委托施工合同_第1页
委托施工合同_第2页
委托施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

委托施工合同第一条合同双方甲方：__________（以下简称甲方或委托人）地址：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称乙方或承包人）地址：__________联系电话：__________第二条工程内容和工程期限工程内容工程名称：_____________工程地点：_____________工程内容和范围：_____________工程期限工期开始日期:_____________工期完成日期：_____________第三条价款和支付方式价款工程价款：______________工程价款的支付方式：____________支付方式工程完工后，甲方应按照合同总价款的80%在7个工作日内结清。剩余部分在工程质量验收合格后的7个工作日内结清。第四条履约保证金工程价款的5%作为履约保证金，由甲方在合同签订之日向乙方缴纳，结算时予以返回。第五条工程质量和安全保证乙方应采用符合国家有关规定的工艺和技术标准进行施工，保证工程质量和安全。工程质量不符合合同约定的，应由乙方承担相应责任，甲方有权要求乙方返工或承担修复费用。第六条争议解决合同履行过程中如产生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁处理；诉讼管辖法院为甲方所在地的人民法院。第七条合同解除和违约责任当乙方在工程施工中严重违反合同约定，甚至致使工程质量不达标准时，甲方有权解除该合同，并要求乙方承担相应的违约责任；当甲方在合同履行中违反合同约定，致使工程质量不达标准时，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。第八条合同的生效和终止在两个合同双方签字确认后，合同即生效；双方约定完成工程后，合同自动终止。本合同共计5页，双方各执2份，具有同等法律效力。甲方（委托人）：__________日期：____________乙方（承包人）：__________日期：____________结语委托施工合同是一份比较严谨的合同文档，它包含了很多重要的内容。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论