拆迁房买卖合同(二十一篇)_第1页
拆迁房买卖合同(二十一篇)_第2页
拆迁房买卖合同(二十一篇)_第3页
拆迁房买卖合同(二十一篇)_第4页
拆迁房买卖合同(二十一篇)_第5页
已阅读5页,还剩72页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页拆迁房买卖合同(二十一篇)拆迁房买卖合同篇一姓名:______:____________地址:____________联络:____________共有人:______姓名:______:____________地址:____________联络:____________买方:______姓名:______:____________地址:______联络:____________第一条房屋的根本情况:甲方房屋坐落于______;位于第______层______户,房屋构造为____,房产证登记面积________平方米,地下室一间,面积______平方,房屋权属证书号为______。第二条价格:以房产证登记面积为根据,每平米______元,该房屋售价总金额为______万元整,大写:______。第三条:付款方式:乙方于本协议签订之日向甲方支付定金______元整,小写:______,余款______元在房屋过户手续办理完毕之日支付。第四条房屋交付期限:甲方应于本合同签订之日起______日内,将该房屋交付乙方。第五条乙方逾期付款的违约责任:乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金。逾期超过____日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,同时,本房屋目前尚处于出租状态,甲方应按照乙方的意愿解除原租赁关系或把租赁权转给乙方。乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的____%向乙方支付违约金。逾期超过____日,那么视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。第七条关于产权过户登记的约定:甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天内获得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的____%赔偿乙方损失。第八条:签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。第九条:甲方保证在办理完过户手续之日起日内,将户口迁出,逾期超过______日,乙方每日按已付款的____%收取违约金。第十条:因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。第十一条:本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。第十二条:本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由方所在地人民法院起诉。第十三条:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。甲方:____________乙方:__________________年______月______日拆迁房买卖合同篇二出租方(下称甲方):承租方(下称乙方):根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,就甲方将其拥有的房屋出租给乙方使用,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商,达成如下协议:一、租赁房屋描绘1、甲方将其拥有的座落于____市西苑一幢号房屋出租给乙方用于经营。该房屋建筑面积共平方米,详细座落方位及四至见房屋所有权证上的附图。2、甲方必须保证对所出租的房屋享有完全的所有权,并且保证该房屋及房屋所在范围内的土地使用权没有用于抵押担保。二、租赁房屋用途1、乙方租赁房屋为商业及辅助用房。2、乙方向甲方承诺:在租赁期限内,未事先征得甲方的书面同意,并按规定报经有关部门核准,乙方不得擅自改变房屋的原有构造和用途。三、租赁期限本合同租赁期为________年,自年____月____日起至年____月____日止。四、租金及支付方式(单位:人民币)1、第________年租金为18000元,第________年租金为19200元,第________年的租金为22800元,第________年租金为26400元,第________年的租金为30000元。上述租金每半年支付一次,详细为:本合同签订时支付第________年上半年租金9000元,年____月____日前支付第________年下半年租金9000元。________年____月____日支付第________年上半年租金9600元,年____月____日前支付第________年下半年租金9600元。________年____月____日支付第________年上半年租金11400元,年____月____日前支付第________年下半年租金11400元。________年____月____日支付第________年上半年租金13200元,年____月____日前支付第________年下半年租金13200元。________年____月____日支付第________年上半年租金15000元,年____月____日支付第________年下半年租金15000元。2、在租赁期内,因租赁房屋所产生的水、电、卫生费由乙方自行承担,但物业管理费除外。3、为保证合同的履行,乙方于本合同签订之日向甲方支付履约保证金1500元。租赁期满,假设乙方无违约行为,本保证金由甲方不计利息全额退还乙方。五、甲方的权利与义务1、甲方应在乙方支付第________年上半年租金之日将上述房屋钥匙交付乙方。2、甲方必须保证出租给乙方的房屋可以从事商业经营。3、在租赁期间,甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。4、在承租期内,甲方将该租赁房屋产权转让给第三方时,应提早____日书面通知乙方。5、租赁期满,乙方未续租的,甲方有权收回房屋。所有可以挪动、撤除的设备设施归乙方所有,乙方应在租赁期满后____日内搬离。六、乙方的权利与义务1、乙方按照本合同约定使用房屋,不承担房屋自然损耗的赔偿责任。2、乙方在不破坏房屋原主体构造的根底上,有权根据营业需要对上述房屋进展装修、装璜,甲方不得干预。3、乙方经营过程中所产生的费用、税收、债务均由乙方自行承担。4、乙方不得利用上述房屋从事非法经营及任何违法犯罪活动。5、按本协议第四条约定支付租金。七、续租租赁期满,甲方如有意续租,那么乙方在同等条件下有优先租权,但必须在租赁期满前的二个月向甲方提出书面申请。八、合同的变更和解除1、乙方有以下情况之一的,甲方有权解除合同;(1)未按约定期限交付租金,超过60天以上的拆迁房买卖合同篇三转让方(以下简称甲方或卖方):________________工作单位:住________________址:________________身份证号:________________受让方(以下简称乙方或买方):________________工作单位:________________住址:________________身份证号:________________经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条转让房屋的根本情况转让房屋(以下简称该房屋)位于________________路________________号单元层室,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积________________平方米。第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)________________元整,大写________________(人民币)。