建筑工程合同管理答案

11?建筑工程合同管理?综合复习资料一、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险〞的目的是为了()。A、防止风险B、克服风险C、转移风险D、控制风险2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于()的暂停施工，承包商可能得到补偿。A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工平安D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由〔〕。A、承包人办理申报手续，发包人承当费用B、承包人办理申报手续，承包人承当费用C、发包人办理申报手续，承包人承当费用D、发包人办理申报手续，发包人承当费用4、不属于委托监理合同监理人义务的是()。A、工程建设外部协调工作B、按合同约定派驻监理人员C、不泄露委托人申明的秘密D、运用合理技能认真勤奋地工作5、工程师有权处理的索赔是承包商()。A、依据合同条款提出的索赔B、依据法律法规提出的索赔C、提出的道义索赔D、提出的缺少证据索赔6、FIDIC施工合同条件规定，对已到达根本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为()。A、工程已竣工不需竣工试验B、工程已竣工还需竣工试验C、经竣工试验判定是否竣工D、经竣工试验后判定是否合格7、承包人的施工质量未到达合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人()。A、继续后续工作的施工B、向发包人请示复工C、向工程师再次请示复工D、向发包人发出解除合同通知8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直截提请诉讼9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从()的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求10、合同法律关系是指合同法律标准调整的、在民事流转过程中形成的〔〕关系。A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，〔〕对修改后的设计文件负责。A、发包人B、原设计人C、修改单位D、承包人12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于工程建设资金的筹措发生问题而决定停建该工程，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵工程所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，〔〕。A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承当B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承当C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承当D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承当14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面答复的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。A、现场考察时招标人口头解释B、招标文件规定C、书面回函解答D、仲裁机构裁定15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据?合同法?，应在()履行。A、支付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、货币存放地D、货币使用地16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。A、承包商承当局部责任B、业主可要求承包商承当全部责任C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承当责任D、应由指定分包商承当全部责任17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保存金。A、签发工程移交证书B、签发解除缺陷责任证书C、签发分部工程移交证书D、退还履约保函18、承包人因自身原因实际施工落后于进度方案，假设此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工本钱的增加和效率降低，此时，承包人〔〕。A、有权要求赔偿B、只能获得增加本钱的一定比例的赔偿C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D、无权要求赔偿19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行20、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金21、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年。A、地基根底工程B、屋面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程22、材料采购的交货检验，数量验收的方法是()。A、经验鉴别法B、理论换算法C、物理试验法D、化学实验法23、以下对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的选项是〔〕。A、承包人的人员伤亡由发包人负责B、工程修复费用由发包人承当C、承包人的停工损失由承包人承当D、发包人的人员伤亡由发包人负责24、关于无效合同，以下说法错误的选项是〔〕。