潮安区彩塘镇宏二市场改造提升修缮工程招标文件

潮州市潮安区彩塘镇宏二市场改造提升修缮工程施工招标文件目 录第一卷 1第一章招标公告 2第二章投标人须知 41.总则 12招标文件 14投标文件 154.投标 175.开标 186.评标 18合同授予 19重新招标和不再招标 19纪律和监督 20需要补充的其他内容 20第三章评标办法(平均值法) 21第四章合同条款及格式 24第五章工程量清单 52第二卷 57第六章图纸（另册装订） 58第三卷 59第七章技术标准和要求 60第四卷 61第八章 投标文件格式 62第五卷 76附件 工程量清单或最高投标限价（另册） 76第PAGE5第5页第一卷第一章招标公告招标条件项目概况及招标范围投标申请人资格要求资格审查方法投标登记及招标文件的获取（鉴于疫情尚未结束，拟购买招标文件的潜在投标人请提前一天与招标代理机构联系）投标文件递交发布的媒介联系方式附件一：诚信投标承诺书（招标人）： 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加 （项目名称）的投标。二、本单位所提供的一切资料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成分。本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。五、依法公平竞争，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当利益。六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如在相关网站载明建造师有在建工程信息的，我司在招投标过程（包括投标登记阶段）中按招标人或招标代理机构要求提供该项目的相关竣工验收资料原件(若项目经理在合同履约期间变更的，则同时提供相关变更手续及报相关部门进行网上变更证明)。本单位如违反上述承诺内容，愿意按约定接受行政监管部门的处理。投标申请人名称：（盖章）法定代表人（签字）：年 月 日投标人须知前附表

第二章投标人须知条款号条款名称编列内容1.1.2招标人1.1.3招标代理机构1.1.4项目名称潮州市潮安区彩塘镇宏二市场改造提升修缮工程1.1.5建设地点潮州市潮安区彩塘镇宏安二村1.2.1资金来源上级资金补助和自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单等有关资料说明1.3.2计划工期30个日历天1.3.3质量要求符合国家现行工程质量验收标准，并经验收合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并获得安全生产许可证的独立法人财务要求：投标人近3年财务状况不亏损，提供由会计师事务所审计的2017年度至2019年度完整的财务审计报告。（企业成立时间不足三年的，须提供企业成立至今的财务审计报告的财务审计报告）；第PAGE第8页信誉要求：企业已在国家企业信用信息公示系统登记，且在该系统中没有出现行政处罚信息，没有被列入经营异常，近三年以来没有被列入严重违法失信企业名单等不良记录。企业没有在“信用中国”网站被列入失信执行人名单。项目经理（建造师，下同）资格：具有建造师执业资格(建筑工程专业，级别为二级，外其他要求：详见招标公告1.4.2是否接受联合体投标不接受□接受，应满足下列要求：1.9.1踏勘现场□不组织□组织。1.10.1投标预备会不召开。以书面形式答疑1.10.2投标人提出问题的截止时间投标截止时间10日前第PAGE第22页1.10.3招标人书面澄清的时间投标截止时间15日前1.11分包□不允许1.12偏离□允许2.1构成招标文件的其他材料招标人提供的施工图纸、工程量清单及有关说明等2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间10日前2.2.2投标文件递交时间投标截止时间2020年 月 日上午9:00至9:302020年 月 日上午9:302.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间投标人收到招标文件澄清时24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间投标人收到招标文件修改时24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料/3.2.3最高投标限价1招标控制价5299018.21（其中暂估价220438.40，绿色施2、投标人的投标报价出现下列情况之一者，为无效报价，作废标处理：①投标人的投标报价高于本项目最高限价；②投标人所填报的绿色施工安全防护措施费、暂列金额非竞争性项目与招标人给出的金额不符。③若投标报价低于投标报价最高限价的85%的，则投标人的投标报价书还应加附成本分析报告，否则视为低于成本报价，作废标处理。3.3.1投标有效期60个日历天(从投标截止之日算起)3.4.1投标保证金1、投标保证金为人民币大写伍万元整（￥50000.00元）。2、银行转账形式提交时限：投标截止时间前（以到账时间为准）户名：具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”。eq\o\ac(□,√)投标保证金必须从投标人的基本账户汇入指定账户,否则视为无效投标保证金，其递交的投标文件一律视作无效投标文件。eq\o\ac(□,√)中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消中标资格，没收其投标担保金。eq\o\ac(□,√)其他：投标保证金到账情况由招标代理机构及招标人负责查实。3.5.2近年财务状况的年份要求2017-2019年度（企业成立时间不足三年的，须提供企业成立至今的财务审计报告的财务审计报告）3.5.3近年完成的类似项目的年份要求/3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2017年以来3.6是否允许递交备选投标方案☑不允许□允许3.7.3签字或盖章要求在有要求签字或盖章的地方，均应签字或盖章。（正本中为复印件的须加盖公章）3.7.4投标文件副本份数4份（副本可为正本的复印件）3.7.5装订要求投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录4.1.2封套上写明招标人名称：潮州市潮安区彩塘镇宏安二村民委员会工程名称：潮州市潮安区彩塘镇宏二市场改造提升修缮工程月日上午时分前不得开启4.2.2递交投标文件地点广州公共资源交易中心4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：广州公共资源交易中心开标厅5.2开标程序密封情况检查：符合招标文件的有关要求开标顺序：按递交投标文件先后顺序6.1.1评标委员会的组建评标委员会组建：5人其中招标人代表0人，评标专家5人；7.1是否授权评标委员会确定中标人□是□否，推荐的中标候选人数：推荐的中标候选人数：3人，不足3人的按实际人数推荐。