第三条付款方式双方一致同意购房款由乙方首付(人民币)________________元整,大写________________(人民币)。剩余_______万元由乙方替甲方归还许昌银行按揭贷款(时间从________________年________________月________________日至________________年________________月________________日),乙方必须在________________年________________月________________日前将银行贷全部还清并同甲方办理过户手续。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条房屋交付甲方应于本合同生效之日起日内,完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。第五条房屋过户房屋交付乙方后,甲方应当在商定时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理过户手续相关费用由乙方承担。第六条甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋首付购房款、房屋维修基金款、天然气管道安装费、契税及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。合同生效后,甲方不再承担任何费用。第七条乙方的承诺保证乙方保证按时替甲方归还许昌银行按揭贷款,还款日为每月的_______日,还款时限为________________年________________月________________日至________________年________________月________________日,并保证在________________年________________月________________日之前将余款全部还清和配合甲方办理过户手续。合同生效后,之后所产生费用将全部由乙方承担。第八条违约责任。甲方违犯本合同约定,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款________________年________________月________________日之前将余款全部还清并配合办理过户手续,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款________________年________________月________________日本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。甲方:________________乙方:________________________________年________________月________________日拆迁房买卖合同篇四出卖方:___________________________地址:____________________________________邮码:_______________:_______________法定代表人:____________职务:____________购置方:___________________________地址:____________________________________邮码:_______________:_______________法定代表人:____________职务:____________协议书:根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。第一条乙方购置甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间,建筑面积为____平方米。第二条上述房产的交易价格:第三条付款时间与方法:第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。第六条违约责任1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否那么,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。第七条本合同主体1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。2.乙方是____________单位,代表人是____________.第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份,________房产管理局、________公证处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式:甲方签名:________________年____月____日乙方签名:________________年____月____日拆迁房买卖合同篇五出卖方(乙方):身份证号码:买受方(乙方):身份证号码:甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同,以昭信守。一、甲方自愿将其位于_______________________________的房屋(建筑面积_____平方米)以人民币拾万仟佰拾元整(¥元)的价款出售给乙方,假设因最终产权登记面积与此有差异的,双方互不找补。该房屋为现房,乙方在签订本合同前已现场踏勘该房屋,对房屋的相关情况已经知晓。二、乙方于该合同签订之日起三日内一次性将房款支付给甲方。三、本合同签定时,该房屋尚不具备过户条件,甲乙双方对此予以认可,且不影响甲乙双方的交易。甲方提供获得该房屋的相关资料并待乙方付清全款后交付给乙方。乙方假设交易该房屋,假设有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时,甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的所有税费均由乙方自行承担。四、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与别人订立协议、合同或其它任何方式的处分。五、乙方在支付完毕所有购房款后,甲方即将该房屋交付给乙方。该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视等费用,甲方结清已发生的费用,甲方已经预缴的费用,其权益由乙方享有,双方不再另行结算。自合同签定日起之后发生的任何费用(指物业管理处增收费用以及其它相关杂费)均由乙方支付。六、违约责任1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋,应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月,乙方有权解除本合同。解约时,甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。小产权房屋买卖合同2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时,甲方有权解除合同。解约时,甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知撤除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非好心行为。假设有所列情形之一,影响到乙方权利的行使,甲方那么放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处分。4、本合同签订、房款付清后,任何一方不得擅自变更或解除合同,否那么提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋撤除或使用功能变更的,甲方不承担任何风险责任。