玻璃幕墙工程施工合同_第1页
玻璃幕墙工程施工合同_第2页
玻璃幕墙工程施工合同_第3页
玻璃幕墙工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

玻璃幕墙工程施工合同一、合同双方甲方：（委托人）地址：法定代表人：电话：电子邮件：乙方：（承包人）地址：法定代表人：电话：电子邮件：二、工程内容甲方自愿委托乙方承包玻璃幕墙工程。该工程的具体位置、范围、规模、数量等详见工程设计图等资料。三、工期整个工程的时间为X个月，具体日期从本合同生效之日起计算。在如下任一情况出现时，甲方应及时终止工期并给予乙方合理费用：*甲方自身原因改变了工程的基本条件；*不可抗力因素，如地震、火灾、台风、洪水等影响了工程的进度。乙方应按照计划在规定的时间内交付已完成的工程。如果在交付期限之前无法交付，则应及时向甲方报告原因并提出合理解决方案。四、施工方式乙方应按照国家有关建筑、安全、环保等法律法规和标准施工。乙方应严格执行相关的施工计划和施工方案，并履行好工程施工过程中的相关手续和审批工作。乙方应在施工现场设立安全警示标志并采取相应的防护措施，保证工程安全。乙方应合理制定人员安排和时间进度等施工方案，保证在规定时间内完成工程，并具备相应的文职工作。乙方应通过质量验收，使交付给甲方的工程质量完全达到国家标准或协议要求的质量标准。五、工程费用计算本合同工程的总金额为人民币XXX元。工程费用的结算方式如下：乙方在开始施工前，应支付合同金额30%的工程款；工程完成后，甲方应按照合同金额的70%支付乙方工程款。如发生额外的工程费用，甲方和乙方应协调解决，避免对工程的影响。六、责任与违约甲方和乙方应根据国家有关法律法规及有关部门要求履行双方的相应法律、税务等责任。若合同履行期间发生违约情况，造成的损失应由违约方赔偿。若双方均有责任，应按照责任大小分别承担责任。七、争议解决本合同签订地为XXXX。合同双方应本着相互友好、平等互利的原则，协商解决合同争议。如果协商不成，双方可以向签订地的有关仲裁机构提交仲裁申请，或向有关法院提起诉讼。八、合同解除在下列情况下，本合同可以被解除：经双方协商一致；双方共同解除。九、合同生效本合同由甲方和乙方彼

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论