答案：B21.FIDIC“新红皮书”中，业主在“中标函”中对实施、完成和修复工程缺陷所接受的金额，来源于承包商的投标报价并对其确认称为()。.A、合同价格B、投标价格C、接受的合同款项D、双方认可的合同价格答案：C22.债权人对待撤销事件应当知道时，债权人应在多长时间内行使撤销权?A、一年B、两年C、三年D、四年答案：A23.根据《招标投标法》规定，建设单位和中标单位应自中标通知书发出()签订承包合同。A、15天内B、30天内C、45天内D、60天内答案：B24.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商()。A、必须接受裁决委员会的决定B、可以将争议提交业主做决定C、可以提交仲裁机构做决定D、可以再次提交工程师做决定答案：C25.设计合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于()。A、成立但不生效状态B、既不成立，也不生状态效C、承诺生效但合同不成立状态D、生效但不成立状态答案：A26.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是()。A、罚金B、赔偿金C、利息D、违约金答案：D27.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（）赔偿损失。A、建设单位B、监理单位C、监理工程师D、项目经理答案：A28.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设施工合同(示范文本)》通用条款规定，()。A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师答案：B29.为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC《施工合同条件》中定义的“基准日”是指()。A、投标截止日B、风险事件发生日C、投标截止日前第28天D、承包商接到中标通知书日答案：C30.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是A、实际履行和损害赔偿可以同时使用B、违约金和定金不能同时选用C、违约金是承担违约责任的必备形式D、违约金和损害赔偿可以同时使用答案：C31.可以作为索赔依据的资料有很多，其中不包括()。A、招标文件B、现场气象记录C、工程师口头指令D、工程财务记录文件答案：C32.清偿是合同权利和义务终止的重要原因之一。所谓的清偿人主要是指A、法院B、担保人C、债务人D、债权人答案：C33.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则A、发包人承担全部费用，工期相应顺延B、发包人承担全部费用，工期不予顺延:C、承包人承担全部费用，工期不予顺延D、承包人承担全部费用，工期相应顺延答案：A34.根据《施工合同文本(示范文本)》规定，已经工程师验收合格并隐蔽的工程，应工程师要求剥露、重新检验，并在检验后重新覆盖，若重新检验不合格，则由此发生的费用和延误的工期处理是()。A、费用发包人承担，工期顺延B、费用由承包人承担，工期不予顺延C、费用承包人承担，工期顺延D、费用由发包人承担，工期不予顺延答案：B35.对于工程范围变化，引起新增“附加工程”，()。A、承包商有权拒绝执行B、承包商无权拒绝C、业主另选承包商执行D、由业主和承包商协商，承包商能否完成答案：B36.依据《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工答案：C37.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件,承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为()万元。A、8B、10C、11D、13答案：A38.《建设工程质量管理条例》规定，()对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A、国务院B、国务院建设行政主管部门C、国务院发展计划部门D、国务院建设行政主管部门和铁路、交通、水利等有关部门答案：B39.根据《合同法》，下列合同成立的是A、要约通知到达受要约人B、要约通知发出C、承诺通知到达要约人D、承诺通知发出答案：C40.属于合同法律关系客体的是（）A、自然人B、承包商C、权利和义务D、智力成果答案：D41.由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应A、由承包人承担，工期不予顺延B、由承包人承担，工期相应顺延C、由发包人承担，工期不予顺延D、由发包人承担，工期相应顺延答案：A42.某物资采购合同履行过程中，双方约定先发货、后付款，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的()。A、双方享有的同时履行抗辩权B、先履行方享有的不安抗辩权C、后履行方享有的抗辩权D、后履行方享有的不安抗辩权答案：C43.在施工合同履行当中，承包商最后的实际竣工之日，确定的时间是（)。A、验收通过日B、承包商提交验收报告日C、工程师宣布之日D、承包商提交结算报告日答案：B44.建设工程合同纠纷的仲裁委员是.A、工程所在地B、仲裁申请所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：当事人的自愿性是仲裁最突出的特点仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。45.下列关于工程变更的说法中，不正确的是A、因承包商自身原因导致的工程变更，承包商无权要求追加合同价款B、工程师同意承包人提出的合理化变更建议,承包人有权分亭可能的收益C、承包人可以独立的向发包人提出工程变更D、工程师不同意承包商提出的变更价款,双方可按合同争议的约定处

理答案：C46.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是()。A、先履行抗辩权B、先诉抗辩权C、同时履行抗辩权D、不安抗辩权答案：C47.按FIDIC“新红皮书”规定，对业主的某项索赔，如果业主或承包商对:工程师的处理结论不满意，可以提交DAB或仲裁，但在裁决结论对索赔处理结论进行修改之前，()。A、暂停执行工程师的处理结论B、业主和承包商协商是否执行工程师的处理结论C、取消工程师的处理结论D、承包商和业主必须执行工程师的处理结论答案：D48.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起A、3个月B、6个月C、12个月D、24个月答案：B解析：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。49.材料采购合同履行过程中，如果材料供应商供应的材料早于合同规定的交付期限，则()。A、采购人可拒绝接受B、采购人也必须接受C、应双方协商D、采购人接受并提前付款答案：A50.依据FIDIC施工合同的各文件的优先解释顺序，排在第一位的是A、中标函B、投标函C、合同协议书D、合同条件答案：C51.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A、抵押B、保证C、质押D、留置答案：C52.某工作由于非承包商原因延误5天，该工作为非关键工作，总时差为3天，则承包商可索赔的工期为()。A、5天B、8天C、2天D、3天答案：C53.仲裁应当()。A、不开庭进行B、开庭但不公开进行C、公开开庭进行D、书面审理，当事人不出庭进行答案：B解析：开庭和裁决。仲裁应当开庭进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。