景观施工合同_第1页
景观施工合同_第2页
景观施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

最新景观施工合同合同概述此合同是由甲方（业主）和乙方（承包商）签订的景观施工合同。该合同的目的是确保景观工程按照协议的要求，达到预期的效果，同时保护甲方和乙方的权益。合同条款1.相关文件和文件甲方将向乙方提供以下文件和资料：景观设计图纸，包括平面图和三维渲染图等。景观工程的所有规格，包括绿地面积、灌木数目、树木尺寸和数量等。甲方所提供的土地方案的相关文件。2.工程价款和付款方式乙方将按照合同约定，完成景观工程。甲方将支付乙方相应的工程价款。具体的付款方式如下：在合同签署后，乙方需要支付30%的预付款。预付款应该在施工开始前支付。在完成绿化和园林工程的50%之后，甲方需要支付乙方50%的工程价款。在完成所有工程后并交验合格之后，甲方需要支付剩余的20%的工程价款。3.工程保修及维保期乙方对完成的景观工程进行2年的质量保修。在保修期内，如果出现任何质量问题，乙方应及时协调并解决问题。在保修期之后，乙方还将继续提供3年的维保服务。期间内，乙方需要根据实际情况及时调整和修缮景观工程，以保持工程面貌的良好状态。在保修和维保期间，如果任何质量问题是由于甲方的过错导致，乙方不承担责任。4.施工安排和工期施工安排和工期均在合同中约定。乙方应在合同规定的工期内完成工程。如果乙方未能按照合同要求完成工程，甲方可以要求乙方承担相应的惩罚责任。5.风险分担在施工过程中，如果发生人员伤亡或者财产损失，将由发生损失的一方承担全部责任。6.合同变更在合同签署后，如果需要进行变更，需要经过双方协商达成一致意见。变更后的合同需由双方重新签署。7.合同违约在合同过程中，如果一方未能按照合同规定履行其义务，将承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿责任和违约金责任。合同效力与争议解决方式该合同自双方签字后生效。在执行过程中，如果出现争议，双方应友好协商解决。如果无法协商解决，应当提交给当地法院进行仲裁或判决。结论本合同是业主和承包商之间为了保

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论