7.3.1履约担保1、在合同签订后15日内向招标人提交履约担保，履约担保的金额为中标价的10%。2、履约担保的形式（以下任一形式）：从企业的基本账户进行转账；履约保函。10需要补充的其它说明：.中标人在中标通知书发出前需一次性向广州公共资源交易中心缴纳本项目的工程交易服务费。总则项目概况根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。本招标项目招标人：见投标人须知前附表。本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。本招标项目名称：见投标人须知前附表。本标段建设地点：见投标人须知前附表。资金来源和落实情况本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。招标范围、计划工期和质量要求本次招标范围：见投标人须知前附表。计划工期：见投标人须知前附表。质量要求：见投标人须知前附表。投标人资格要求投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。资质条件：见投标人须知前附表；财务要求：见投标人须知前附表；信誉要求：见投标人须知前附表;项目经理资格：见投标人须知前附表；投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。投标人不得存在下列情形之一：为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；为本标段的监理人；为本标段的代建人；为本标段提供招标代理服务的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。保密语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。踏勘现场投标预备会分包偏离招标文件招标文件的组成招标公告；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；工程量清单；图纸；技术标准和要求；投标文件格式；投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。招标文件的修改在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。投标文件投标文件的组成投标文件应包括下列内容：投标函；法定代表人证明书；法人授权委托证明书；投标保证金；已标价工程量清单；拟分包项目情况表（如有）；资格审查资料；投标人须知前附表规定的其他材料。投标报价投标有效期在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。投标保证金投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；资格审查资料“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。“近年财务状况表”应提供由会计师事务所审计的2017年度至2019年度完整的财务审计报告（企业成立时间不足三年的，须提供企业成立至今的财务审计报告的财务审计报告）。“近年完成的类似项目情况表”应附在全国建筑市场监管公共服务平台录入信息(包括招投标、施工图审查、合同备案、施工许可、竣工验收备案等内容）的含网址的网页截图，具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有）“正在施工和新承接的项目情况表”应附在全国建筑市场监管公共服务平台录入信息(包括招投标、施工图审查、合同备案、施工许可等内容）的含网址的网页截图，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。投标文件的编制投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。具体装订要求见投标人须知前附表规定。投标投标文件的密封和标记投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。投标文件的递交投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标文件的修改与撤回在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。开标开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标程序主持人按下列程序进行开标：宣布开标纪律；公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；按照投标人须知前附表规定检查各投标文件的密封情况；按照投标人须知前附表的规定确定并宣布各投标文件开标顺序；设有标底的，公布标底；按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；开标结束。评标评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数的确定方式见投标人须知前附表。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：招标人或投标人的主要负责人的近亲属；项目主管部门或者行政监督部门的人员；与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对本项目的投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。合同授予定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。中标通知在本章第3.3履约担保在签订合同后5天内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。履约担保的返还方式(不计利息)：详见合同。履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。重新招标和不再招标重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：投标截止时间止，投标人少于3个的；第PAGE第23页经评标委员会评审后否决所有投标。不再招标连续二次招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后调整招标方式。纪律和监督对招标人的纪律要求对投标人的纪律要求对评标委员会成员的纪律要求对与评标活动有关的工作人员的纪律要求投诉需要补充的其他内容需要补充的其他：见投标人须知前附表。评标办法前附表