54.根据FIDIC土木工程施工合同条件费用管理条款中对工程计量的规定，承包商被书面要求对记录和图纸进行审查时，应在多少天内参加审查A、14B、15C、21D、28答案：A55.合同管理信息系统的主要功能不包括A、信息收集B、信息存储C、信息加工D、信息分解答案：D56.应计入安全施工费的是A、安全警示标志牌B、现场防火设施C、现场临时用电接地保护装置D、垂直方向交叉作业防护答案：A57.合同关系的内容是指A、债权人的权利和债务人的义务B、物C、行为D、债权人和债务人答案：A58.按《关于出让国有土地使用权批准权限的通知》，出让耕地100hm2时应由A、全国人民代表大会批准B、省级人民政府批准C、县级人民政府批准D、国务院批准答案：D解析：(4）合同规定的土地开发项目经过有关部门审批方能生效。我国法律规定使用耕地66.7hm²以下、其他土地133.3hm²以下的成片开发项目，要由省、自治区、直辖市人民政府审批;使用耕地超过66.7hm²、其他土地超过133.3hm²的开发项目,由国务院批准。59.监理委托合同中，属于委托人权利有A、生产工艺设计认定权B、选择工程分包单位的认可权C、施工质量的检验权D、工程建设有关协作单位协调主持权答案：A60.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生的28天内，承包人应向工程师递交()。A、索赔事件发生的原因和证据资料B、索赔的依据C、索赔意向通知D、索赔报告答案：C解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。61.双方签署的监理合同内写明的合同金额，该酬金对应的工作是指()。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常.附加和额外监理工作答案：A62.下列有关无效合同中，错误的是（）。A、无效合同从订立起就没有法律效力B、建设主管部门有权确认合同无效C、一方当事人无权确认合同无效D、合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行答案：B63.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过A、和解解决争议B、调解解决争议C、诉讼解决争议D、仲裁解决争议答案：A64.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案：C65.根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同答案：C66.建设工程施工项目选择分包单位时，监理单位有A、建议权B、否定权C、主持权D、协调权答案：B67.因业主提出设计变更而新增工程量时，承包人提出工期索赔，确定此类索赔工期的计算方法常用A、比例分析法B、网络分析法C、对比分析法D、分项计算法答案：A68.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A、按委托人认为受到的损失计算赔偿B、扣除合同约定的全部监理酬金C、赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D、应当双倍返还定金答案：C69.固定价格合同，是指()。A、约定风险范围内价格不变B、直至工程结算时价格不变C、以签合同时的价格作为结算依据D、套用的单价不变答案：A70.在.FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是A、雇主B、承包商C、分包商D、设计单位答案：A71.建筑工程一切险属于A、建设单位经费B、建设单位管理费C、建设单位开办费D、暂定金额答案：A72.因业主未按合同约定提供必须的施工条件导致工程无法按预定计划实施，属于A、施工措施变更B、设计变更C、条件变更D、计划变更答案：C73.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，那么确定价款或报酬时，履行的顺序应该是A、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B、合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C、补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D、补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款答案：C解析：解析，合同文件的解释顺序，协议在最前面，所以，先排除AB,合同生效，合同有关条款就应遵循，则优先于市场价格，排除D.74.“不安抗辩权”是指按照合同规定，享有中止履行义务的权利（)。A、先履行义务方B、后履行义务方C、合同担保人D、合同以外的第三人答案：A75.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%E、承接变更的设计人与监理工程师共同承担答案：D76.承揽合同履行过程中，承揽人对完成的工作享有()。A、保证权B、抵押权C、质押权D、留置权答案：D77.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购人。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应()。A、向人民法院起诉，要求确认该合同无效B、向人民法院起诉，要求撤销该合同C、向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D、向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同答案：B78.下列不属于工程合同所包括的文件是A、合同协议书B、中标通知书C、投标书及其附件D、招标公告答案：D79.索赔费用计算采用总费用法时，需要具各一些条件，不属于这些条件的是()。A、承包商的报价是合理的B、工程成本核算符合普遍认可的会计原则C、费用损失是非承包商的责任D、承包商为了中标压低了报价答案：D80.下列选项中，不可向人民法院申请撤销合同的是A、因重大误解而订立的合同B、乘人之危订立的合同C、合同履行环境发生变化D、显失公平的合同答案：C解析：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的。(2)在订立合同时显失公平的。(3)—方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。81.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为21个月，则竣工结算时应按A、延误1个月竣工赔偿B、提前1个月竣工奖励C、不追究延误竣工责任，也不给予奖励D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿答案：A解析：本题考查的是延误工期和施工进度计划的修订。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。82.下列属于效力待定合同的是A、无民事行为能力人签订的合同B、无权代理人代订的合同C、形式合法但内容和真实目的非法的合同D、存在有违反法律、行政法规的强制性规定条款的合同答案：B83.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是()。A、债务清偿B、合同解除C、免除债务D、债务抵消答案：A84.