




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
—个人房购房合同个人房购房合同1
甲方(出卖人)XXXXXXXX
身份证件号码:XXXXXXXX
乙方(买受人)XXXXXXXX
身份证件号码:XXXXXXXX
甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在公平、自愿、老实信誉的前提下,达成如下协议:
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充足了解该房屋详细状况,并自愿买受该房屋。该房屋详细状况如下:
(一)座落于XXXXXXXX,建筑面积为XXXXXXXX平方米。
(二)出售房屋的全部权证证号为:
第二条、甲方保证照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条、计价与付款方式
该房屋转让总金额人民币XXXXXXXX元整;
房价款的支付方式:现金支付。支付时间为:
乙方在本协议签订之日付给甲方(人民币)XXXXXXXX元,(大写)XXXXXXXX元。甲方向乙方提供房权证、身份证复印件。
甲方在向乙方交付该房屋时,乙方向甲方付清盈余XXXXXXXX元(人民币)。(大写)XXXXXXXX元。每次付款,甲方收到后出具收据为准。
第四条、此房屋的产权过户手续由乙方办理并担当相关费用,甲方无条件帮助提供所需的材料。
第五条、甲方于XXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
第六条、甲、乙双方确认,虽然房屋全部权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已同意将该房屋出售给乙方。
第七条、甲、乙双方同意,双方应于本协议生效之日起XXXXXXXX日内到房地产主管部门办理过户手续,甲方储藏室随房屋一并转让给乙方。
在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的'其它文件。如需要甲方出面处理的,不管何时,甲方应予帮助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因此遭受的损失,由甲方负赔偿责任。如甲方原因此不能办理过户登记,乙方有权解除协议,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本协议第八条担当违约责任。
第八条、该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。在甲方向乙方交付房屋之前,与该房屋有关的全部纠纷均由甲方负责。
第九条、该房屋正式交付时,水、电、有线电视、通讯等相关杂费,由乙方担当;
第十条本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的部分。
第十一条本协议一式X份。其中甲方留执X份,乙方留执X份,均具有相同的法律效力。
第十二条本协议自甲乙双方签订之日起生效。甲乙双方任何一方若违约,必需经对方同意并向对方支付违约金XXXXXXXX元。
甲方(签章)XXXXXXXX
乙方(签章)XXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXX
签约日期:XXXXXXXX
签约日期:XXXXXXXX
个人房购房合同2
注册地址:
营业执照注册号:
企业资质证书号:
法定代表人:XXXXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
邮政编码:
托付代理人:XXXXXXXXXXXXXXX
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
邮政编码:XXXXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
托付代理机构:
注册地址:
营业执照注册号:
法定代表人:XXXXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX
邮政编码:
买受人:
本人法定代表人姓名:XXXXXXXXXXXXXX国籍XXXXXXXXXXX
身份证护照营业执照注册号XXXXXXXXXXXXXXXXXX
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
邮政编码:XXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX
托付代理人姓名:XXXXXXXXXXXXXXX国籍:XXXXXXXXXX
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
邮政编码:XXXXXXXXXXXXXXXXX电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
依据《民法典》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条工程建设依据
出卖人以XXXXXXXXX方式取得位于XXXXXXXXX、编号为XXXXXXXXX的地块的土地运用权。土地运用权出让合同号土地运用权划拨批准文件号划拨土地运用权转让批准文件号为XXXXXXXXXXXXXXXXX。
该地块土地面积为XXXXXXXXX,规划用途为XXXXXXXXX,土地运用年限自XXXXX年XXXX月XXXX日至XXXXX年XXXX月XXXXX日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,现定名暂定名XXXXXXXXX。建设工程规划答应证号为XXXXXXXXX,施工答应证号为XXXXXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第二条商品房销售依据
买受人购置的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为XXXXXXXXX,商品房预售答应证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第三条买受人所购商品房的根本情况
买受人购置的商品房(简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的工程中的:
第XXXXXXXXX幢座XXXXXXXXX单元层XXXXXXXXX号房。
该商品房的用途为XXXXXXXXX,属XXXXXXXXX结构,层高为XXXXXXXXX,建筑层数地上XXXXXXXXX层,地下XXXXXXXXX层。
该商品房阳台是封闭式非封闭式。
该商品房合同商定产权登记建筑面积共XXXXXXXXX平方米,其中,套内建筑面积XXXXXXXXX平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积XXXXXXXXX平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第四条计价方式与价款
出卖人与买受人商定按下述第XXXXXXXXX种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单价为(XXXXXXXXX币)每平方米XXXXX元,
总金额(XXXXXXXXX币)XXXX千XXXX百XXXX拾XXXX万XXXX千XXXX百XXXX拾XXXX元整。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(XXXXXXXXX币)每平方米XXXXXXXX元,总金额(XXXXXXXX币)XXXX千XXXX百XXXX拾XXXX万XXXX千XXXX百XXXX拾XXXX元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(XXXXXXXX币)XXXX千XXXX百XXXX拾XXXX万XXXX千XXXX百XXX拾XXXXX元整。
4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第五条面积确认及面积差异处理
依据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的,不适用本条商定。