七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件(包括但不限于公司、法人、通讯方式发生改变,该房屋的查封、扣押、诉讼、仲裁或其它争议事件)通知乙方。八、本合同自各方签字或盖章之日起生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。本房屋属拆迁统建用房,国家政策限制,合同签定生效后乙方是实际产权人和实际所有人,在不能办理房屋产权证及土地使用证前合同属有效期内,待房屋产权证及土地使用证办理后该合同自动失效。九、合同履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉,违约方应支付守约方因诉讼而支付的律师费、交通费等费用。十、中介方积极协调双方交易,保证此交易真实有效,否那么承担连带责任。本合同签订后,中介费即付。十一、本合同一式4份,甲乙方各执一份,甲乙双方见证人各一份。十二、附件:甲乙双方身份证复印件、户口本复印件。甲方:乙方:::联络:联络:年月日年月日拆迁房买卖合同篇六卖方:_______________身份证号码:_____________________买方:_______________身份证号码:_____________________根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就乙方向甲方购置房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条乙方同意购置甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产,建筑面积为_____平方米。第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。第三条付款时间与方法:1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭,并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,假设乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。假设甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。2.乙方是____________,代表人是____________.第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项:出卖方_________________购置方__________________身份证号码:__________________身份证号码:___________________地址:___________________地址:____________________邮编:___________________邮编:____________________电话:___________________电话:____________________代理人_________________代理人_________________身份证号码:___________________身份证号码:___________________鉴证方:________鉴证机关:________地址:________拆迁房买卖合同篇七卖方:买方:卖方通过转让自家庄基使用权获得单元房一套,因资金周转困难现欲出售,经中间人从中说和,买卖双方经过充分协商,就房屋买卖有关详细事宜双方自愿达成以下协议:一、标的:该单元房位于县巷的第二层北户,该单元房系一梯一户;属砖混构造,权属清楚,无任何纠葛。二、建筑面积:约平方米;双方以现状进展买卖,双方认可现状;假设单元房有质量问题,由卖方负责。三、买卖价格:双方议定该单元房的卖价为元。四、交付方法:双方商定分三次付清房款。1、双方于签约之日买方用现金先付给卖方元作为定金;年月日前买方付给卖方元整,剩余的房款于年月底前付清。2、卖方收到买方第一次房款后,将该单元房及相关手续交予买方;卖方不得拖延,并向买方出据收条。3、假设买方未按约定交付房款,以前所交房款不退,单元房归卖方所有。五、卖方保证该单元房的室外铝合金窗配齐,进户门为防盗门,室内墙面水泥粉刷,上、下水接通并必须进户;六、买方在装修期间,卖方不得无故干预和阻拦;买方在居住期间,假设有其他居住户干预其正常生活,卖方出面予以协调;单元房的公共院子、楼梯及公共设施买方必须保护。七、卖方保证该单元房与第三人等无任何产权纠葛,否那么,赔偿买方由此而造成的一切经济损失。八、假设国家政策变化允许办理房产手续,卖方应予以积极协助买方办理;假设国家征用或拆迁该单元房,所得补偿款归买方所有。九、本合同经买、卖双方签字并按指印后生效,任何一方均不得反悔。十、本合同一式三份,买卖双方各执一份,中间人一份,具有同等法律效力。甲方:_________乙方:_________法定代表人:_________法定代表人:__________________年____月____日_________年____月____日拆迁房买卖合同篇八住宅商业房买卖合同书卖方:甲方:买方:乙方:经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下:一、甲方自愿将以下房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写).年月日前分次付清,付款方式:.乙方支付房款详细约定为:年月日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水、电、煤气、、有线电视、物业管理等各项费用,并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。四、甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部构造、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部构造、状态、设施、质量等现状、情况均悉,并无任何异议。五、甲方将户口于年月日前从该房屋迁出。六、甲方保证上述房地产权属清楚,假设发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。七、乙方中途违约,乙方无权要求甲方返还定金。甲方中途违约,甲方应在违约之日起日内双倍返还定金给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房产,每逾期一日,由违约一方向对方给付房地产价款千分之的违约金。八、上述房地产办理过户手续所需缴纳的契税由方承担,营业税由方承担,印花税由方承担,个人所得税由方承担,向房产交易部门交纳的手续费由方承担。其它税费约定情况:九、本合同在履行中假设发生争议,双方应采取协商方法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十、本合同经双方签章即生效,须共同遵守。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。十一、本合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,市房地产交易管理部门一份。十二、甲乙双方约定随之转让的附属装修设施为十三、其它约定事项:甲方(签章):地址:联络:乙方(签章):共有权人:地址:联络:年月日拆迁房买卖合同篇九出售人:_____________,身份证号:______________________,住_____________________________________,身份证号:_____________________,住________________________购置人:_____________,身份证号:_____________________,住________________________出售人与购置人就位于农村的房屋买卖事项,经充分、平等协商一致,自愿达本钱合同。