第三章评标办法(平均值法)条款号评审因素评审标准2.12.1.1形式评审标准投标函签字盖章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定已标价工程量清单符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定2.2经济标评审标准符合本章第3.2项规定评标方法评审标准符合性评审标准形式评审标准：见评标办法前附表。资格评审标准：见评标办法前附表响应性评审标准：见评标办法前附表。经济标评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。评标程序符合性评审3.5.13.5.52.1投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。投投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经济标评审1、若初步评审通过的投标人小于或等于五个的，直接对初步评审通过的投标人的投标报价下浮率计算算术平均值；2、若初步审查通过的投标人大于五个的，投标文件的澄清和补正评标结果第四章合同条款及格式合同主要条款一、施工工期30个日历天。二、工程质量要求：符合国家现行工程质量验收标准，并经验收合格。如承包人违反上述约定或采购不合格材料，发包人有权拒绝验收，由此产生的损失和一切费用由承包人承担。四、工程款拨付：五、工程竣工结算:1、本工程采用包工、包料的方式承包建设。六、安全施工七、保修按国家相关规定执行。八、工程分包及其他中标人不得以任何形式进行转包，专业工程经招标人同意后可依法分包给具有专业承包资质的施工企业。（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定项目编号：FYZXGK-2020-042潮州市潮安区彩塘镇宏二市场改造提升修缮工程项目编号：FYZXGK-2020-042潮州市潮安区彩塘镇宏二市场改造提升修缮工程第PAGE第39页第一部分合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，同达成如下协议：一、工程概况工程名称： 。工程地点： 。工程立项批准文号： 。资金来源： 。工程内容： 。工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (¥ 元其中：绿色施工安全防护措施费：人民币（大写） (¥ 元2.合同价格形式： 。五、项目经理承包人项目经理： 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：招标文件、中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺发包人承诺：发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。承包人义务：八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年 月 日签订十、签订地点本合同在 签订十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自 生效十三、合同份数正本两份，发包人和承包人各一份，副本份，发包人执份，承包人执份，监理单位份，其余送有关部门。发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分通用合同条款通用合同条款按《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）的通用合同条款第三部分专用合同条款一般约定词语定义合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方项目经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。标准和规范应的规范、规程等。合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：与本合同第二部分《通用条款》赋予的规定一致。图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：6套。联络3发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： 承包人接收文件的地点： 承包人指定的接收人为： 监理人接收文件的地点： ；监理人指定的接收人为： 。知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。发包人发包人对发包人代表的授权范围如下：督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内。提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已具备进场施工条件，合同签订后承包人在约定的时间可进场。并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题.完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时水电源驳接架设由发包人负责安装到工程施工现场，其他支线全部由承包人自行负责。发包人不负责通讯线路的接驳和费用。开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：符合施工要求，已开通。提供有关资料的时间：合同签订后3天内提供给承包人。办理有关所需证件的约定：发包人负责办妥各项报建审批手续。现场交验的时间：承包人进场三天内在现场交验后，承包人应做好水准点和坐标控制点的保护至工程竣工验收交付使用。提供施工设计图纸、设计文件的时间：中标通知书签发后3天内，发包人向承包人提供图纸及技术要求一式6套，标准及规范由承包人自行配备。组织图纸会审和设计交底的约定：工程开工前进行。协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护）、古树名木等的保护工作的约定：由发包人联系有关部门到场处理，承包人必须协助。接受已完工程支付工程相关价款的约定：按专用条款81资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/ 发包人提供支付担保的形式：/ 承包人承包人的一般义务（含工程竣工图及有关的技术档案资料等及结算资料，全部竣工资料要求按潮州市城市建设档案馆及国家相关规定进行编制。承包人应履行的其他义务：如需要，项目开工前向发包人无偿提供施工现场的办公用房。