合同商定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,产权登记面积与合同商定面积发生差异,双方同意按第XXXXXXXX种方式进行处理:
1、双方自行商定:
(1)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(2)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(3)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(4)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按XXXXXXXX利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同商定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积X合同商定面积面积误差比=────────────────XXX%
合同商定面积
因设计变更造成面积差异,双方迷惑除合同的,应当签署补充协议。
第六条付款方式及期限
买受人按以下第XXXXXXXX种方式按期付款:
1、一次性付款
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2、分期付款
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
3、其他方式
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第七条买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款,按以下第XXXXXXXX种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在XXXX日之内,自本合同规定的.应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之XXXX的违约金,合同连续履行;
(2)逾期超过XXXX日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的XXXX%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的,经出卖人同意,合同连续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之XXXX(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指按照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第八条交付期限
出卖人应当在XXXX年XXX月XXXX日前,按照国家和地方人民政府的有关规定,将具备以下第XXXX种条件,并符合本合同商定的商品房交付买受人运用:
1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。
5.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
但如遇以下特别原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起XXXX日内告知买受人的;
2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第九条出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第八条规定的特别情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按以下第XXXXX种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过XXXX日,自本合同第八条规定的最终交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之XXXX的违约金,合同连续履行;
(2)逾期超过XXXX日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起XXX天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的XXXX%向买受人支付违约金。买受人要求连续履行合同的,合同连续履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之XXXXX(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十条规划、设计变更的商定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到买受人所购商品房质量或运用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
(2)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(3)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(4)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(5)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(6)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(7)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起XXXX天内将买受人已付款退还给买受人,并按XXXXXXXX利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十一条交接
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十三条出卖人关于装饰、装备标准承诺的违约责任。
出卖人交付运用的商品房的装饰、装备标准应符合双方商定(附件三)的标准。达不到商定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第XXXXX种方式处理:
1.出卖人赔偿双倍的装饰、装备差价。
第十四条出卖人关于基础设备、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常运用直接关联的以下基础设备、公共配套建筑按以下日期到达运用条件:
假如在规定日期内未到达运用条件,双方同意按以下方式处理:
第十五条关于产权登记的商定
出卖人应当在商品房交付运用后XXXXX日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按以下第XXXXX项处理:
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起XXXXX日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的XXXXX%赔偿买受人损失。
2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的XXXXX%向买受人支付违约金。
3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十六条保修责任
买受人购置的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起,根据《住宅质量保证书》承诺的内容担当相应的保修责任。
买受人购置的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式具体商定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购置人担当。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十七条双方可以就以下事项商定:
1、该商品房所在楼宇的屋面运用权XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2、该商品房所在楼宇的外墙面运用权XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3、该商品房所在楼宇的命名权XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4、该商品房所在小区的命名权XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十八条买受人的房屋仅作XXXXXXXXXXXXXX运用,买受人运用期间不得擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设备,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。
出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设备的运用性质。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第XXXXX种方式解决:
1.提交XXXXXXXXX仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十条本合同未尽事项,可由双方商定后签订补充协议(附件四)。
第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十二条本合同连同附件共XXXXX页,一式XXXXX份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:
出卖人XXXXX份,买受人XXXXX份,XXXXX份,XXXXXXXXX份。
第二十三条本合同自双方签订之日起生效。
第二十四条商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向XXXXXXXXXXXXXX申请登记备案。
出卖人(签章)买受人(签章)
托付代理人:托付代理人:
(签章)(签章)
XXXXX年XXXXX月XXXXX日XXXXX年XXXXX月XXXXX日
个人房购房合同3
合同双方当事人:
出卖人:XXXXXXXXXXXX身份证号码:XXXXXXXX房屋共有产权人)身份证号码XXXXXXXXXXXXXXX以上XXXXX人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人:XXXXXXXXXXXX身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
上述房屋的产权共有人未授权甲方按本合同商定出售上述房屋等原因此不能履行本合同,视为违约,乙方对甲方所出售的房屋做了充足的`了解,原意购置该房屋。
2、甲乙双方在签订本合同后,若乙方中途违约,则定金一律不退。
3、甲乙双方在签订本合同后,若甲方中途违约,则甲方按交纳定金的双倍赔给乙方。
4、乙方交付房款后,若乙方违约,所交房款不予退还,若甲方或其子女违约,甲方或其子女应赔偿乙方,由房价按市场行情价格,双倍赔偿给乙方。
5、付款后,甲方保证水电气光纤全通。
七、上述双方共同遵守,本合同一式X份,甲乙双方各执X份,经甲乙双方签章
后生效,此二份合同具有同等法律效力。
八、其他:XXXXX
九、备注:XXXXX
1、若政府再次拆迁所得的赔偿归乙方全部。
2、乙方若售后转卖,甲方必需协作乙方将上述房屋转至指定名下。
3、若以后办理产权时,甲方应无条件协作,办理产权所产生的费用由乙方支付。
甲方:XXXXX乙方:XXXXX
签定日期:XXXXX年XXXXX月XXXXX日
个人房购房合同4
甲方(出卖人)
身份证件号码:
乙方(买受人)
身份证件号码:
甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在公平、自愿、老实信誉的前提下,达成如下协议:
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充足了解该房屋详细状况,并自愿买受该房屋。该房屋详细状况如下:
(一)座落于XXX,建筑面积为XXX平方米。
(二)出售房屋的全部权证证号为:
第二条、甲方保证照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条、计价与付款方式
该房屋转让总金额人民币XXX元整;
房价款的支付方式:现金支付。支付时间为:
乙方在本协议签订之日付给甲方(人民币)XXX元,(大写)XXX元。甲方向乙方提供房权证、身份证复印件。
甲方在向乙方交付该房屋时,乙方向甲方付清盈余XXX元(人民币)。(大写)XXX元。每次付款,甲方收到后出具收据为准。
第四条、此房屋的产权过户手续由乙方办理并担当相关费用,甲方无条件帮助提供所需的材料。
第五条、甲方于20XX年XX月XX日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
第六条、甲、乙双方确认,虽然房屋全部权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已同意将该房屋出售给乙方。
第七条、甲、乙双方同意,双方应于本协议生效之日起XX日内到房地产主管部门办理过户手续,甲方储藏室随房屋一并转让给乙方。
在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的`书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,不管何时,甲方应予帮助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因此遭受的损失,由甲方负赔偿责任。如甲方原因此不能办理过户登记,乙方有权解除协议,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本协议第八条担当违约责任。
第八条、该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。在甲方向乙方交付房屋之前,与该房屋有关的全部纠纷均由甲方负责。
第九条、该房屋正式交付时,水、电、有线电视、通讯等相关杂费,由乙方担当;
第十条本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的部分。
第十一条本协议一式X份。其中甲方留执X份,乙方留执X份,均具有相同的法律效力。
第十二条本协议自甲乙双方签订之日起生效。甲乙双方任何一方若违约,必需经对方同意并向对方支付违约金XXXXXXXX元。
出卖方(甲方)XXX
购置方(乙方)XXX
20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日
个人房购房合同5
合同编号:XXXXXXX
出卖人:XXXXXXX
住宅:XXXXXXX
邮编:XXXXXXX
营业执照号码:XXXXXXX
资格证书号码:XXXXXXX
法定代表人:XXXXXXX
联系电话:XXXXXXX
托付代理人:XXXXXXX
联系电话:XXXXXXX
买受人:XXXXXXX
国籍:XXXXXXX
性别:XXXXXXX
诞生20XX年X月X日:XXXXXXX
住宅XXXXXXX
邮编:XXXXXXX
证件名称:XXXXXXX
号码:XXXXXXX
联系电话:XXXXXXX
托付/法定代理人:XXXXXXX
住宅XXXXXXX
联系电话:XXXXXXX
依据《民法典》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条工程建设依据
1、出卖人以出让转让划拨方式取得座落于XXXXXXX地块的国有土地运用权。
2、该地块国有土地运用证号城镇建设用地批准书号为:XXXXXXX,土地运用权面积为:XXXXXXX,买受人购置的商品房所在土地用途为:XXXXXXX,土地运用年限自XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日至XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日止。
3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房地名核准名称暂定名为:XXXXXXX,建设工程规划答应证号为:XXXXXXX,建筑工程施工答应证号为:XXXXXXX,建设工程施工合同商定的开工日期为:XXXXXXX,建设工程施工合同商定的竣工日期为:XXXXXXX.