一、本合同双方当事人均为________市_______街道____________村__________组集体成员。二、房屋情况:1、本合同交易的房屋位于_____市_____街道_______________________________________________________________;2、房屋构造为大门朝南落地式带院子;房屋共二层带阁楼,左右隔墙与别人共用;房屋总占地面积约为_________,其中房屋占地约为___________,院子占地面积__________,其他:__________________________________________________________________________________________________3、该交易房屋由出售人全额出资建造,使用的土地为______村_____组集体土地,并征得其他村民和村集体同意,可以长期占有、使用。该房屋在交易前为出售人完好所有、占有、使用,并可以出售转让该房屋。三、为保证本合同实在履行以及房屋的交付使用,出售人保证并承诺如下:出售人自愿根据本合同条款将本合同项下房屋售予购置人,对此不反悔;本合同项下房屋质量符合居住需要,不存在任何质量瑕疵;本合同项下房屋与别人及村集体不存在经济纠纷,出售人仅将该房屋售予购置人;该房屋售予购置人后,该房屋的所有权益归购置人,例如可以获取的征地补偿、拆迁补偿等;出售人愿意积极配合购置人办理房屋产权的相关手续以及愿意积极配合购置人争取和维护对该房屋的权益。四、房屋价格:1、本合同项下房屋交易价格为人民币_______万元,为固定不变价格。该价格包括了该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。2、购置人于本合同签订之日起三天内一次性将万元支付给出售人,支付方式为存入出售人以下银行账户:开户银行___________________________账户名称___________________________帐号_______________________________3、购置人存入购房款后并通知出售人后,出售人立即给购置人开具收款收据。五、购置人根据第四条支付价款之日,出售人交付本合同项下房屋以及相关资料;购置人支付价款后不能正常占有、使用该房屋的,出售人应当承担违约责任。六、其他事项:1、假设双方就本合同事项发生争议,双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人,并在本合同上签字摁手印。3、本合同正本一式六份,双方各持三份;副本根据需要制作相应的份数,见证人每人保存副本一份。自双方签字摁手印之日起生效,并持续有效。出售人:_____________购置人:_____________日期:_____________拆迁房买卖合同篇十甲方:乙方:甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:一、甲方自愿将坐落在市路小区号楼单元室房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写元整;即人民币小写元。三、乙方在签订本合同时,支付定金元整,即小写元。四、乙方支付定金之日起个月内,向甲方支付首付款,首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付。五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。八、甲方应在个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。九、本合同签订后,如一方违犯本合同条款,该方应向对方支付万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的构造、地面和墙壁及不适挪动的物件。十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。十二、附加条款:转让过后,甲方不的以任何借口干预乙方对房屋的修改。甲方:身份证号:住址::乙方:身份证号:住址::年月日拆迁房买卖合同篇十一出卖人:_________身份证号码:____________________________甲方为______省_____市_____区/镇________居民甲方配偶:_________身份证号码:____________________________房屋地址:___农村集体土地使用证号码:__________________________买受人:_________身份证号码:______________________________乙方为________省________市______区/镇__________居民根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、老实信誉、守法的原那么,经协商一致,达成如下条款:第一条房屋情况该房屋农村集体土地使用证号:_______________房屋座落:______市______区_______村。设计用途居民自住用房,建筑构造,建筑层数为____层。建筑面积_____平方米。该房房土地来为:农村集体土地划拨,房屋建于_________年使用至今为______年。第二条该房屋价款规定该房屋按照协商以总价计算,价款为万元,计叁拾万元第三条房屋交付日期经双方签订合同后,乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力时,且不能履行合同,双方同意按以下第_2_种方式处理:1、变更合同2、解除合同3、______。第四条乙方付款形式及付款时间如甲方无异议,乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付款。第五条甲方逾期交付商品房的处理:如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述约定,追究甲方违约责任,约定为:合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。第六条乙方逾期付款的处理如超过上述约定期限的,甲方有权按照下述约定,追究乙方违约责任,约定为:合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。第七条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺,未到达国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。乙方在房屋主体构造完好情况下,承担维修责任。第八条房屋及其土地使用权利延伸的规定该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购置者享有该房屋及其土地使用的一切权利,且双方需声明乙方在购置该房屋后,拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利。该合同由双方所在村委会给予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方,乙方在法律规定和适当时机下将其作废,并在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。第九条公证人的规定本合同在________省________市________区________村村委会的公证下签订,双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。公证人:甲方:乙方:_____年_____月____日_____年_____月_____日拆迁房买卖合同篇十二甲乙双方经协商一致,就《重庆市商品房买卖合同》(以下简称本合同)内的相关及未尽事宜,订立如下补充协议:甲方在签署本合同及补充协议前已向乙方明示《商品房买卖合同》示范文本及本补充协议,全部销售根据《房地产权证》、《建立用地规划容许证》、《建立工程规划容许证》、《建筑工程施工容许证》、《重庆市商品房预售容许证》、《业主临时规约》及该商品房的使用和工程保修等信息,甲方承诺上述信息符合国家相关法律法规的要求,同时按照乙方要求做出了合理说明,乙方已清楚且无异议。