A、违反了法律规定的条件B、自订立起就没有法律效力C、不受到法律保护D、自宣布无效之日起无效25、在以下各种合同中，一般情况下()的合同有效。A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B、无代理权人订立，被代理人未作表示C、法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D、无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认26、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到()后21天内，退还承包商履约保函。A、最终支付证书B、接收证书C、履约证书副本D、付款证书27、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同()。A、退还发包人已付的定金B、退还发包人已付的设计费C、不退还发包人已付的定金D、不退还发包人已付的设计费28、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为()。A、从投保之日到最终结算日B、从投保之日到工程竣工移交之日C、从现场开始工作到工程竣工移交之日D、从现场开始工作到解除缺陷责任期结束29、在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于〔〕。A、属于承包人应承当的风险B、属于工程师应承当的风险C、属于发包人应承当的风险D、处于关键线路，影响总工期30、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一局部资产别离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的选项是〔〕。A、应当由A公司承当清偿责任B、应当由B公司承当清偿责任C、应当由A公司和B公司承当连带责任D、A公司和B公司均不再承当清偿责任31、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止B、发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C、发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止32、工程工程不允许采取的招标方式是()A、公开招标B、邀请招标C、议标D、竞争性招标33、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使()。A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行抗辩权D、不安抗辩权34、关于工程量计量，正确的处理方法是()。A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C、假设工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D、承包人实际完成的(包括涨线局部)所有工程量均应在计量的范围内35、监理工程师进行设计阶段工程管理的依据是()。A、委托监理合同B、可行性研究报告C、工程设计合同D、设计招标文件36、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费()以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。A、15天B、30天C、60天D、120天37、订立合同过程中，()是要约。A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招股说明书38、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。A、初步设计编制的概算价B、施工图设计编制的预算价C、投标书中标明的报价D、评标委员会算出的评标价39、工程师对索赔处理的决定〔〕。A、是终局性的，具有强制约束力B、不是终局性的，不具有强制约束力C、是终局性的，不具有强制约束力D、不是终局性的，具有强制约束力40、设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。A、确定设计参数取值B、组织对设计成果鉴定C、办理文件的审批手续D、为现场的设计人员提供工作条件41、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人42、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告43、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，以下情形中的()不属于工程师的权力。A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中44、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半45、发包人供给的材料设备运抵现场经过清点后，应当由()保管。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同46、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求()给予补偿。A、监理人B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人47、驻地监理工程师代表的工作，应直接对()负责。A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商48、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人49、颁发接收证书之日即为〔〕。