第二条商品房情况
该商品房销售答应证号:XXXXXXX.
商品房座落:XXXXXXX区XXXXXXX县XXXXXXX路、道、街。
设计用途XXXXXXX建筑结构XXXXXXX建筑层数为XXXXXXX层。
建筑面积XXXXXXX平方米,其中:套内建筑面积XXXXXXX平方米,公共部位分摊建筑面积XXXXXXX平方米。
商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条计价方式与价款
出卖人与买受人商定按下述第XXXXXXX种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单位为每平方米XXXXXXX元,总金额XXXXXXX元。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为每平方米XXXXXXX元,总金额XXXXXXX元整。
3、按套计算,该商品房总价款为XXXXXXX元整。
4、XXXXXXX.
第四条付款方式及期限
买受人实行以下第XXXXXXX种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起XXXXXXX日内付全部价款XXXXXXX元。
2、分期付款。
第一次付款自签约日起XXXXXXX日内付全部价款的XXXXXXX%XXXXXXX币XXXXXXX元。
第二次付款自签约日起XXXXXXX日内付全部价款的XXXXXXX%XXXXXXX币XXXXXXX元。
其余部分在移交房屋前一天付清XXXXXXX%XXXXXXX币XXXXXXX元。
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的XXXXXXX%,其余价款可以向XXXXXXX银行或住房公积金管理机构借款支付。
4、其他方式XXXXXXX.
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方商定的,方可交付不符合有关规定和双方商定的,不得交付。
2、出卖人须于XXXXXXX前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不行抗力,双方商定处理方式:XXXXXXX.
3、上述相关证明包括:XXXXXXX.
第六条产权转移登记及其他相关设备登记
1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋全部权登记机关办理房屋全部权转移登记手续。
2、根据有关规定,其他相关设备应办理登记的,应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能按时办理房屋全部权转移登记、其他相关设备登记造成损失的,应依法担当违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不行抗力外,出卖人如未按本合同商定日期交付商品房,逾期在XXXXXXX日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同商定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述商定期限的,买受人有权根据下述的第XXXXXXX种商定,追究出卖人违约责任:
1、合同连续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同商定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的XXXXXXX‰向买受人支付违约金。
2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同商定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的XXXXXXX‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应担当赔偿责任。
3、XXXXXXX.
第八条买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同商定的日期付款,逾期在XXXXXXX日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同商定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述商定期限的,出卖人有权根据下述的第XXXXXXX种商定,追究买受人违约责任:
1、合同连续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同商定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的XXXXXXX‰向出卖人支付违约金。
2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的XXXXXXX‰向出卖人支付违约金。
3、XXXXXXX.
第九条面积确认及面积差异处理。
依据当事人选择的计价方式,本条规定以XXXXXXX为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的,不适用本条商定。
合同商定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,产权登记面积与合同商定面积发生差异,双方同意按第XXXXXXX种方式进行处理:
1、双方自行商定:XXXXXXX.
2、双方同意按以下原则处理:
面积误差比肯定值在3%以内的,据实结算房价款
面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按XXXXXXX利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同商定面积时,面积误差比在3%以内部分的房价款由买受人补足超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内部分的房价款由出卖人返还买受人肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积X合同商定面积
面积误差比=XX%
合同商定面积
因设计变更造成面积差异,双方迷惑除合同的,应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。
第十一条出卖人关于装饰、装备标准承诺的违约责任
出卖人交付运用的商品房的装饰、装备标准应符合双方商定的标准。达不到商定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第XXXXXXX种方式处理:
1、出卖人赔偿双倍的装饰、装备差价。
2、XXXXXXX
3、XXXXXXX
第十二条出卖人关于基础设备、公共配套建筑正常运行的'承诺
本工程物业管理用房为XXXXXXX平方米,位于XXXXXXX幢XXXXXXX单元XXXXXXX房号XXXXXXX,轴线范围XXXXXXX.