一、对购房款项支付的补充约定:(一)本合同以人民币计价。(二)乙方如以外汇现汇付款的,应按照国家外汇管理的相关规定将款项结汇成人民币,并以实际到达甲方账户且甲方可以自由支配的人民币金额为乙方支付的金额,以实际到达甲方账户并且甲方可以自由支配的日期为付款日期,与该支付有关的费用由乙方承担。(三)乙方以银行转账、票据或汇款的方式支付本合同项下任何款项时,以实际到达甲方账户并且甲方可以自由支配的金额为乙方支付的金额,以实际到达甲方账户并且甲方可以自由支配的日期为付款日期,与该支付有关的费用由乙方承担。如乙方与购房款实际支付人(包括但不限于自然人、法人和其他经济组织)不一致的,那么乙方与实际支付人应向甲方出具付款的书面说明。(四)对按揭付款的补充约定:(1)按揭付款是指乙方向贷款银行申请购房款贷款,在乙方获得贷款银行发放的购房款贷款后将前述全部贷款作为购房款支付给甲方。(2)乙方应于合同约定付款期限前付清房屋总价款扣除乙方拟按揭贷款数额以外的所有房款(乙方已付定金(假设有)转为本期购房款),并于合同签订当天付清由政府规定的相关规费、税费、贷款产生的各项费用。假设乙方逾期支付前述款项,那么每逾期一日,乙方应按逾期金额的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过90天以上,甲方有权解除本合同,并有权将房屋另行出卖给任何第三人,乙方应向甲方支付总房款1%的违约金。(3)乙方选择按揭付款的,乙方需自行到人民银行进展征信查询(甲方不负责查询),如乙方婚姻状况为已婚,那么需查询夫妻双方征信,并出具《个人征信报告》,在签订本合同之日起5日内提交给办理按揭贷款的银行。①乙方晓银行办理按揭的要求,并同意按照按揭办理银行的要求在本条约定的时间,即在签订《重庆市商品房买卖合同》(以下简称本《合同》)之日起5日内同其选定的贷款银行签署按揭合同,在签署按揭合同时按贷款银行的要求提供办理按揭所需的全部资料(资料清单乙方已于认购该商品房时收悉)和签署其他相关贷款文件。假设乙方未按约定期限签署按揭合同或未按约定期限提供按揭所需资料和签署其他相关贷款文件,那么每逾期一日,乙方应按上述拟贷款金额的万分之一向甲方支付违约金,逾期达10日以上的,甲方有权解除本合同,并将房屋另行出卖给任何第三人,乙方应向甲方支付总房款1%的违约金。②删除主合同第五条第(三)款第1项约定内容,并另行约定为:因甲方的原因,导致乙方未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,乙方愿意继续履行合同的,双方对详细付款方式、期限另行协商,并签订补充协议。乙方也可单方解除本合同,乙方单方行使解除权的,乙方应在解除权形成之日起15日内向甲方发出书面解除通知,逾期视为乙方愿意继续履行本合同,双方对详细付款方式、期限另行协商,并签订补充协议;乙方行使解除权后,甲方应于双方买卖合同解除手续按甲方要求办理完毕之日起30日内,将已经收到的购房款及利息(利息按银行活期存款利率计算,利息计算期间为甲方收到乙方支付的购房款之日起至甲方收到乙方发出的解除合同的书面通知之日止)退还给乙方。双方同意包括但不限于以下情况不应理解为“甲方的原因”:①甲方向乙方提供按揭贷款信息介绍;②银行在甲方售楼现场设点进展宣传推广及业务受理。③主合同第五条第(三)款第2项规定“因乙方原因,导致乙方未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,乙方应在按揭银行书面通知到达之日起7日内以现金或其他方式支付,在此期限内,不承担本合同第十条约定的违约责任。”鉴于理论中按揭银行并不就回绝提供贷款发放提供书面理由和书面通知,甲乙双方同意,将此项改为“除非乙方能证明是由于甲方的原因,导致乙方未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,否那么乙方应自甲方书面通知乙方之日起7日内以现金或其他方式支付,在此期限内,不承担本合同第十条约定的违约责任,但此期限之后,乙方应按本补充协议第一条第(四)款第2)项的约定承担违约责任。”甲乙双方同意,本合同及本协议所指的“乙方的原因”应理解为基于提供按揭贷款银行判断标准,乙方作为借款人自身的主客观原因,包括但不限于:①乙方及其配偶自身条件不符合银行现行有效的贷款政策;②乙方及配偶资信不良;③乙方及配偶未及时全面提供贷款申请资料;④乙方及配偶未满足银行贷款条件的其他情形。④鉴于在签署本协议之时,甲乙双方均悉银行贷款等政策随时可能发生变化并对此协议已有充分认识,故双方确认,银行因政策原因或乙方不能满足银行审贷要求原因回绝向乙方发放贷款或发放贷款少于乙方申请金额的,属于乙方原因,乙方应按本补充协议第一条第(四)款第6)项之约定履行义务。⑤甲、乙双方同意删除主合同第五条第(三)款第3项的约定内容,并另行约定为:因不可归责于甲乙双方的事由导致乙方未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,甲乙双方愿意继续履行合同的,双方对详细付款方式、期限另行协商,并签订补充协议。甲方或乙方也可单方解除本合同,本合同因此解除的,甲方应于双方买卖合同解除手续按甲方要求办理完毕之日起30日内,将已经收到的购房款及利息(利息按银行活期存款利率计算,利息计算期间为甲方受到乙方支付的购房款之日起至甲方受到乙方发出的解除合同的书面通知之日止)退还给乙方。⑥乙方向银行申请按揭贷款的详细额度、成数、利率及年限以提供按揭贷款银行的最终批准为准。如银行未批准乙方贷款申请或批准的贷款额度与乙方申请的额度不一致的,双方同意继续履行合同,乙方应在银行批准是否贷款或贷款额度确定之日10日内,以自有资金支付所有的购房款或银行批准的贷款额度与乙方申请额度的差额部分,乙方逾期支付前述款项的,那么每逾期一日,乙方应按逾期金额的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过90天以上,甲方有权解除本合同,并有权将房屋另行出卖给任何第三人,乙方应向甲方支付总房款1%的违约金。⑦乙方以按揭方式付款的,鉴于乙方在申请按揭贷款时,贷款银行是以甲方为乙方承担阶段性连带保证责任为前提的,故乙方承诺:如因乙方未按期足额向贷款银行履行还款义务,导致甲方被贷款银行扣划相应款项(包括但不限于贷款本息、罚息及违约金等)的,乙方应自甲方被贷款银行扣划相应款项之日起10日内向甲方全额归还甲方已被扣划款项,并按甲方代其还款金额每日万分之一的标准向甲方支付违约金。⑧如因乙方出现逾期归还按揭贷款本息到达按揭合同约定的解约条件或乙方作出按揭合同项下的其他违约行为导致贷款银行解除按揭合同。在甲方承担连带保证责任并代乙方归还全部未清偿之贷款余额(包括但不限于贷款本息、罚息及违约金等)后,甲方有权解除本合同并收回该商品房,由此给甲方造成的一切损失(包括但不限于政府规费、税费、罚息、违约金、律师费等)和产生的相关责任由乙方承担,同时乙方应向甲方支付总房款1%的违约金。⑨发生上述第②项约定的情形时,假设乙方已经入住该商品房的,乙方应将商品房恢复原状,且乙方须在收到甲方解除合同通知后30日内将该商品房交还给甲方,甲方不补偿装修费用。假设乙方逾期未将该商品房交还甲方的,除②所述违约金外,乙方应另向甲方支付该商品房总房款1%的违约金,还须按日向甲方支付人民币200元的房屋使用费。⑩该商品房的权属证书过户至乙方名下后,因乙方原因导致贷款银行解除按揭合同并由甲方承担连带保证责任的,甲方有权要求乙方按本合同中约定的价格将该商品房转让给甲方或要求乙方以货币方式向甲方清偿代乙方承担的所有款项。由此发生的费用(包括但不限于政府规费、税费、律师费等)和产生的相关责任由乙方承担,同时乙方应向甲方支付总房款1%的违约金。