A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日50、设计招标应采用〔〕方式进行招标。A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选51、能够作为保证人的为()。A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园52、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，那么采购方()。A、不必追究对方的违约责任B、按300t的数量计算违约金C、按100t的货款计算违约金D、按逾期15天的时间计算违约金53、承包人采购的材料，在使用前应〔〕。A、按工程师的要求进行检验B、由发包人负责检验C、检验费由发包人承当D、不合格可使用54、承包人负责采购的材料和设备，应()。A、发包人负责检验试验，费用发包人承当B、发包人负责检验试验，费用承包人承当C、承包人负责检验试验，费用承包人承当D、承包人负责检验试验，费用发包人承当55、?建设工程施工合同?规定的设计变更范畴不包括()。A、增加合同中约定的工程量B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施C、改变承包人原方案的工作顺序和时间D、更改工程有关局部的标高56、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。A、定金B、抵押C、质押D、留置57、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争剧烈58、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、新的委托监理合同工作59、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向()申请执行。A、行政管理机关B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会60、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A、物B、智力成果C、行为D、财61、采用FIDFIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。A、业主B、监理工程师C、总包商D、分包商62、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先()。A、由工程师对争议事项作出决定B、双方友好协商C、申请仲裁D、提起诉讼63、?施工合同(示范文本)?规定，合同变更价款不应()。A、低于中标人报价单的竞争性水平B、按合同已有的价格变更合同价款C、参照类似的价格变更合同价款D、由承包人提出适当变更价格，经工程师确认后执行64、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、购置招标文件后不递交投标文件D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正65、依据?合同法?，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由()。A、履行义务一方负担B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定66、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。A、3个月B、6个月C、1年D、2年67、以下关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的选项是()。A、是合同当事人双方基于合同内的约定B、债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C、合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变68、依据材料采购合同的约定，供货方对()承当责任。A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议69、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的()。A、15%B、20%C、25%D、30%70、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供给的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。A、发包人追加合同价款，相应顺延工期B、发包人追加合同价款，工期不予顺延C、承包人承当发生的费用，相应顺延工期D、承包人承当发生的费用，工期不予顺延71、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，那么〔〕。A、价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B、价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C、无论上涨还是下降均按新价格执行D、无论上涨还是下降均按原合同价执行72、双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是()。A、返还财产B、追缴财产C、赔偿损失D、继续履行73、监理合同中的附加工作是指()A、因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作B、监理合同范围内的工作C、因业主原因终止监理合同的善后工作D、因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作74、?