出卖人承诺与该商品房直接关联的以下基础设备、公共配套建筑按以下日期到达运用条件:
1、于XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日前通水
2、于XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日前通电
3、于XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日前通气
4、XXXXXXX
5、XXXXXXX.
假如在规定日期内未到达运用条件,双方同意按以下方式处理:
1、XXXXXXX
2、XXXXXXX
第十三条风险责任的转移
该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按商定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书商定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人担当。
第十四条保修责任
自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的以下部位和设备担当建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人担当:
1、墙面,保修XXXXXXX月
2、地面,保修XXXXXXX月
3、顶棚,保修XXXXXXX月
4、门窗,保修XXXXXXX月
5、上水,保修XXXXXXX月
6、下水,保修XXXXXXX月
7、暖气,保修XXXXXXX月
8、煤气,保修XXXXXXX月
9、电路,保修XXXXXXX月
10、XXXXXXX,保修XXXXXXX月。
保修期内,因不行抗力的因素,或其他非出卖人原因造成的损坏,出卖人无须担当责任,但可帮助修理,修理费用由买受人担当。
第十五条质量争议的处理
买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以XXXXXXX出具的书面工程质量评定看法作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就以下事项商定
1、该商品房所在楼宇的屋面运用权。
2、该商品房所在楼宇的外墙面运用权。
3、XXXXXXX.
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作XXXXXXX运用,买受人运用期间不得擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设备,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。
2、出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设备的运用性质。
第十八条物业管理
该商品房移交后,买受人承诺遵守小区管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定在小区管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定XXXXXXX公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第十九条声明及保证
出卖人:
1、出卖人有权签署并有力量履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
买受人:
1、买受人有权签署并有力量履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密
买卖双方保证对在商量、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为XXXXXXX年。
第二十一条通知
1、依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳XXXXXXX方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:XXXXXXX.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起XXXXXXX日内,以书面形式通知对方否则,由未通知方担当由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特别情况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应按时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解协商或调解不成的,按以下第XXXXXXX种方式解决:
提交XXXXXXX仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
第二十五条不行抗力
1、假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。
2、宣称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不行抗力大事发生后XXXXXXX日内向另一方提供关于此种不行抗力大事及其持续时间的恰当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。宣称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响。
3、不行抗力大事发生时,双方应立刻通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力大事或其影响终止或消退后,双方须立刻恢复履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丧失连续履行合同的力量,则双方可协商解除合同或临时延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理掌握的,无法意料或即使可意料到也不行防止且无法克服,并于本合同签订日之后显现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会大事如战争、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,根据通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜,按照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式XXXXXXX份,出卖人、买受人各XXXXXXX份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
出卖人XXXXXXX买受人XXXXXXX
法定代表人XXXXXXX法定代表人XXXXXXX
托付代理人XXXXXXX托付代理人XXXXXXX
签订地点:XXXXXXX签订地点:XXXXXXX