11乙方同意在获得贷款后,按贷款合同约定归还贷款本息,因乙方原因未及时还本付息而导致贷款银行向甲方扣收贷款本息、罚息、复利、违约金、赔偿金的,乙方应于甲方向乙方发出书面还款通知之日起10日内到甲方处支付上述款项,并承担自银行扣款之日到乙方归还之日期间的利息(每日按欠款金额的万分之一(计算);如乙方逾期未能归还欠款,甲方有权向乙方进展追偿,因甲方行使追偿权而产生的费用,包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、鉴定费、办案费、律师代理费等由乙方全部承担。12原那么上甲方为乙方推荐贷款银行办理“按揭贷款”。假设乙方自行联络贷款银行办理按揭贷款以支付购房款的,甲方不予提供任何资料和协助、不予办理登记手续和担保等方面的配合,并且乙方承诺从签订本合同之日起20内将按揭款划入甲方指定账户用于支付购房款,逾期那么按本条第(四)款第2)项约定承担逾期付款的违约责任。(五)对购房款项支付的其他补充约定:(1)无论乙方选择何种付款方式(含分期付款最后一笔款支付时间约定在约定的交房时间之后的),只有当乙方全额付清购房款(其中按揭付款的那么须甲方已全额收到银行发放的按揭款)及相关税费后,乙方才有权要求甲方交房及办理房屋产权登记。乙方在约定的付款期限前未全额付清购房款的,甲方有权相应顺延房屋交付期限及房屋产权办理期限且不承担违约责任。(2)无论乙方选择何种付款方式,假设乙方逾期支付任何购房款项,那么每逾期一日,乙方应按逾期金额的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过90天以上,甲方有权解除本合同,并将房屋另行出卖给任何第三人,乙方应向甲方支付总房款1%的违约金。(3)因乙方逾期付款,导致甲方起诉乙方的,乙方除应向甲方承担违约金、赔偿甲方损失外,还应支付甲方由此产生的一切费用,包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、鉴定费、办案费、差旅费、律师代理费等。(4)乙方选择以分期付款方式或按揭付款方式签订合同后,无论因何种原因变更付款方式的,本合同约定的总价款不变。二、对本合同第六条作如下补充约定将本条第二款如下内容“乙方退房的,甲方应在乙方提出退房要求之日起30日内,将乙方已付房价款及利息(按银行同期贷款利率计算)退还给乙方”全部变更为“甲方应于双方买卖合同解除手续按甲方要求办理完毕之日起30日内,将已经收到的购房款及利息(利息按银行活期存款利率计算,利息计算期间为甲方受到乙方支付的购房款之日起至甲方收到乙方发出的解除合同的书面通知之日止)退还给乙方”。三、对本合同第九条作如下补充约定:删除本条第1款第(2)项全部约定,另行约定为:逾期超过90日(与本条第1款第(1)项约定的日期一样)后,乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的,甲方应于双方买卖合同解除手续按甲方要求办理完毕之日起30日内退还全部已付房价款及利息(按银行同期贷款利率计算),并按乙方已付房价款百分之一向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金(该比率应不小于本条第1款第(1)项中的比率)的违约金,并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。四、对本合同第十条作如下补充约定:甲方按本条约定行使解除权的,乙方应当自解除合同通知送达之日向甲方支付违约金,乙方已付房价款在扣除该违约金后,尚有剩余款项的,由甲方于双方买卖合同解除手续按甲方要求办理完毕之日起30日内无息退还给乙方。假设乙方支付的违约金缺乏以弥补甲方因乙方违约而遭受的损失,缺乏部分由乙方赔偿给甲方。五、对合同登记备案的约定:(一)预售商品房的,自本合同签订之日起和按揭银行审批完毕后(假设有,此两时间以后者为准)的60日内,由【甲方】【甲乙双方】向房屋所在地土地房屋登记机构申请办理本商品房预售商品房合同登记备案,其中60天是指提交土地房屋登记机构规定的相关资料,并获得土地房屋登记机构出具的登记受理单的期限,并不是办结时间。受政策及专业部门有关规定、不可抗力、工作程序的影响,造成不能按本条约定办理的,甲方不承担违约责任。(二)乙方须以《授权委托书》的形式委托甲方代办合同登记手续。乙方应在《合同》登记备案之前向甲方付清应付购房款并按法律法规规定缴纳相关税费、公共维修基金和提供所需资料,缴纳标准以本工程所在区域相关主管部门规定为准。乙方未付清应付购房款,或乙方未缴纳相关税费、公共维修基金,或未提供规定所需资料的,乙方同意甲方有权不按上述约定时间为乙方办理《合同》登记备案手续,且所引发的逾期办理《合同》登记备案手续的后果由乙方自行承担。六、对办理产权登记的约定:(一)乙方同意以《授权委托书》的形式委托甲方代办权属登记手续。乙方应按合同约定或甲方要求向甲方递交办理权属登记所需的资料;缴清房款、税款、公共维修基金和手续费等费;并完善相关手续。否那么,引起的逾期办证的责任由乙方自行承担。如乙方因故不能按期履行上述义务超过6个月的,甲方解除为乙方代办权证的义务,由乙方自行向产权办理机构办理该房屋权证。(二)现售商品房的,自本合同签订之日起和按揭银行审批完毕(假设有)并乙方履行本协议第一条第(五)款义务后的90日内,甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请,提交土地房屋登记机构规定的相关资料,并获得土地房屋登记机构出具的登记受理单。其中90天是指甲方将相关资料报送交易登记机构并获得受理单的期限,并不是办结时间。受政策及专业部门有关规定、不可抗力、工作程序的影响,造成不能按本条约定办理的,甲方不承担违约责任。(三)预售商品房的,在本商品房乙方至甲方处实际办理完毕房屋交付验收手续并乙方履行本协议第一条第(五)款义务之日起180日内,由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请,提交土地房屋登记机构规定的相关资料,并获得土地房屋登记机构出具的登记受理单。其中180天是指甲方将相关资料报送交易登记机构并获得受理单的期限,并不是办结时间。受政策及专业部门有关规定、不可抗力、工作程序的影响,造成不能按本条约定办理的,甲方不承担违约责任。七、本合同所约定的关于合同登记备案期限、产权登记期限及预告登记期限的天数特指工作日。八、对交房手续的补充说明:(一)假设乙方未按法律法规的规定及本合同的约定缴清房款、税款、公共维修基金和手续费等费用,那么甲方有权暂停交房,直至乙方缴清为止,由此造成的损失和延期交房的责任由乙方自行承担。(二)对于现售商品房的,甲方不再另行通知乙方详细接房时间,乙方在签署完毕《重庆市商品房买卖合同》并支付完全部房款后的30日内前往同诚悦府现场办理接房手续。假设乙方选择按揭付款的,那么在首付款全部付清且银行按揭款全部到甲方账户后的30日内前前往同诚悦府现场办理接房手续,主合同约定的交房时间和前述时间不一致的,以后到时间为准。乙方最迟应在本条约定的交房日起10日内办理完毕房屋交付验收手续。乙方逾期办理交付验收手续的,合同约定的交房日视为房屋交付之日,视为乙方认可并接收房屋。本合同及补充协议另行约定甲方不予交付房屋的情形除外。(三)对合同第八条第2款的约定的乙方可回绝办理接房手续之“正当理由”是指:(1)不可抗力导致乙方无法按本合同约定的期限与甲方办理房屋交接手续的。(2)该商品房不符合本合同第七条第二款约定的交付条件的。(3)甲方回绝出示《重庆市建立工程开工验收备案证》、《新建商品房屋质量保证书》、《新建商品房屋使用说明书》。除前述正当理由外,乙方以其它任何理由和原因未按约定期限履行接房义务的,自本协议约定的交付期限届满之日起视为该商品房已交付,甲方不承担逾期交付的责任。自本协议约定的交付使用之日起,乙方承担该商品房毁损、灭失的风险,开始计算该商品房的保修期,与该商品房有关的费用(包括但不限于物业效劳费以及任何其他杂费等)即由乙方承担。假设因业主未按本合同约定的期____理接房手续给甲方造成损失或给甲方增加的其它费用,也应由乙方承担。(4)不可抗力包含但不限于以下情形:①受政策或专业部门或机构有关规定的影响且甲方出示相关主管部门或机构证明文件的。②受相关部门或机构控制的市政配套设施批准或安装延迟的影响且甲方出示相关主管部门或机构证明文件。③施工中因异常恶劣天气影响、发现文物古迹、爆发或较大规模瘟疫(传染病)影响施工进度且甲方出示政府相关主管部门证明文件的。