施工合同(示范文本)?规定，承发包双方可通过()，约定具体工程工程双方的权利义务。A、协议书B、通用条款C、投标书D、专用条款75、以下文件均成为施工合同文件的组成局部，但从文件的解释顺序来看，()是错的。A、合同协议书、中标通知书B、施工合同通用条件、施工合同专用条件C、标准及有关技术文件、图纸D、投标书、工程量清单76、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。A、要约生效B、承诺生效C、双方当事人签字或者盖章D、附生效期限的合同期限77、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方()。A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B、在继续履行过程中可更换标的C、必须按合同条款继续履行合同D、可拒绝继续履行合同78、施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的〔〕鉴定。A、工程师B、工程质量监督部门C、仲裁机构D、政府行政部门79、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人〔〕。A、无权要求返还定金B、有权要求返还定金C、无权要求返还定金且需支付违约金D、只能要求返还定金的一半80、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。A、变更投标工期B、变更投标报价C、投标书中含有的技术细节D、中标通知书的主要内容二、多项选择题1、在停工损失中的审核索赔的说法正确的选项是〔CD〕。A、以计日工费计算B、以机械台班费计算C、按设备折旧费计算D、按设备租赁费计算E、以人工单价为准2、采用评标价法评标时，应当遵循的原那么包括()。ADA、以评标价最低的标书为最优B、以投标报价最低的标书为最优C、技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D、中标后按投标价格签订合同价E、中标后按评标价格签订合同价3、材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是()。ABCA、供货方的责任B、运输部门责任C、运输过程的合理损耗D、数量验收方法E、使用保管不善4、工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位效劳的内容包括()。ACDA、正常的监理工作B、附属工作C、附加工作D、额外工作E、业主要求的工作5、工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有〔〕。ABCEA、识别可能发生不可抗力的因素B、催促当事人转移不可抗力风险C、催促承包人采取有效防范措D、审核不可抗力对承包商造成的损失E、发生不可抗力采取的有效手段6、委托监理合同终止的条件包括()。ABCA、监理人向委托人办理完竣工验收手续B、承包人和委托人已签订工程保修书C、监理人收到监理酬金尾款D、委托人给承包人结算工程款E、委托人向承包人退还履约保证金7、代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与()相区别之处。BCDA、行纪B、介绍C、传达D、居间E、监理8、证明合同的真实性、合法性的机关是()CDA、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门9、有资格代理招标的机构应满足的条件包括()BCDEA、必须是法人组织B、不得与行政机关有隶属关系C、有从事招标代理义务的场所D、有编制招标文件的能力E、有自己的评标专家库10、FIDIC条件中的“费用〞，包括()ADA、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用11、监理单位的义务包括()。CDEA、选择承当工程工程建设的实施单位B、与承包商签订施工合同C、公正地维护有关各方的合法权益D、不得泄露与本工程有关的保密资料E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动12、合同无效的法律后果有〔〕。ABCA、返还财产B、赔偿损失C、追缴财产收归国有D、折价处理E、追究刑事责任13、属于招标文件主要内容的是()ABDA、设计文件B、工程量清单C、施工方案D、投标书的编制要求E、选用的主要施工机械14、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。CDA、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示的索赔D、合同中默示的索赔E、合同外的索赔15、勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括〔〕。ABEA、岩土工程勘察B、水文地质勘察C、变更及工程费的调整D、材料设备的供给E、工程测量16、要约邀请的主要形式有()ABDA、商品价目表B、招标公告C、投标书D、广告17、?施工合同(示范文本)?规定，()属于发包人的工作。ABEA、使施工现场具备施工条件B、提供施工现场的工程地质资料C、提供施工进度方案D、提供工程师办公用房E、开通施工现场与城乡公共道路的通道18、?合同法?规定的合同履行原那么包括<)。AEA、全面履行原那么B、实际履行原那么C、适当履行原那么D、需要履行原那么E、老实信用原那么19、建设工程物资采购合同的当事人可以是()。ABCDA、发包人B、承包人C、供货人D、供给商E、经纪人20、有关变更的说法，正确的选项是〔〕。ABA、工程变更分为设计变更和其他变更两类B、工程中常发生的变更是设计变更C、其他变更仅指工程质量标准变更D、承包人不可要求设计变更E、只有发包人才能提出设计变更21、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，那么他应做的工作包括()。