XXXXXXX年XXX月XXX日XXXXXXX年XXX月XXX日
个人房购房合同6
甲方:
身份证:
住址:
乙方:
身份证:
住址:
甲乙双方经友好协商,现就乙方以甲方名义购置安顿房事宜达成以下协议,以供双方共同遵守:
第一条乙方以甲方名义购置由X集团有限公司开发的位于X市XX区X路X号X栋X单元X层X号安顿房(合同商定建筑面积共计116.23平方米,其中套内面积102.85平方米,公摊面积13.38平方米)。并签订编号为:XX的安顿房买卖合同,该合同由乙方持有和保管。
第二条上述安顿房买卖合同所商定的一切权利由乙方享有,一切义务由乙方担当。乙方应根据合同的商定充足、按时履行交付房款及相关税费等合同义务,否则,由此造成的一切损失由乙方自行担当。
第三条甲方不享有上述安顿房买卖合同的权利义务。未经乙方书面同意,甲方不得以任何理由与开发商就上述安顿房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等,也不得向任何第三人转让该合同的权利义务。否则,由此造成的一切损失由甲方担当。
第四条乙方是上述安顿房的实际出资人,该安顿房的全部权归乙方全部,乙方享有该安顿房的占有、运用、收益及处分的权利。甲方不得以任何理由要求享有前述权利。该安顿房基于业主所派生的一切权利义务由乙方享有和担当。
第五条本协议签订后,乙方给付甲方人民币X元,作为借名及甲方帮助办理相关手续的补偿。甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主见任何费用、补偿。
第六条借名期间,如需以甲方名义办理产权证的,甲方应当按时予以协作办理。除非经乙方书面同意,甲方不得增加任何共有人,也不得将产权证办至第三人名下。甲方应当在实际取得产权证之日起X日内交由乙方保管。如政策改变,乙方在X符合购房条件的,乙方有权随时要求将上述安顿房过户至乙方或者乙方指定人员名下,甲方不得以任何理由干预。
第七条借名期间,如乙方需出卖、出租、赠与上述安顿房或者用于抵押的,甲方应当按时予以协作,不得以任何理由拒绝。未经乙方书面同意,甲方不得将上述安顿房用于抵押。
第八条、借名期间,与上述安顿房买卖合同和上述安顿房有关的一切费用均由乙方担当,相关的缴费凭证、发票等均由乙方保管。如需有甲方亲自缴费的,乙方应当按时将费用返还甲方,甲方亦应当按时将相关缴费凭证、发票交由乙方保管。
第九条借名期间,上述安顿房不属于甲方的财产,如甲方有不测的,甲方的'继承人无权继承该安顿房;如甲方需要分割财产的,不得对该安顿房进行分割。
第十条甲方应恪守老实,在借名期间不得以任何理由、任何方式侵害乙方的权益。如甲方及甲方近亲属侵占、转卖、抵押、赠与以及被法院强制执行该安顿房的,甲方应当按上述安顿房的市场价格赐予甲方赔偿并赔偿由此对乙方造成的一切损失。如甲方知晓任何第三人主见该安顿房权益或者法院强制执行、保全该安顿房的,或者甲方作为债务人被诉至法院且诉讼金额到达万元的,应当按时通知乙方,以便乙方实行应对措施,否则,由此造成的一切损失有甲方担当。
第十一条上述条款当中,凡需要以甲方的名义办理相关手续的,甲方应当接到乙方的通知之日起日内根据乙方的要求亲自办理或者签署书面授权托付书交由乙方自行办理。否则,应当赔偿乙方由此造成的一切损失。
第十二条协议生效之后,任何一方均不得反悔,不得以任何理由解除协议,或者主见协议无效。否则,应赔偿另一方由此造成的一切损失。
第十三条未尽事宜,由甲乙双方协商解决。如需对本协议进行变更的,应当签订书面补充协议,补充协议作为本协议的组成部分。
第十四条假如发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向七星区人民法院提起诉讼。
第十五条本协议一式X份,甲、乙双方各执X份,双方签字后即生效。
甲方:乙方:
时间:时间:
签订地点:
个人房购房合同7
甲方:
乙方:
甲乙双方在自愿公平,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购置甲方房屋,并托付中介方办理过户事宜达成协议如下:
一、甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号,建筑面积平方米,结构房屋及其附属设备、装备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充足了解并同意购置。
二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元,乙方于本合同签订之日起3日内将全额购房款以现金方式一次性支付给甲方。甲乙双方共同托付中介方办理过户手续,甲乙双方应予以主动帮助。
三、甲方保证上述房地产权属清楚,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内,甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并担当民事责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方担当。
五、违约责任:
甲方不能如期签订《房地产买卖契约》,或者甲方在办理过户过程中违约,并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后,甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的`过户手续所产生的费用,甲方应全部担当。并向乙方支付总房款10%的违约金。
乙方不能如期付款,或者乙方在办理过户过程中违约,并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后,甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用,乙方应全部担当。并向甲方支付总房款10%的违约金。
六、在合同期限内,如因洪水、地震、火灾和政府政策等不行抗力因素造成合同不能履行,合同方均不担当违约责任,本合同自动终止。
七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下商定条款中,若商定条款与前条款有异议,以商定条款为主,商定条款具有优先效力。
八、其他商定事项:
九、本协议经双方签字后生效,一式X份,每份共两页,甲乙双方各执X份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
身份证号:身份证号:
地址:地址:
电话:电话:
20XX年X月X日20XX年X月X日
个人房购房合同8
合同编号:XXXXXXXX
出卖人:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
买受人XXXXXXXXXX
依据《民法典》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条工程建设依据。
出卖人以XXXXXXXXXX方式取得位于XXXXXXXXXX、编号为XXXXXXXXXX的地块的土地运用权。[土地运用权出让合同号][土地运用权划拨批准文件号][划拨土地运用权转让批准文件号]为XXXXXXXXXX。