(5)对本合同第十六条的“商品房质量”,甲方和乙方约定如下:①在甲方交付该商品房时,假设该商品房符合本合同第七条第2款的约定即说明该商品房已到达交付条件。经设计、地勘、建管、施工、工程监理等单位验收合格后,甲方应当与乙方共同查验收房。假设在接房查验时发现有本合同第七第2款约定以外的其他问题的,乙方仍应在本合同约定的交付时间内办理完毕接房手续,不得因此回绝和延迟办理接房手续,甲方不承担延期交房的责任,但甲方应按照国家和重庆市有关工程质量的标准负责修复,乙方应当积极配合修复事项的完成。乙方自本协议约定的交付期限届满之日起承担物业效劳费及其它杂费和支出。②甲方出卖的商品房在本合同约定的期限内具备了本合同第七条第2款约定的房屋交付条件的,即使在该商品房交付后发现上述及其他质量问题,甲方也不承担逾期交房的责任。(6)乙方在办理该商品房的交接手续前,应当按本合同约定付清全部应付房价款、违约金(如有)、委托甲方代收代缴的物业维修基金、规费、税费、甲方被贷款银行扣划相应款项(如有)及其它费用(如有)并签署房价款的结算协议、办理完毕房价款结算手续,否那么甲方有权推延将该商品房实际交付乙方直到乙方按前述约定履行完毕全部义务,甲方无须承担任何违约责任。自甲方书面交房通知确定的交房期限届满之日起视为该商品房的保修期开始计算,与该商品房有关的费用(包括但不限于物业效劳费用以及任何其他费用等)即转由乙方承担。假设因乙方未按本合同约定的期限前来办理接房手续而给甲方造成损失或给甲方增加的其它费用,应由乙方承担。(7)乙方应于合同约定交房之日完善房屋交接手续,乙方假设延期接房的,按《业主临时规约》的规定向甲方委托的物业管理公司支付物业管理费及房屋其他费用。九、对保修责任的约定:(一)在甲方需使用乙方所购商品房空间对乙方所购商品房相邻的房屋或公共部位及设施、设备进展维修、维护时,乙方应当协助甲方进展保修并提供必要的便利。假设在维修过程中对乙方造成损害的,甲方应对乙方所遭受的实际损失进展补偿。假设乙方不提供便利或拒不协助的,因此对相邻的房屋或公共部位及设施、设备造成的扩大损失由乙方承担赔偿责任。(二)甲方应按照《重庆市新建商品房屋质量保证书》承诺的保修范围和保修期限承担相应的保修责任。但出现以下情形的,甲方将不再承担保修责任:(1)因乙方使用不当或第三方原因造成质量缺陷的。(2)乙方验收后自行添置、改动设施、设备的。(3)乙方擅自改动构造、设备位置或不当装修的。(4)不可抗力造成的质量缺陷的。本工程实行统一管理,乙方承诺遵守甲方制定的《业主临时规约》。十、对合同第十九条的补充说明,甲乙双方一致同意:甲方可根据实际需要,自行或授权别人无偿使用本商品房所在楼宇的屋面和外墙面。十一、对花园、露台、地下室、屋顶、外墙面等的补充约定:(一)乙方同意放弃每一幢楼附带的露台。(二)乙方同意放弃购置房屋所属楼栋屋顶的使用权。(三)乙方同意放弃购置房屋所属楼栋的天井处构造板、楼梯间屋顶的使用权。(四)乙方同意虽然有上述约定,但不影响乙方按照商品房买卖合同约定的房屋面积缴纳相应物管费及相关费用。乙方购置的物业附带的露台、屋顶、底层花园、地下室等附带空间(假设有),不影响房屋价款(合同明确约定计算价款的除外),也不影响乙方购置本物业,即:假设有变动,既不会影响房屋总价款,也不会影响本合同的履行。(五)乙方所购置物业假设附带了露台、底层花园、地下室、屋顶等,那么使用所产生的维修、维护费用由使用的业主自行承担。已布置的公共管线、通风口等公共设施,乙方不持异议并不能损坏或影响其使用并提供维修方便。乙方使用所购商品房附带的花园、露台,不能损害任何第三方的利益,不能放置可能损害建筑物本身的物品。乙方不能改变、挪动甲方原建隔离墙或绿篱(包括形式、位置和高度等)。乙方不能损坏花园内外设置或预埋的公共设施。乙方违犯上述义务的,应当立即恢复原状并赔偿由此造成的损失。(六)乙方承诺,假设乙方对其所在的房屋及相邻区域进展改造的,其责任自行承担。乙方承诺改造不得影响小区整体美观、不得影响房屋构造平安、不得给其他业主造成不利影响,否那么由此造成的纠纷及后果全部由乙方自行承担。(七)对规划或设计上属特定房屋买受人的附带花园、露台、地下室、屋顶等,乙方同意由购置该房屋的业主或实际使用人享有专有使用权。乙方放弃使用并承诺不因任何原因损害其专有使用权,且乙方保证要求乙方房屋的实际使用人和房屋权属承继人均保证遵守本条约定。如因此导致乙方(包括其房屋的实际使用人和权属承继人)向甲方或上述特定房屋买受人主张权利的,由乙方独立承担责任。(八)乙方所购置物业假设附带了露台、底层花园、地下室、屋顶等未计入本商品房计价面积及定价因素,以实际交付面积和利用状态为准,不影响本商品房的交付,乙方不得因露台、底层花园、地下室、屋顶的任何原因回绝接房或主张退房。十二、因乙方违约到达本合同约定或法律规定的解除条件,甲方有权通知乙方解除本合同。甲方可采取通过向乙方书面记载的地址(含《合同》、确认书等)寄发通知的方式通知乙方解除合同,无论乙方实际收到与否,甲方寄发上述通知7天后,均视为乙方已经收到,合同解除生效。甲方亦可采取公告方式,公告期为60日,公告期满次日即视为通知到达乙方,合同即解除。违约责任按合同相关条款执行。十三、乙方承诺遵守《业主临时规约》规定,认可甲方委托重庆新同诚众悦物业管理施行的前期物业管理。本物业涉及的物管相关费用有:(一)本物业管理区域的物业公共效劳收费实行包干制(即:物业效劳费用的构成包括物业效劳本钱、法定税费和物业管理企业的利润;物业管理企业按标准向业主收取前期物业效劳费用,并按约定的效劳内容和质量标准提供效劳,盈余和亏损由物管企业享有或承担),前期物业效劳费用收费标准按甲方与重庆新同诚众悦物业管理签订的已经备案的前期物业效劳合同的约定执行(不含水电公摊)。(二)本物业的特约效劳收费按平等、自愿的原那么,其收费标准由双方协商议定。十四、甲方享有建筑区规划内,规划用于停放汽车的车位、车库的所有权,但应首先满足业主的需要,甲方可通过出售、附赠或出租等方式对其进展处置。该商品房所在建筑区规划内的游泳池、文体设施、会所及附属设施设备等均属于甲方所有。十五、甲方在同诚悦府工程内设置了示范单位及景观示范区,该示范单位及景观示范区仅作展示之用,不作为交房标准。乙方确认,包括但限于甲方的售楼书、广告、展示的样板房、家居布置、示范单位及景观示范区、模型、模型的画面、数据、文字、宣传资料、宣传资料的讲解及其他与该商品房有关的资料及其所表达和提供的信息等,均仅为购房参考示范,不作为签订合同之标准,亦不作为双方权利义务的根据。甲乙双方之间的一切权利、义务、承诺及乙方所购商品房的详细情况均以商品房买卖合同及本补充协议为准。凡本合同及本补充协议未约定之事项,对双方无约束力。十六、合同解除的补充1、无论何种原因导致双方签订的本合同解除,乙方均应在合同解除后5日内配合甲方到房屋管理部门办理买卖合同备案登记、预告登记等的撤销手续,如乙方不履行该等配合义务的,甲方除有权回绝退还乙方款项外,还有权按本合同约定的购房总款的1%向乙方收取违约金。2、无论何种原因导致双方签订的本合同解除,如合同解除时,该房屋已经交付乙方使用或已经登记在乙方名下的,乙方应在甲方退款前将房屋产权办理至甲方或甲方指定的人名下,甲方无需赔偿或补偿乙方装修费用。乙方违犯本条约定的,除承担房价总款1%的违约金外,还需按日向甲方支付人民币200元的房屋使用费,且甲方有权回绝退还乙方任何款项。十七、周边环境确认乙方确认:在签订本合同时其已经知悉所购物业及周边区域的道路交通环境、地上地下管网架设、市政配套设施等工程及工程周边现状情况,乙方在本合同签订后不得以环境噪声、管网架设干扰等不利环境因素为由,向甲方主张任何权利。十八、其他1、因国家法律、行政法规、地方性法规及职能部门政策等的变更或废止导致本合同的内容部分条款失效或不能执行的,并不阻碍本合同其他条款的继续履行。双方应根据变更后的法律、行政法规、地方性法规及政策等对本合同内容做相应变更或签署补充协议,任何一方不能以此为理由单方面解除本合同。2、业主委员会成立之前,不属于保养范围的物业共用部位、共用设施设备的维修、更新、改造的费用,由业主按其拥有的份额共同承担。公摊费用(共有部位、共用设备设施日常运行费用)由业主或物业使用人按其拥有的建筑面积按实分摊计算,按月向相关职能部门或受其委托的物业管理公司缴纳。