项目经理项目经理：姓名： 身份证号： 建造师注册证书号： 承包人对项目经理的授权范围如下：/。分包分包的一般约定禁止分包的工程包括：/ 。分包的确定允许分包的专业工程包括：/ 其他关于分包的约定：/ 。工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。履约担保承包人是否提供履约担保： 是 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订前向招标人提交履约担保，履约担保的金额为中标价的10%。履约担保的形式：（1）从企业的基本账户进行转账（2）履约保函。履约担保退还时间的约定:发包人在工程完工之日起28天内将履约担保退还给承包人。监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容：负责本项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、保修阶段（含质量缺陷责任期）的质量控制、职业健康、安全生产及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等全过程监理工作，详见监理合同。关于监理人的监理权限：代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供。监理人员姓名： 职务： 监理工程师执业资格证书号： 联系电话： 电子信箱： 通信地址： 关于监理人的其他约定： 4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） / 。（2） / 。（3） / 。工程质量质量要求特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。关于工程奖项的约定： / 。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。安全文明施工与环境保护安全文明施工（JGJ59-2011）标准，及国家和潮州市有关安全生产的要求。关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款的规定执行关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人自行编制施工场地治安管理计划并在工程开工前5天提供给承包人和监理人。文明施工合同当事人对文明施工的要求：应达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）标准、国家及潮州市有关文明施工的要求。12.212.4在工程款中一并支付。6.17安全生产责任在施工场地内及其毗邻地带造成发包人、监理人、承包人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人承担责任并负责赔偿。工期和进度施工组织设计（2）施工现场平面布质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内确认或提出修改意见。施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内完成审核和批准或提出修改意见。开工开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 开工通知监理工程师在建设工程取得建筑工程开工许可证后的7天内签发开工令，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。测量放线开工通7。工期延误因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按合同通用条款的规定执行。因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/ 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。第PAGE50第50页不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款的规定执行。异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：当地地震部门公布烈度8；10级以上台风；日降雨量达302（以当地气象部门公布的数据为准）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/ 。材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，且应满足：1、按投标文件中确定的材料档次和产品参数采购并须经发包人和监理工程师确认；2、未经许可，不得擅自更改投标时承包人所选的材料、设备品牌及技术参数；3、符合设计及使用要求以及潮州市相关部门及相关行业协会的规定；4、有相关的国家认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。5、如承包人违反上述约定或采购不合格材料，发包人有权拒绝验收，由此产生的损失和一切费用由承包人承担。材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、要求，见附件《需报送样品的材料及设备清单》。施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。试验与检验试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/ 施工现场需要配备的试验设备：/ 施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/ 。变更变更估价变更估价原则关于变更估价的约定:按12.3.1条款有关约定计算。价格调整市场价格波动引起的调整采用造价信息进行价格调整：本工程的工程量清单财政预算造价中的清单项目材料（仅限水泥、碎单价不作调整。人工费、机械费价差按工程量清单计价规范相关规定执行。合同价格、计量与支付1、单价合同。综合单价包含的风险范围：合同履行期间，因材料、工程设备和机械台班价格波动影响。1、风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法：按专用条款(11.1市场价格波动引起的调整)进行调整。2、总价合同。总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 3、其他价格方式： / 。预付款预付款的支付预付款支付比例或金额：发包人支付合同价款的20%作为工程预付款。预付款支付期限：在工程施工合同签订后15天内，承包人向发包人提出支付申请。