该地块土地面积为XXXXXXXXXX,规划用途为XXXXXXXXXX,土地运用年限自XXXXXXX年XXXXX月XXXX日至XXXXXX年XXXX月XXXXX日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,[现定名][暂定名]XXXXXXXXXX。建设工程规划答应证号为XXXXXXXXXX,施工答应证号为XXXXXXXXXX。
第二条商品房销售依据。
买受人购置的商品房为[现房][预售商品房]。预售商品房批准机关为XXXXXXXXXX,商品房预售答应证号为XXXXXXXXXX。
第三条买受人所购商品房的根本情况。
买受人购置的商品房(简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的工程中的:
第XXXXXXXXXX[幢][座]XXXXXXXXXX[单元][层]XXXXXXXXXX号房。
该商品房的用途为XXXXXXXXXX,属XXXXXXXXXX结构,层高为XXXXXXXXXX,建筑层数地上XXXXXXXXXX层,地下XXXXXXXXXX层。
该商品房阳台是[封闭式][非封闭式]。
该商品房[合同商定][产权登记]建筑面积共XXXXXXXXXX平方米,其中,套内建筑面积XXXXXXXXXX平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积XXXXXXXXXX平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第四条计价方式与价款。
由于商品房的用途为一般住宅、经济适用住房、公寓及其他高档住宅等居住类房屋,出卖人与买受人商定按下述第一种方式计算该商品房价款,商品房用途为非住宅的,出卖人与买受人商定按下述第种方式计算该商品房价款:
1.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(XXXXXXXXXX币)每平方米XXXXXXXXXX元,总金额(XXXXXXXXXX币)XXXXXXXXXX仟XXXXXXXXXX佰XXXXXXXXXX拾XXXXXXXXXX万XXXXXXXXXX仟XXXXXXXXXX佰XXXXXXXXXX拾XXXXXXXXXX元整。
2.按建筑面积计算,该商品房单价为(XXXXXXXXXX币)每平方米XXXXXXXXXX元,总金额(XXXXXXXXXX币)XXXXXXXXXX仟XXXXXXXXXX佰XXXXXXXXXX拾XXXXXXXXXX万XXXXXXXXXX仟XXXXXXXXXX佰XXXXXXXXXX拾XXXXXXXXXX元整。
3.按套(单元)计算,该商品房总价款为(XXXXXXXXXX币)XXXXXXXXXX仟XXXXXXXXXX佰XXXXXXXXXX拾XXXXXXXXXX万XXXXXXXXXX仟XXXXXXXXXX佰XXXXXXXXXX拾XXXXXXXXXX元整。
4
第五条面积确认及面积差异处理。
依据当事人选择的计价方式,本条规定以[建筑面积][套内建筑面积](本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的,不适用本条商定。
合同商定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,产权登记面积与合同商定面积发生差异,双方同意按第XXXXXXXXXX种方式进行处理:
1.双方自行商定:
(1)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(2)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(3)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(4)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2.依据本合同第四条按套内建筑面积计价的商定,双方同意按以下原则处理:
(1)套内建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)套内建筑面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按XXXXXXXXXX利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记套内建筑面积大于合同商定套内建筑面积时,套内建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记套内建筑面积小于合同登记套内建筑面积时,套内建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记套内建筑面积X合同商定套内建筑面积
套内建筑面积误差比=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
合同商定套内建筑面积
因设计变更造成面积差异,双方迷惑除合同的,应当签订补充协议。
3.依据本合同第四条按建筑面积计价的商定,双方同意按以下原则处理:
(1)建筑面积、套内建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)建筑面积、套内建筑面积误差比肯定值其中有一项超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,XXXXXXXXXXXX利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记建筑面积大于合同商定建筑面积时,建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的`房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记建筑面积小于合同商定建筑面积时,建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积X合同商定面积
面积误差比=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%
合同商定面积
因设计变更造成面积差异,双方迷惑除合同的,应当签订补充协议。
第六条付款方式及期限。
买受人按以下第XXXXXXXXXXXX种方式按期付款:
1.一次性付XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.分期付款XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
3.其他方式XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第七条买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款,按以下第XXXXXXXXXXXX种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在XXXXXXXXXXXX日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之XXXXXXXXXXXX的违约金,合同连续履行,