合同当事人将自己的和第三人的财产移交债权人的担保方式是A、保证B、抵押C、质押D、留置答案：C解析：质押是指债务人或者第三人将其动产或者财产权利移交债权人占有，以该动产或者财产权利作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该动产或者财产权利折价或者以拍卖、变卖该动产或者财产权利所得价款优先受偿。债权人是质权人，债务人或第三人是出质人,移交的动产为质物。质押与抵押的最大不同点在于，抵押不转移对抵押物的占有,而质押必须转移对质物或用以质押的财产权利凭证的占有。根据《担保法》的规定,质押分为动产质押和权利质押。质押的核心是债权人的质权。质权属于担保物权，具有如下法律特征:1.质权的设立以转移质押物的占有为前提。这也是质权人能够实现债权的关键所在。2.质押物限于动产和权利。民事权利有多种，但依法能用以质押的仅限于财产权利，如汇票、本票、支票、债券、存单以及依法可以转让的股票、股份、商标权等。非财产权利不能质押。3.债权人接受质押物,该质押物被债权人占有，债务人不履行债务时,债权人依法就质押物的交换价值优先受偿。85.承揽合同履行过程中，定作人未在合理期限内检验并通知承揽人的，()。A、双方协商另行检验B、定作人延迟检验再通知承揽人C、视为定作物符合要求D、不再进行检验答案：C86.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。A、索赔报告B、索赔证据C、现场同期记录D、索赔意向通知答案：D87.对于损失大、概率小的风险可以采取什么措施?A、风险回避B、风险控制C、风险转移D、风险保留答案：C88.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为A、8万元B、10万元C、11万元D、13万元答案：B解析：解析，前期节约的2万元，是承包人承担风险的应得利益，不应从索赔中扣除，所以，不选A89.先给付义务人行使不安抗辩权时,后给付义务人在约定的或合理的期限内未恢复履行能力且不能提供担保的，先给付义务人有权A、中止履行B、变更合同C、解除合同D、拒绝履行答案：C90.在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款

的是A、承包人B、工程师与发包人共同C、工程师D、发包人答案：D91.合同履行地点不明确时，采取给付货币方式的，其履行地点是A、给付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、履行义务所在地D、签订合同所在地答案：B92.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于()。A、1年B、2年C、5年D、工程设计年限答案：C93.索赔的材料费中不包含A、材料用量增加的费用B、材料价格上涨的费用C、材料库存时间延长而增加的保管费用D、材料不合理的损耗费用答案：D94.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A、承包人第一次提交竣工验收报告日B、承包人修改后再次提请竣工验收日C、最终验收合格D、办理竣工验收手续答案：B95.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为40万元的设备供货合同，合同约定的违金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金.8000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失5万元，乙公司依法向甲公司支付()。A、1.6万元B、4万元C、4.8万元D、5万元答案：B解析：本题考查的是违约责任。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。96.监理合同自()开始生效。A、合同写明开始监理之日B、监理单位实际开始监理工作之日C、合同签字之日D、承包合同开始执行之日答案：C97.承包人与发包人签订质量保修书的时间是A、工程竣工验收之前B、工程竣工验收之时C、工程竣工验收之后D、工程竣工验收合格之后答案：A98.承包商在合同策划时，必须对工程的合同风险进行评价，如果工程存在()情况，则工程风险很大。A、工程规模较大、工期较长B、投标期压缩得很短、承包商没有时间详细分析招标文件C、业主要求采用固定总价合同D、业主要求采用单价合同答案：B99.根据《建设工程施工合同文本(示范文本)》规定，发包人的主要工作有()。A、保证施工噪音符合环保规定大B、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道C、提供进度统计报表D、做好施工现场地下管线的保护答案：B100.根据建设工程施工合同，承包人认为工程师指令不合理时应在收到工程师指令后多长时间内向工程师提出修改指令的书面报告A、12小时B、24小时C、48小时D、7天答案：B101.建设工程合同发生争议时，当事人自行解决争议的方式是A、和解解决争议B、调解解决争议C、诉讼解决争议D、仲裁解决争议答案：A102.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的A、同时履行抗辩权B、后履行抗辩权C、不安抗辩权D、合同中止履行的权利答案：C103.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是()。A、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B、如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C、发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意答案：B104.在复杂的研究或提供顾问性服务时，工程咨询合同多采用A、单价合同B、人月合同C、百分比合同D、总价合同答案：B105.在施工合同履行当中，承包商最后的实际竣工之日，确定的时间是A、验收通过日B、承包商提交验收报告日C、工程宣布完工之日D、承包商提交结算报告日答案：B106.我国工程建设中，履约保函是由谁开具的担保证明，通常为合同金额的10%?A、商业银行B、投标人C、担保公司D、招标代理人答案：A107.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失的承担者是A、发包人B、工程师C、承包人D、发包人与承包人共同答案：C解析：对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。108.违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方()。A、在继续履行过程中可更换标的B、可拒绝继续履行合同C、必须按合同条款继续履行合同D、在对方同意变更违约责任条款后再继续履行合同答案：C109.合同当事人既约定了违约金又约定了定金，根据《合同法》的规定，若合同履行过程中一方发生违约后A、违约方可以选择定金或违约金赔偿B、违约方可以选择其它形式赔偿C、未违约方可以选择定金或违约金赔偿D、未违约方可以选择其它形式赔偿答案：C110.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于A、工程变更索赔B、工程加速索赔C、合同被迫终止索赔D、合同中默示的索赔答案：D解析：解析，异常恶劣天气影响的停工索赔，不存在工程变更，也没有要求赶工加速，更不会造成合同终止，所以，排除ABC111.自债务人的行为发生之日起多长时间内没有行使撤销权，则该撤销权消灭?A、1年B、2年C、3年D、5年答案：A解析：《合同法》第七十五条规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。112.