在承包人提供履约担保、监理工程师签发支付证书后15天内，发包人向承包人支付预付款。预付款扣回的方式：/。工程进度款支付付款周期关于付款周期的约定:进度款按月支付。开工后第二个月起，发包人在接到承包人付款申请及相关资料后14天内按有关程序审核拨付经审核确定的工程进度款的80%；工程竣工验收合格并经结算定案后付至结算价的97%，3%作为工程质量保证金后付清审定工程竣工结算造价价款。在工程竣工验收合格满一年后的15天内发包人应将剩余的工程质量保证金不计利息返还给承包人。进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按合同通用条款的规定执行。进度付款申请单的提交单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款的规定。总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内完成。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内完成。（1）发包人支付进度款的期限：承包人收到进度款支付证书后开具发票，发包人在收到承包人提交的增值税专用发票之日起14天内支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：支付分解表中所列的每期付款金额，应为通用条例第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额。验收和工程试车分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款的规定执行。竣工结算竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：结算报告、完整的结算资料原件及目录清单2套。竣工结算审核1、本工程采用包工、包料的方式承包建设。23（）单价不作调整。人工费、机械费价差按工程量清单计价规范相关规定执行。42区材料参考价的平均价编制报价，无发布的材料价格由建设单位、施工单位根据市场价格协商确定，其造价按编制报价（税前）×（中标价÷招标控制价）结算。5、承包人的工程竣工结算资料应在竣工验收合格后一个月内编制完成，并经建设单位初审复核后，再送潮安区财政局审核确定工程实际造价作为该工程结算价。除材料涨价因素外，实际结算造价超过招标控制价的，未经区政府批准同意，按招标控制价结算作为该工程结算价。最终结清最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后30天内。最终结清证书和支付发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14。发包人完成支付的期限：7天内。缺陷责任期与保修缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。承包人提供质量保证金的方式2质量保证金保函，保证金额为： / ；3%的工程款；其他方式: / 。质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。质量保证金的退还发包人在工程竣工验收合格之日起满1年后15天内，将剩余保证金不计利息返还承包人。保修保修责任工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知后应立即到达事故现场抢修。违约不可抗力不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款的规定执行。20.争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：向/向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：工程质量保修书附件2：廉政合同附件3：安全生产合同附件1：工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；3.装修工程为 年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任72.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对4.五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件2：廉政合同发包人：（名称） 承包人：（名称） 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。双方权利和义务严格遵守国家、省有关法律法规的规定。严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。发包人义务第PAGE57第57页承包人义务承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。违约责任12131～3双方约定合同法律效力本合同作为 （工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。合同份数本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其级部门一份。发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）法定代表人或授权委托人： （签字或盖章联系电话： 联系电话： 上级部门：（公章） 上级部门：（公章）年月日附件3：安全生产合同发包人：（名称）承包人：（名称）为确保 （项目名称）实施过程中的安全，发包人与承包人，特签订本安全生产合同，明确双方职责。一、发包人职责（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于绿色施工安全防护措施的要求。（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患。二、承包人职责（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。（十）承包人必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。三、违约责任如因发包人或承包人失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。本安全生产合同由各方法定代表人（或委托代理人）签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。发包人：（盖章） 承包人：（盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：