(2)逾期超过XXXXXXXXXXXX日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的XXXXXXXXXXX%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的,经出卖人同意,合同连续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之XXXXXXXXXXXX(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指按照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第八条交付期限。
出卖人应当在XXXXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日前,按照国家和地方人民政府的有关规定,将具备以下第XXXXXXXXXXXX种条件,并符合本合同商定的商品房交付买受人运用:
1.该商品房取得建筑工程竣工验收备案表。
2.该商品房取得面积实测技术报告书。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。
5.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
但如遇以下特别原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1.遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起XXXXXXXXXXXX日内告知买受人的;
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第九条出卖人逾期交房的违约责任。
除本合同第八条规定的特别情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按以下第一一种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过XXXXXXXXXXXX日,自本合同第八条规定的最终交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之XXXXXXXXXXXX的违约金,合同连续履行;
(2)逾期超过XXXXXXXXXXXX日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起XXXXXXXXXXXX天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的XXXXXXXXXXX%向买受人支付违约金。买受人要求连续履行合同的,合同连续履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之XXXXXXXXXXXX(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第十条规划,设计变更的商定。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到买受人所购商品房质量或运用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
(2)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
(3)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
甲方:XXXXXXXX
乙方:XXXXXXXX
时间:XXXXXXXX
个人房购房合同9
甲方:
姓名:身份证/护照号码:
地址:
乙方:
公司名称:XXX市XXX公司
地址:XXX市XXX栋XXX号
经友好协商,甲乙双方达成以下条款:
一、甲方托付乙方购置深圳市区花园/大厦栋/阁/座单位房(简称该物业)建筑面积为平方米(以房产证面积为准)。
二、甲方购置该物业之意向价格为币元整。有关转让税费由□甲方承扣或□转让方(业主)担当。若今后该物业买卖胜利,甲方同意向乙方支付佣金人民币元。
三、甲方同意于签订本合同时向乙方交纳币元整。作为购置该物业之诚意金。
四、乙方应于日内(自签订本合同当日起)即20XX年X月X日前。主动为甲方联系、洽谈上述物业的购楼价,并按上述要求价格与其它商定条件(见备注),联系好该物业。
五、乙方在商定期限内按上述条件联系好该物业。应按时通知甲方,甲方应按乙方通知的时间和地点与上述物业之业主及乙方签订《房地产买卖预约(居间)合同》。上述诚意金于签订该合同同时自动转为部分购房定金,缺乏部分由甲方补足。该合同签订后若有与本合同不全都的内容则以该合同的商定为准。若乙方通知中指定的签约迟于上述期限的,该通知需以书面作出。甲方同意该书面通知在上述期限届满前一经发出,即视为乙方已完全履行本合同第四条商定的义务。
六、如甲方未能在乙方依据本合同第五条发出的通知时间内签订《房地产买卖预约(居间)合同》,即视为甲方违约,甲方所交的诚意金不予退还,将作为违约金处乙方收取。乙方并有权通知该物业业主将该物业售与他人,甲方不得有异议。
七、如乙方未能在上述期限内按商定条件为甲方联系好该物业,则乙方收取的诚意金应立刻退还给甲方,本合同终止,甲方不得为此再要求乙方担当任何责任。
八、本合同壹式X份,甲乙双方各执X份,双方签字后生效,均具同等法律效力。
九、其它事项:
甲方(签章)乙方(签章)
甲方代表人:乙方代表人:
日期:20XX年X月X日日期:20XX年X月X日
个人购房合同范本阅读
甲方——卖方乙方——买方
关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:
一甲方将其拥有独立产权的位于某市/区——的房屋(房屋全部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 栏杆承包合同协议书
- 地铁工程施工方案
- 上海室内消防工程合同
- 奢侈品质押担保合同
- 花箱花卉施工方案
- 2025年人力资源制度:趣味运动会活动策划方案
- 旱地改水田施工方案
- 森林防火通道施工方案
- 茂名水幕电影施工方案
- 广西河池市宜州区2024-2025学年七年级上学期期末生物试题(原卷版+解析版)
- 《建筑工程建筑面积计算规范》与房产测绘面积计算规范细则的区别
- 稿件修改说明(模板)
- 小学《道德与法治》学科集体备课工作计划与总结(全面完整版)
- 基本公共卫生服务子项目资金预算表
- 终末期肾病常规血液透析导入治疗临床路径
- 2020正己烷安全管理规定
- YS/T 203-2009贵金属及其合金丝、线、棒材
- MT/T 702-1997煤矿注浆防灭火技术规范
- 水利工程竣工验收鉴定书【范本模板】
- 2021年1月江苏省新高考适应性考试 生物试题
- GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
评论
0/150
提交评论