3、本商品房设施设备、环境、配套等各项内容以主合同及本补充协议约定内容为准。4、本补充协议和主合同约定不一致的,以本补充协议约定为准。5、在本合同执行过程中,需甲方通知乙方的,将根据乙方所留地址采用挂号信公告、特快专递等方式进展,并在该行为进展后的第七天开始,视为乙方已经收妥。需要紧急通知的,甲方可采用向乙方所留的手机、e-mail、qq等通讯方式通知乙方,通知发送12个小时后视为乙方已经收妥。6、乙方在本合同中所留地址和联络方式作为仲裁机构或法院的送达地址和联络方式。7、乙方所留地址和通讯方式要保持其真实性、准确性、有效性。假设有变更应及时书面通知甲方,否那么后果自负。8、在双方签订本补充协议前,甲方已经对本补充协议的内容进展了逐条解释与说明,履行了告之和提示义务,双方也已就本合同和本补充协议的内容进展了充分协商并达成一致意见,本补充协议不属于格式条款合同。乙方对此认为无异议后,予以签字认可。9、本合同第一条所述地名及本合同第三条所述楼号及房号,系初步确定的地名、楼号及房号,最终以公安行政管理部门及其他相关政府的最终确定为准。乙方不得因此回绝接房或退房。10、鉴于本合同约定之开发工程存在不同的物业形态以及不同物业形态所处位置相对集中,甲乙双方同意不同物业形态相对分区,并按甲方修建的围墙(或甲方确定的其他管理方式)独立管理,均不对独立管理范围以外开放。围墙修建位置及其他管理方式以甲方确定的为准。11、本补充协议经双方有权签字人签字及(或)盖章后生效。甲方(签章):乙方(签章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:签约时间:年月日签约时间:年月日拆迁房买卖合同篇十三立互易房屋契约人_________(以下简称甲方)_________(以下简称乙方)兹为房屋互易,经双方同意缔结契约条件如下:第一条甲方将其所有后列第一标示不动产房屋壹栋与乙所有后列第二标示不动产房屋壹栋彼此互易约诺。第二条前条互易标的物连同有关件于契约订立同时互相点交清楚,并限于一个月内会同向有关机关输过户手续,各不得怠慢或刁难等情况。第三条本件互易甲方愿补贴乙方人民币_________元整即日旧乙方凭收据确实向甲方如数亲收足讫。第四条本件互蝗标的物各方确认为自己所有做主与别人毫无瓜葛,日后如有第三人出为慌或发生障碍时,出易人应出来抵御排除一切障碍不得有使他方蒙受损害。第五条出易人各保证其出易标的物未经与别人预约买卖及供为任何债权的担保等瑕疵在前为碍,倘有是情出易人除应即为理清外并应负赔偿损害的责任。第六条如违犯前面二条契约时,对方除可依债务不发行的规定行使权利外并可追究其责任。第七条关于互易标的物应负的课征如税金会费或其他负有债务时出易人各应负责即为缴纳或理清。第八条本互易诸费除契约代书料印花税费对半负担外,对于过户一切费用于受易人各自负担。第九条本件互易成立后应于一星期内双方会同向税捐稽征机关,早报各项税款手续各不得刁难推诿。第十条本件互易标的物列开于如下:第一标示(甲方所有部分)一、坐落:_________市_________地号、面积:_________平方米二、门牌:_________市_________路_________号共贰层楼房一栋。三、面积:一楼:_________平方米。二楼:_________平方米。以上所有权全部先将有关产权登记。各证件及平面图于本契约日交与乙方收执营业。第二标示(乙方所有部分)一、坐落:_________市_________地号、面积:_________平方米二、门牌:_________市_________路_________号共贰层楼房一栋。三、面积:壹楼:_________平方米。贰楼:_________平方米。本契约一式两份,甲乙双方各执一份为凭。甲方:_________印乙方:_________印中证人:_________印_________年_________月_________日拆迁房买卖合同篇十四原告:_________,性别:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份证号:_____________________,联络:_________________。被告:___________公司,住所地:___________,:____________________。法定代表人:__________________,:________________________。诉讼恳求:风险提示:诉讼恳求必须详细﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加考虑地乱要求,假设无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。另外,诉讼恳求应提出详细的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼恳求时多多益善,比较切合实际的恳求数额,不仅可以减收诉讼本钱,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。一、确认原告_________与被告_________签订房屋买卖的合同无效。二、要求被告返还购房款___元及利息。三、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告承担。事实与理由风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。假设没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼恳求的合法性提供充足的根据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进展分析^p,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。________年____月____日,原告_________与被告___公司签订房屋买卖合同,合同内容约定:原告购置被告___________公司将要建立的商品房,房屋总价款为___元,被告应于________年____月____日将房屋交付原告使用。原告方按合同内容履行了支付价金义务,但是被告方____________公司却以各种理由推辞,不履行合同。后经查得知:被告___________公司所预售给原告的商品房至今仍未获得房屋预售容许证,并未建成。被告____________公司的欺诈行为为违约行为,严重损害了原告的合法权益。综上所述,为维护原告的合法权益,现根据《民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及其它相关法律的规定向贵院提起诉讼,望贵院明察,判如所请。此致______人民法院起诉人:________年____月____日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要可以举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。另外,证据和证据来,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律容许的范围内保存自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。拆迁房买卖合同篇十五统建房买卖合同赠与人:__________________受赠人:__________________赠与人将其房屋赠与受赠人,经双方当事人协商一致,签订本合同,以明确双方的权利义务。第一条赠与房屋状况房屋坐落:__________________房屋规格:__________________房屋面积:__________________备注:该房屋已于年月日出租给_________(姓名)使用。第二条受赠人的义务受赠人获得赠与房屋所有权,不得解除与_________的租赁合同,除非_________主动提出终止租赁合同。第三条赠与房屋的交付赠与人

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论