BDA、向承包人发出必须提前竣工的指令B、与承包人协商并签订提前竣工协议C、负责修改施工进度方案D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工程质量的检测试验工程22、按照?施工合同文本?规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。BDEA、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时23、后履行抗辩权的适用条件包括〔〕。BCDA、合同中未约定履行顺序B、合同中约定了履行顺序C、由同一双务合同产生互负的对价给付债务D、应领先履行的对价给付是可能履行的义务E、经营状况严重恶化24、?建设工程施工合同范本?由()组成。ACEA、协议书B、中标通知书C、通用条款D、工程量清单E、专用条款25、工程招标时，可能造成招标失败的原因有()ACA、投标单位缺乏法定数B、局部投标者未出席开标会C、各投标者报价均不合理D、决标前发现标底有某些漏误26、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议ABCA、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关27、保险人对事故的赔偿应遵循的规定是〔〕。ABCA、不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B、最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C、以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D、特殊情况下，赔偿不受限制E、以保险人的裁定为准28、设备制造阶段的监理任务包括()。ABCDA、使用原材料质量确实认B、制造过程重要试验结果的质量确认C、审查供货方提供的月报表D、对发运设备前包装质量的检验E、货物运抵现场后进行开箱检验29、以下情形中，()的合同是可撤销合同。BCDA、以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益B、因重大误解而订立C、在订立合同时显失公平D、以欺诈、胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立E、违反法律、行政法规强制性规定30、?招标投标法?规定的招标方式包括()。ADA、公开招标B、询价招标C、直接发包D、邀请招标E、谈判招标31、根据工程工程的特点，设计合同可以约定，发包人应提供()。ABCDA、规划许可文件B、工程勘察文件C、工程范围和规模D、批准的可研报告E、工程设计方案32、以下合同与施工合同具有主从关系的是()BDA、勘测设计合同B、施工保险合同C、监理效劳合同D、履约担保合同33、以下关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有()。CDEA、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C、工程师未能参加验收应视为该局部工程合格D、发包人可不成认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E、由于工程师没有参与验收，那么不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求34、施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。ABCEA、全部工程B、单位工程C、特殊工程D、分局部项工程E、土建工程和安装工程35、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括()CDEA、有利于本地区的承包商B、有利于本系统的承包商C、施工内容的专业要求D、防止施工现场的交叉干扰E、对工程建设总投资的影响36、债权人可以留置的合同限于()合同。BCDA、建设工程B、保管C、运输D、加工承揽E、买卖37、可以采用委托的方式发包建设任务的是()。BCDEA、国家融资工程B、抢险救灾工程C、涉及国家秘密的工程D、在建工程主体加层工程E、施工企业自建自用工程38、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，具有()特点。ACDA、业主选择实施局部工程的分包人B、指定分包商与业主订立分包合同C、承包商负责对指定分包商协调管理D、指定分包商的工程款从暂列金额内支付E、指定分包商的违约视为承包商违约39、有关合同变更的说法，正确的选项是〔〕。ACEA、必须是针对有效合同才可变更B、合同变更只须经当事人一方同意C、合同变更后，必须按变更后的合同履行D、变更合同是因为合同无效才变更E、合同变更的内容是尚未〔或尚未完全〕履行的合同转贴于：监理工程师考试_考试大40、采用FIDIC?施工合同条件?的工程，进度方案的内容一般包括()等。ACDA、实施工程的方案进度B、分包商在施工阶段的安排C、重要检查检验的次序和时间D、保证方案实施的说明文件E、滞后于进度方案的责任三、判断题1、假设工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()BA、正确Ｂ、错误2、应领先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()BA、正确Ｂ、错误3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格()BA、正确Ｂ、错误4、保存金待竣工验收合格后一次发还。()BA、正确Ｂ、错误5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了()AA、正确Ｂ、错误6、?