既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是A、罚金B、赔偿金C、利息D、违约金答案：D113.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是A、债务清偿B、合同解除C、免除债务D、债务抵消答案：A114.FIDIC(1999年版）施工合同条件规定，当某项工程量的数量变化超过多少时，可采用新的费率和价格?A、10%B、15%C、20%D、25%答案：A115.工程师对已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，对于发生的费用和工期，处理正确的是A、费用由发包人承担，工期给予顺延B、费用由承包人承担，工期不予顺延C、费用由发包人承担，工期不予顺延D、费用由承包人承担，工期给予顺延答案：A116.联营合同的特点是()。A、联营各方没有责任互相帮助B、联营合同在性质上与承包合同一致C、联营成员各担风险、各享利益D、合同各方应有互相忠诚、互相信任的责任答案：D117.建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：当事人的自愿性是仲裁最突出的特点仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。118.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付()。A、2万元B、2.5万元C、3万元D、3.5万元答案：A解析：《合同法》第一百一十六条规定：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。根据该条规定，定金条款或违约金条款不可并用，当事人只可择其一而行使之。《合同法》第一百一十四条的规定，双方约定的违约金低于违约造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；双方约定的违约金过分高于违约造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。也就是说，根据损失，违约金可以要求增加或减少。此题，损失是2按，而此题的问题是“乙公司依法向甲公司支付违约金多少”，这里强调的是“违约金”，根据合同条款，违约金就是2万。119.《建设工程委托监理合同》属于()。A、要式合同B、诺成合同C、单务合同D、技术合同答案：B120.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任答案：B121.根据《建设工程施工合同文本(示范文本)》规定，承包人的主要工作有()。A、办理施工许可证B、协调处理施工现场周围地下管线保护工作C、组织设计交底D、按工程需要提供非夜间施工使用的照明答案：B122.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时()。A、可自行运出工地B、应经业主批准后才能运出工地C、不能运出工地D、经监理工程师批准后才能运出工地答案：D123.下列不属于预算定额编制依据的是﹒A、全国统一劳动定额B、现行的设计规范C、概算指标D、通用的标准图集答案：C124.下列关于代理的叙述中，不正确的是()。A、无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B、无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C、无权代理的法律后果由被代理人承担D、代理人只能在代理权限内实施代理行为答案：C125.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定()。A、施工合同成立，但不生效B、施工合同成立，且已生效C、施工合同不成立，不生效D、施工合同不成立，但有效答案：B126.按照(建设工程施工合同示范文本》的规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，正确的解释顺序是A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的变更协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书答案：C解析：本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他合同文件—--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。127.保留金一般为每次工程进度款的()，但总额一般应限制在合同总价款的()。A、10%，10%B、5%，5%，C、5%，10%D、10%，5%答案：D128.我国建设工程的法律基础是一个完整的法律体系，这个法律体系中，效力由高到正确的是()。A、宪法、行政法规、法律B、法律、行政法规、地方性法规C、法律、地方性法规、行政法规D、行政法规、地方性法规、法律答案：B129.英国土木工程师学会的简称是()。A、ICE.B、AIAC、FIDICD、NEC.答案：A130.承包商使用租赁设备，当非承包商原因导致施工机械窝工闲置，窝工机械费计算采用()。A、折旧台班费B、报价单中机械台班费用单价C、机械的租赁价格D、工程师确定的机械单价答案：C131.总承包商将部分工程分包给分包商后，由于分包商的责任给业主造成损失，对该损失来说()。A、总承包商不承担责任B、由业主直接向分包商索赔C、总承包商承担连带责任D、由工程师承担答案：C132.下列可用于权利质押的是A、已办过抵押手续的汽车B、土地所有权C、企业办公用房D、注册商标转让权答案：D133.在施工合同履行当中，承包人的务义务包括（)。A、确保施工场地内的主要交通干道的畅通B、确定施工现场的水准点与坐标控制点C、提供和维修施工现场非夜间使用的照明D、组织图纸会审和设计交底答案：C134.因债务人息于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的A、代位权B、撤销权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权答案：A135.抵押与质押的区别主要在于A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C136.下列否尽于建筑工程合同信息管理特有特点的是A、时效性B、科学性C、综合性D、复杂性答案：B137.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是A、协商B、仲裁C、调解D、诉讼答案：D解析：合同纠纷的解决方式多样，一般来说，主要有以下四种：1、协商。合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、仲裁。合同当事人协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。138.由于业主或工程师指令承包商加快施工速度，缩短工期，而引起的索赔属于A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、意外风险索赔答案：C139.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由人民法院解决争议B、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案：B140.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为A、1万元B、2万元C、4万元D、5万元答案：C141.