国门公馆总包合同_第1页
国门公馆总包合同_第2页
国门公馆总包合同_第3页
国门公馆总包合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

国门公馆总包合同双方基本情况甲方：北京国门置业有限公司法定代表人：XX地址：北京市朝阳区建国门外大街1号电话：010-XXXXXXX乙方：XXXX装修工程有限公司法定代表人：XX地址：北京市朝阳区XXXXX电话：010-XXXXXXX1.合同目的本合同是甲方委托乙方进行国门公馆装修工程总承包的合同，双方本着互惠互利、合作共赢的原则，依法严格履行本合同规定，共同推进国门公馆装修工程，保障工程顺利完成。2.合同内容2.1建设工程名称：北京国门公馆装修工程2.2建设地点：北京市朝阳区建国门外大街1号2.3工程规模：总建筑面积：XX万平方米2.4工程内容：详见国门公馆装修工程施工图纸及技术协议书。2.5工期：工程开始日期：XXXX年XX月XX日工程结束日期：XXXX年XX月XX日工期为XX天。2.6工程价款工程总造价为XXXX万元（人民币）。甲方按合同约定形式支付工程款项，具体支付方式见本合同附件。2.7安全、环保、质量保证乙方应采取技术、管理、经济措施，确保工程施工过程中的安全、环保、质量等标准要求，并承担工程竣工质量保修责任。同时，乙方应按照国家有关法律法规和工程施工标准的要求进行施工，确保工程符合有关规范标准和质量要求。2.8竣工验收乙方应按照设计和规范的要求，对工程进行质量检验和技术验收。乙方完工并取得竣工验收证书后，方可移交给甲方使用。3.合同履行方式3.1甲方的责任甲方有义务在工程建设中给予必要的支持和协助，为乙方开展工程施工提供必要的条件。3.2乙方的责任乙方应对工程设计、施工方案等进行认真审核，并在规定时间内完成工程施工，确保施工质量符合合同要求。4.合同变更和解除4.1合同变更本合同经双方协商一致，可进行补充协议、合同变更，变更内容应经过法律和其他有关部门的审批后执行。4.2合同解除在下列情况下，本合同可以被解除：（1）经协商双方一致同意解除。（2）在施工期间，由于不可抗力因素，如地震、火灾等，造成了工程停工，超过3个月以上的，本合同可被解除。5.法律适用和争议解决5.1本合同的订立、履行、变更、解除和解释应适用中华人民共和国法律法规。5.2本合同的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁。6.合同附件6.1国门公馆装修工程施工图纸及技术协议书6.2工程款项支付方式说明7.合同签署和生效本合同一式两份，甲方和乙方各持一份。本合同自双方盖章生效，合同有效期为工程竣工验收合格日起10天。若未出现争议，合同的有效期将延长至更长的时间。甲方：北京国门

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论