铁路建设工程施工合同协议条款_第1页
铁路建设工程施工合同协议条款_第2页
铁路建设工程施工合同协议条款_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1铁路建设工程施工合同协议条款定义1.1工程指合同中所规定的、由承包方按要求进行施工的铁路建设工程（包括设计、建设、监理等）。1.2业主指铁路建设工程的所有者或者是授权的代表。1.3承包商指负责施工的铁路建设企业或个人，也称为承包方。1.4监理指受业主委托，对承包方施工过程进行技术、质量、安全等方面的监督和检查的专业机构或个人。合同条款2.1合同生效本合同生效的条件是业主和承包商之间的合同签订并按上述约定交付保证金或其他担保方式。2.2工期2.2.1工程的计划开工日期为本合同生效之日起，经双方协商后确定的日期。2.2.2工程的总工期为（双方约定期限）。如有工期延误，将按相关法律法规及双方约定进行赔偿。2.3工程质量2.3.1承包商应确保在本合同约定工期内完成工程，并且保证工程符合国家和地方的相关技术标准和规定。2.3.2承包商应严格按照设计文件、技术规范和合同约定完成工程建设，保证工程质量，并应按业主验收标准进行验收。2.4工程价格及付款2.4.1工程总价款为（双方约定金额）。按照施工进度、质量验收及竣工结算程序，分期支付给承包商。2.4.2合同履行过程中，如出现下列情形之一，业主有权暂停付款、扣留现金保证金或其他担保方式，直到问题解决为止：承包商不按合同约定完成进度；承包商不按照设计文件、技术规范和合同约定完成工程建设；工程质量不符合国家和地方的相关技术标准和规定。2.5变更及解除合同2.5.1变更合同的内容，必须经业主和承包商书面同意，并签署知书。2.5.2业主或承包商有权因下列原因之一，要求解除本合同：严重违反合同约定；发生不可抗力事件，导致无法履行合同；经双方协商，一致认为有必要解除合同的。2.6保密承包商应当保守业主的商业秘密和技术秘密，不得泄露相关信息，否则承担因此产生的全部责任。2.7保证与担保2.7.1承包商应提供相应的保证金或者担保方式，以保证工程的质量和进度。2.7.2在本合同履行期间内，承包商保证遵守国家法律法规和相关规定，并保证所提供的资料真实、有效。2.8违约责任2.8.1任何一方违反合同时，应立即书面通知对方，消除不良影响，承担违约责任。2.8.2任何一方的违约行为给对方造成损失的，应按照法律法规和合同约定进行赔偿。其他本合同的争议解决，应协商解决，若无法协商解决，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。以上是关于铁路建设工程施工合同协议的

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论