下列关于合同成立地点的说法中不正确的是A、双方当事人签字盖章地为合同成立地B、采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地C、债务人的经常居住地为合同成立地D、口头协议的承诺生效地为合同成立地答案：C解析：承诺生效时合同成立，即承诺生效的时间即为合同成立的时间。合同成立的地点有以下规定：（1）承诺生效的地点为合同成立的地点；（2）采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地点为合同成立的地点；没有主营业地点的，其经常居住地为合同成立的地点：（3）当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点；（4）当事人约定了合同成立地点的，约定的地点为合同成立的地点。142.在某施工合同履行中.由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是A、监理工程师B、监理单位C、项目经理D、建设单位答案：D解析：应该向建设单位索赔，因为监理单位受建设单位的授权，代表建设单位管理，建设单位143.下列有关无效合同的说法中，错误的是A、无效合同从订立起就没有法律效力B、建设主管部门有权确认合同无效C、方当事人无权确认合同无效D、合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行答案：B144.根据我国法律规定，普通诉讼时效期间为()。A、1年B、2年C、5年D、10年答案：B145.从法律上说，下面属于自然人的是A、公民B、监理协会C、建筑有限公司D、地方检案院答案：A146.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。A、工程所在地B、被告住所地C、原告住所地D、合同签字地.答案：A147.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A、按委托人认为受到的损失计算赔偿B、扣除合同约定的全部监理酬金C、赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D、应当双倍返还定金答案：C148.材料采购合同履行过程中，由于()造成的货物交接错误责任不应由采购人承担。A、采购人在合同内错填到货地点B、采购人在合同内错填接货人C、供货人变更约定的运输线路D、采购人未在合同约定期限内将变更到货地点通知对方答案：C149.工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是A、约定预付款方式属于准备阶段B、工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段C、承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D、工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段答案：B150.按FIDIC“新红皮书”规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时()。A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任:C、应由承包商和指定分包商共同承担责任D、应由指定分包商直接对业主承担责任答案：D151.当事人之间互负的债务有先后履行的顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种权利为A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权答案：A152.下列关于工程分包的说法中，正确的是A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包入不再对分包的工程承担任何责任C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位答案：D153.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按监理工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由()承担。A、监理工程师B、承包人C、承包人和发包人共同D、监理工程师和承包人共同答案：B154.标的物提存后，毁损、灭失的风险由()承担。A、债权人B、债务人C、提存部门D、债权人与债务人共同答案：A155.能够作为保证人的是A、法院B、学校C、中华慈普总会D、合伙企业答案：D156.按索赔目的划分，索赔种类有()。A、经济索赔B、单项索赔C、条款明示的索赔D、业主与承包商之间的索赔答案：A157.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织称之为()。A、自然人B、法人C、其他组织D、民间组织答案：B158.《合同法》规定，要约可以撤销，但要约撤销必须在（)。A、受要约人发出承诺通知之前B、要约到达受要约人之前C、承诺通知到达要约人之前D、受要约人发出承诺通知之后答案：A159.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转代理答案：A160.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人A、1万元.B、3万元C、5万元D、7万元答案：B解析：本题考查的是设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。设计费一共支付5万，其中2万的定金已经支付，进一步再支付3万。161.《中华人民共和国合同法》规定，要约可以撤销，但要约撤销必须在A、受要约人发出承诺通知之前B、要约到达受要约人之前C、承诺通知到达要约人之前D、受要约人发出承诺通知之后答案：A162.按照《建设工程委托监理合同》(示范文本）规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()。A、发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止B、发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止C、发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止D、发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止答案：D163.按FIDIC“新红皮书”规定，在现场发现化石等物品或文物时，承包商应立即通知()，就处理上述物品发出指示。A、工程师B、政府C、文物主管部门D、上级企业答案：A164.合同成立判断的依据是A、合法B、平等C、自愿D、承诺生效答案：D165.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼答案：D166.在建设施工合同履行过程中，发包人因承包人模板支架设计不当造成永久的工程缺陷，发包人向承包人提出补偿的行为是A、反索赔B、索赔C、变更D、合同外索赔答案：A167.FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是A、新红皮书B、新黄皮书C、银皮书D、绿皮书答案：A168.在下列合同纠纷的解决方式中，不需要第三方介入的是A、诉讼B、和解C、调解.D、协商答案：B169.保证合同的当事人是指A、合同当事人B、债权人和债务人C、保证人和债权人D、保证人和债务人答案：C解析：本题属于基本知识记忆理解题，考核的知识点是保证合同的当事人。