公路工程施工监理合同范本?规定业主经与监理单位协商前方可要求监理单位更换不称职的监理人员()BA、正确Ｂ、错误7、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。()AA、正确Ｂ、错误8、保证合同的当事人是债权人和保证人()AA、正确Ｂ、错误9、?合同法?规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。()AA、正确Ｂ、错误10、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人()AA、正确Ｂ、错误11、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()AA、正确Ｂ、错误12、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()BA、正确Ｂ、错误13、根据?经济合同法?的规定，经济合同不包括技术合同()AA、正确Ｂ、错误14、施工招标的招标广告属于要约()BA、正确Ｂ、错误15、根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。()AA、正确Ｂ、错误16、净值就是净现值。()BA、正确Ｂ、错误17、指定分包是业主将分包人指定给承包人。()BA、正确Ｂ、错误18、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。()BA、正确Ｂ、错误19、保证合同的当事人是权利人和义务人()BA、正确Ｂ、错误20、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责()AA、正确Ｂ、错误四、问答题1、简述合同法律关系三要素？2、承当违约责任有哪些方式？3、解决合同争议的方法有哪些？4、?招投标法?对招标人的能力有何要求？5、根据FIDIC条款的有关规定，业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端？6、当监理工程师向承包人发生口头指示后，承包人明智的做法是什么？承包人怎样将监理工程师的口头指示变成书面指示？7、工程变更的估价，一般包括几个方面？8、工程师审批工程延期的程序及依据是什么？9、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？10、简述建设工程公开招标程序？11、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？12、?招投标法?规定，哪些工程建设工程必须进行招投标？13、合同法的根本原那么是什么？14、监理与业主之间的赔偿责任的期限是如何规定的？15、施工合同的内容包括哪几方面？参考答案：一、单项选择题123456789101112131415CDBAABABCDCDDCB161718192021222324252627282930CBDDABBADCCCCCC313233343536373839404142434445DCDBABBCBAACBCB464748495051525354555657585960CBAADBCACBBDBBC616263646566676869707172737475BAADACCBBADBADB7677787980BCBAC二、多项选择题12345678910CDADABCACDABCEABCBCDCDBCDEAD11121314151617181920CDEABCABDCDABEABDABEAEABCDAB21222324252627282930BDBDEBCDACEACABCABCABCDBCDAD31323334353637383940ABCDBDCDEABCECDEBCDBCDEACDACEACD三、判断题12345678910BBBBABAAAA11121314151617181920ABABABBBBA四、简答题参照课本相关知识。

高考语文试卷一、语言文字运用（15分）1．在下面一段话的空缺处依次填入词语，最恰当的一组是（3分）提到桃花源，许多人会联想到瓦尔登湖。真实的瓦尔登湖，早已成为▲的观光胜地，梭罗的小木屋前也经常聚集着▲的游客，不复有隐居之地的气息。然而虚构的桃花源一直就在我们的心中，哪怕▲在人潮汹涌的现代城市，也可以获得心灵的宁静。A．名闻遐迩闻风而至杂居 B．名噪一时闻风而至栖居C．名噪一时纷至沓来杂居 D．名闻遐迩纷至沓来栖居2．在下面一段文字横线处填入语句，衔接最恰当的一项是（3分）在南方，芭蕉栽植容易，几乎四季常青。▲至于月映蕉影、雪压残叶，那更是诗人画家所向往的了。①它覆盖面积大，吸收热量大，叶子湿度大。②古人在走廊或书房边种上芭蕉，称为蕉廊、蕉房，饶有诗意。③因此蕉阴之下，是最舒适的小坐闲谈之处。④在旁边配上几竿竹，点上一块石，真像一幅元人的小景。⑤在夏日是清凉世界，在秋天是分绿上窗。⑥小雨乍到，点滴醒人；斜阳初过，青翠照眼。A．①③②④⑥⑤ B．①④②③⑥⑤C．②①④③⑤⑥ D．②③④①⑤⑥3．下列诗句与“悯农馆”里展示的劳动场景，对应全部正确的一项是（3分）①笑歌声里轻雷动，一夜连枷响到明②种密移疏绿毯平，行间清浅縠纹生③分畴翠浪走云阵，刺水绿针抽稻芽④阴阴阡陌桑麻暗，轧轧房栊机杼鸣A．①织布②插秧③车水④打稻 B．①织布②车水③插秧④打稻C．①打稻②插秧③车水④织布D．①打稻②车水③插秧④织布4．阅读下图，对VR（即“虚拟现实”）技术的解说不正确的是一项是（3分）A．VR技术能提供三个维度的体验：知觉体验、行为体验和精神体验。 B．现有的VR技术在精神体验上发展较快，而在知觉体验上发展较慢。C．VR技术的未来方向是知觉体验、行为体验和精神体验的均衡发展。D．期许的VR体验将极大提高行为体验的自由度和精神体验的满意度。二、文言文阅读（20分）阅读下面的文言文，完成5—8题。临川汤先生传邹迪光先生名显祖，字义仍，别号若士。豫章之临川人。生而颖异不群。体玉立，眉目朗秀。见者啧啧曰：“汤氏宁馨儿。”