我国《担保法》规定，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。可见，保证合同的当事人包括保证人和债权人。170.下列文件中，属于订立合同要约文件的是，()。A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招标说明书答案：B171.关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是A、进口设备原价是指进口设备的到岸价B、进口设备到岸价由离岸价和设备运杂费构成C、关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D、关税不作为计算增值税的基数答案：C172.工程承发包中，按相关法律法规规定，合法的是()。A、分包单位将承包的工程再次分包给其它施工单位B、承包人将工程中主体结构部分包给其它施工单位C、经发包人认可，承包人将承包工程中部分分包给其它施工单位D、承包人将承包的工程全部包给其它施工单位答案：C173.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是A、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B、如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C、发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意答案：B174.FIDIC《施工合同条件》是()A、国际惯例B、法律C、法规D、行政指导文件答案：A175.商业广告在《合同法》中属于A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约文件答案：C176.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指()的承包商。A、由业主选定，与总承包商签订合同B、由监理工程师选定，与业主签订合同C、由总包商选定，与业主签订合同D、由业主选定，与监理工程师签订合同答案：A177.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为A、已经成立B、完备形式后成立C、效力待定D、未成立答案：C178.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作答案：B179.固定价格合同，是指A、约定风险范围内价格不变B、直至工程结算时价格不变C、以签合同时的价格作为结算依据D、套用的单价不变答案：A180.以下属于设计合同发包人责任的是()。A、负责向施工单位设计交底B、为承包人现场工作人员提供生活便利条件C、处理施工中的设计问题D、按国家标准进行设计答案：B181.合同转让是合同变更的一种特殊形式，是变更合同的A、内容B、条件C、主体D、客体答案：C182.FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是()。A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用答案：A183.材料采购合同履行过程中，发生逾期交货情况后，()。A、要按货款总价计算违约金B、采购人按期派车到指定地点接收货物的损失由自己承担C、采购人有权解除合同D、采购人仍必须接收货物答案：C184.代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用承担者是()。A、债务人B、债权人C、第三人D、人民法院答案：A解析：根据《民法典》第535条第二款规定，代位权的行使范围以债权人的到期债权为限债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担185.下列关于合同变更效力说法正确的是A、原合同内容将完全失去法律效力B、合同变更只对合同未履行部分有效，无溯及力C、合同变更后，造成当事人损害的，可不再进行赔偿D、主合同的变更不影响从合同的效力答案：B186.保证合同的当事人是指(A、合同当事人B、债权人和债务人C、保证人和债权人D、保证人和债务人答案：C解析：本题属于基本知识记忆理解题，考核的知识点是保证合同的当事人。我国《担保法》规定，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。可见，保证合同的当事人包括保证人和债权人。187.监理公司具有法人资格的时间为（）日。A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书答案：C188.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了柢押登记。则()。A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D189.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于()。A、采取欺诈手段B、超越经营范围C、采取胁迫手段D、无效代理答案：A190.下列选项中不属于建设工程合同的是A、建设工程勘察合同B、建设工程勘察设计合同C、建设工程施工合同D、建设工程运维合同答案：D191.混凝土工程中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检查，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响，正确的处理是()。A、工期和费用损失均应给予补偿B、工期和费用损失均不给予补偿C、给予费用补偿但不顺延合同工期D、顺延合同工期但不给予费用补偿答案：A192.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度﹐承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任承担者是()。A、工程师B、承包人C、工程师和承包人D、发包人答案：B193.在FIDIC合同条件中，属于承包商应承担的风险包括()。A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B、社会动乱导致施工暂停C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D、施工过程中当地税费的增长答案：C194.为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC《施工合同条件》中定义的“基准日”是指A、投标截止日B、风险事件发生日C、投标截止日前第28天D、承包商接到中标通知书日答案：C195.组成建设工程施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是A、合同专用条款B、投标书C、协议书D、合同通用条款答案：C解析：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用条款规定的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书（如果有）；③投标函及其附录（如果有）；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨其他合同文件。196.按FIDIC通用条件，工程通过竣工检验达到了合同规定的基本竣工要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前()以书面形式向工程师申请颁发接收证书。A、14天B、21天C、28天D、42天答案：A197.对于工程施工中的延误，()造成的拖期是可以原谅的拖期。A、承包商组织管理不好B、一般性的天气不好影响施工进度C、设备材料供应不足D、推定的工程变更指令答案：D198.建筑工程开工前，()应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位答案：A199.“希望他人向自己发出要约的意思表示”称为A、要求B、要约邀请C、承诺D、邀请。答案：B200.能够作为保证人的是()。A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园答案：B201.以下属于可变更、可撤销合同的是()。A、因重大误解而订立的合同B、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益C、恶意串通损害第三人利益D、损害社会公共利益答案：A202.《施工合同文本(示范文本)》规定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于()答复。A、28天内B、14天内C、42天内D、21天内答案：A203.按《施工合同文本(示范文本)》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负贵采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由(.)负责。A、承包人B、发包人和承包人共同C、发包人D、设备供应商答案：C204.根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后A、7天内B、14天内C、21天内D、28天内答案：B205.提交索赔通知书后，承包商要定期报送索赔资料，并在索赔影响事件结束后28天内提交最终的()。A、索赔报告B、索赔证据C、现场同期记录D、索赔金额和工期答案：A206.甲跟乙签订100万元金额的商品加工合同，按照合同约定甲付给乙加工定金和材料费用共计40万元，乙未按规定按时履行合同，根据《担保法》规定，甲最多能得到的定金赔偿是A、40万元B、60万元C、80万元D、100万元答案：A207.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是A、罚金B、赔偿金C、利息D、违约金答案：D解析：解析,A只有制裁性，BC只有补偿性208.FIDIC《施工合同条件》条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的()。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼答案：B209.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是()施工进度计划。A、承包商编制的B、监理单位制定并由承包商认可的C、业主编制的D、承包商提交并经监理工程师批准的答案：D210.建筑工程监理是指监理单位受()的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。A、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位答案：A211.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，适合采用（)。A、可调价的总价合同B、不可调价的总价合同C、单价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是合同价格分类。对于灾后恢复工程，采用成本加酬金合同比较合理。212.根据《施工合同文本(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工()。A、验收后由发包人负责B、验收前由发包人负贵C、验收后承包人负责D、验收前由工程师负责答案：A213.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时认定为A、施工合同成立，但不生效B、施工合同成立，且己生效C、施工合同不成立，不生效D、施工合同不成立，但有效答案：B解析：本题考查的是合同的成立。法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。214.甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括A、主体B、客体C、时间D、内容答案：C215.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同()。A、无效B、变更C、有效D、终止答案：C216.FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的

合同条件是A、新红皮书B、新黄皮书C、银皮书D、绿皮书答案：D217.按我国建筑安装工程造价构成，规费属于()。A、直接工程费B、措施费C、间接费D、企业管理费答案：C218.在英国，受托将工程成本控制在预定目标之内的工程经济管理人员称为A、建筑师B、工程师C、监理工程师D、工料测量师答案：D219.以下情形中的哪一种，不可向人民法院申请撤销合同（)。A、因重大误解而订立的合同B、乘人之危订立的合同C、合同履行环境发生变化D、显失公平的合同答案：C220.下列属于工程合同保险按照保险标的分类的是A、第三方责任险B、建筑工程一切险C、雇主责任险D、承包商设备险答案：A221.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。A、工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B、工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C、无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D、重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失答案：B222.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是A、发包人B、承包人C、工程师D、设备供应商答案：A解析：具备联动无负荷试车时,由发包人组织试车。在试车前48小时,书面通知承包人,通知内容包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求等。223.保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担保证责任。A、一般保证B、连带保证C、双方协商D、一般保证或连带保证答案：B224.依据FIDIC施工合同条件的规定，下列不属于承包商的责任的是A、提交履约保证B、提供施工现场C、负责施工现场的安全D、保证工程质量答案：B225.工程合同的标的是A、价款B、勘察或设计工作C、建设工程D、当事人双方答案：C226.索赔事件发生28天后，承包商需向工程师发出A、索赔意向通知B、索赔报告C、索赔证据D、索赔费用通知答案：A227.根据《合同法》规定，撤销权的有效期为A、1年B、2年C、3年D、4年答案：D228.《担保法》规定，定金的最高金额为主合同标的额的A、10%B、15%C、20%D、30%答案：C229.在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是A、有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B、承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作C、原合同中有关结算、清理的条款失效D、已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担答案：C解析：《合同法》第98条规定：合同的解除或合同权利义务终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的争议解决条款的效力230.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是()。A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担答案：B231.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，组织者是（)。A、发包人B、承包人C、设备供应商D、质量监督部门答案：B解析：《建设工程施工合同文本》规定,单机无负荷试车,当具备条件后,由承包方(施工单位)组织试车。232.某卖场设有自动售货机，消费者只要按要求投入货币，即可得到想要的商品，此种买卖合同的形式为A、书面形式B、口头形式C、推定形式D、默示形式答案：D233.如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经()批准。A、发包人B、施工承包人C、监理人D、原审批机关答案：D234.按FIDIC“新红皮书”规定，雇主要按时支付工程款项，如果承包商未在规定时间收到付款，有权就未付款额按月计算复利，收取误期的融资费用，延误期从()算起。A、规定的支付日期算起B、颁发期中付款证书的日期C、延误后28天D、延误后56天答案：A235.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付A、0.2万元B、2.0万元C、2.2万元D、4.2万元答案：C236.狭义的合同变更是指A、合同内容的变更B、合同主体的变更C、合同关系的变更D、债权人或债务人的变更答案：A237.仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时A、仲裁委员会可以强制执行B、另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C、另一方当事人可以向法院提起诉讼D、另一方当事人可以向法院申请强制执行答案：D238.当事人履行自己在合同中义务的方法称A、合同形式B、履行方式C、标的.D、方案答案：B239.《建设工程委托监理合同》属于A、要式合同B、诺成合同C、单务合同D、技术合同答案：B240.按我国建筑安装工程造价构成，模板及支架费用属于()。A、直接工程费B、措施费C、间接费D、企业管理费答案：B241.按照《建设工程施工合同示范文本》的规定，防水工程的保修期限应不低于A、1年B、2年C、5年D、工程设计年限答案：C242.为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC合同条件中定义的“基准日”是指A、投标截止日前28天B、风险事件发生日C、投标截止日D、承包商接到中标通知书日答案：A243.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（)。A、债权人必须以债务人的名义行使代位权B、债权人代位权的行使取得债务人的同意C、代位权行使的费用由债权人自行承担D、债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限答案：D244.在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括A、工期B、费用C、工期和费用D、工期、费用和利润答案：C245.在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表A、社会公众B、建设行政主管部门C、建设单位D、工程质量监督站答案：C246.某快餐企业与一位17岁智力和身体健康少年签订送餐合同属于A、有效合同B、无效合同C、非法合同D、效力待定合同答案：D247.下列合同中，属于可撤销合同的是A、无处分权人处分他人财产而订立的合同B、损害社会公共利益的合同C、因欺诈、胁迫而订立的，并损害国家利益的合同D、乘人之危订立的合同答案：D解析：《民法典》规定因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，248.FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是A、承包商B、业主C、工程师D、指定分包商答案：C249.按《施工合同文本(示范文本)》，承包人在设计变更确定后()提出变更工程价款报告。A、14天内B、21天内C、28天内D、56天内答案：A250.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，()。A、需经对方同意B、无需经对方同意，但应通知对方C、无需经对方同意，也不必通知对方D、需经对方同意，但要办理公证答案：A解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。251.按FIDIC“新红皮书”规定，由于现场发现文物及相应处理，竣工工程将受到延误，对此承包商的要求中错误的是()。A、承包商有权要求相应工期延长B、承包商可索赔工期和费用C、承包商可向业主索赔D、承包商索赔的费用中包括利润答案：D252.按照FIDIC合同条款，工程索赔事项发生后的28天以内，承包人应向工程师递交A、索赔事件发生的原因和证据资料B、索赔的依据C、索赔通知书D、索赔报告答案：C253.某项目的监理酬金总额为73万元，监理单位已缴纳的税金为5万元，在项目实施过程中，因监理单位原因给业主造成经济损失95万元，则监理单位应承担的赔偿金额为A、68万元B、73万元C、90万元D、95万元答案：A254.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批电视机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批空调的合同，发生纠纷后，应当A、要求甲支付电视机的货款B、A公司向B公司无偿退货C、由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款D、由B公司交付空调，A公司支付空调的货款答案：D解析：解析:这是代理权的问题，采购员甲拿着空白盖章合同，B公司有理由相信甲:全权代表公司采购，其采购意愿就是公司意愿，合同生效，按合同履行。255.甲业主单位向乙勘察单位签订金额50万元的勘察合同，合同签订后支付乙方10万元定金，当勘察工作进行到60%时因工程停建而终止合同，根据《建设工程合同》此时甲方应支付给乙方的勘察费用是A、10万元B、20万元C、30万元D、50万元答案：D256.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求()承担责任。A、项目经理B、施工单位C、材料供应商D、监理单位答案：B257.某监理合同中，出现了“需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()。A、建设工程委托监理合同B、中标函C、建设工程委托监理合同标准条件D、建设工程委托监理合同专用条件答案：D258.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在索赔事件影响结束后的28日内向工程师递交（)。A、索赔意向通知B、索赔报告C、施工现场的记录D、索赔依据答案：A259.《建设施工合同(示范文本)》