五岁能属对。试之即应，又试之又应，立课数对无难色。十三岁，就督学公试，补邑弟子员。每试必雄其曹偶。庚午举于乡，年犹弱冠耳。见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”丁丑会试，江陵公①属其私人啖以巍甲而不应。曰：“吾不敢从处女子失身也。”公虽一老孝廉乎，而名益鹊起，海内之人益以得望见汤先生为幸。至癸未举进士，而江陵物故矣。诸所为附薰炙者，骎且澌没矣。公乃自叹曰：“假令予以依附起，不以依附败乎？”而时相蒲州、苏州两公，其子皆中进士，皆公同门友也。意欲要之入幕，酬以馆选，而公率不应，亦如其所以拒江陵时者。以乐留都山川，乞得南太常博士。至则闭门距跃，绝不怀半刺津上。掷书万卷，作蠹鱼其中。每至丙夜，声琅琅不辍。家人笑之：“老博士何以书为？”曰：“吾读吾书，不问博士与不博士也。”寻以博士转南祠部郎。部虽无所事事，而公奉职毖慎，谓两政府进私人而塞言者路，抗疏论之，谪粤之徐闻尉。居久之，转遂昌令。又以矿税事多所蹠戾②，计偕之日，便向吏部堂告归。虽主爵留之，典选留之，御史大夫留之，而公浩然长往，神武之冠竟不可挽矣。居家，中丞惠文，郡国守令以下，干旄往往充斥巷左，而多不延接。即有时事，非公愤不及齿颊。人劝之请托，曰：“吾不能以面皮口舌博钱刀，为所不知后人计。”指床上书示之：“有此不贫矣。”公于书无所不读，而尤攻《文选》一书，到掩卷而诵，不讹只字。于诗若文无所不比拟，而尤精西京六朝青莲少陵氏。公又以其绪余为传奇，若《紫箫》、《还魂》诸剧，实驾元人而上。每谱一曲，令小史当歌，而自为之和，声振寥廓。识者谓神仙中人云。公与予约游具区灵岩虎丘诸山川，而不能办三月粮，逡巡中辍。然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。（选自《汤显祖诗文集》附录，有删节）[注]①江陵公：指时相张居正，其为江陵人。②蹠戾：乖舛，谬误。5．对下列加点词的解释，不正确的一项是（3分）A．每试必雄其曹偶 雄：称雄B．酬以馆选 酬：应酬C．以乐留都山川 乐：喜爱D．为所不知后人计 计：考虑6．下列对原文有关内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．汤显祖持身端洁，拒绝了时相张居正的利诱，海内士人都以结识他为荣幸。B．因为上书批评当权者徇私情、塞言路，汤显祖被贬官至广东，做了徐闻尉。C．汤显祖辞官回家后，当地官员争相与他交往，而汤显祖不为私事开口求人。D．汤显祖与邹迪光相约三月份到江南一带游玩，但没准备好粮食，因而作罢。7．把文中画线的句子翻译成现代汉语。（10分）（1）见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”（2）然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。8．请简要概括汤显祖读书为文的特点。（4分）三、古诗词鉴赏（11分）阅读下面这首唐诗，完成9—10题。学诸进士作精卫衔石填海韩愈鸟有偿冤者，终年抱寸诚。口衔山石细，心望海波平。渺渺功难见，区区命已轻。人皆讥造次，我独赏专精。岂计休无日，惟应尽此生。何惭刺客传，不著报雠名。9．本读前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的？请简要分析。(6分)10．诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度？（5分）四、名句名篇默写（8分）11．补写出下列名句名篇中的空缺部分。（1）名余曰正则兮，__________________。（屈原《离骚》）（2）__________________，善假于物也。（荀子《劝学》）（3）艰难苦恨繁霜鬓，__________________。（杜甫《登高》）（4）树林阴翳，__________________，游人去而禽鸟乐也。（欧阳修《醉翁亭记》）（5）__________________，抱明月而长终。（苏轼《赤壁赋》）（6）浩荡离愁白日斜，__________________。（龚自珍《己亥杂诗》）（7）道之以德，__________________，有耻且格。（《论语·为政》）（8）盖文章，经国之大业，__________________。（曹丕《典论·论文》）五、现代文阅读（一）（15分）阅读下面的作品，完成12~14题。表妹林斤澜矮凳桥街背后是溪滩，那滩上铺满了大的碎石，开阔到叫人觉着是不毛之地。幸好有一条溪，时宽时窄，自由自在穿过石头滩，带来水草野树，带来生命的欢喜。滩上走过来两个女人，一前一后，前边的挎着个竹篮子，简直有摇篮般大，里面是衣服，很有点分量，一路拱着腰身，支撑着篮底。后边的女人空着两手，几次伸手前来帮忙，前边的不让。前边的女人看来四十往里，后边的四十以外。前边的女人不走现成的小路，从石头滩上斜插过去，走到一个石头圈起来的水潭边，把竹篮里的东西一下子控在水里，全身轻松了，透出来一口长气，望着后边的。后边的走不惯石头滩，盯着脚下，挑着下脚的地方。前边的说：“这里比屋里清静，出来走走，说说话……再呢，我要把这些东西洗出来，也就不客气了。”说着就蹲下来，抓过一团按在早铺平好了的石板上，拿起棒槌捶打起来，真是擦把汗的工夫也节约了。看起来后边的是客人，转着身于看这个新鲜的地方，有一句没一句地应着：“水倒是清的，碧清的……树也阴凉……石头要是走惯了，也好走……”“不好走，一到下雨天你走走看，只怕担断了脚筋。哪有你们城里的马路好走。”“下雨天也洗衣服?”“一下天呢，二十天呢。就是三十天不洗也不行。嗐，现在一天是一天的事情，真是日日清，月月结。”客人随即称赞：“你真能干，三表妹，没想到你有这么大本事，天天洗这么多。”主人微微笑着，手里捶捶打打，嘴里喜喜欢欢的：事情多着呢。只有晚上吃顿热的，别的两顿都是马马虎虎。本来还要带子，现在托给人家。不过洗完衣服，还要踏缝纫机。”客人其实是个做活的能手，又做饭又带孩子又洗衣服这样的日子都过过。现在做客人看着人家做活，两只手就不知道放在哪里好。把左手搭在树杈上，右手背在背后，都要用点力才在那里闲得住。不觉感慨起来：“也难为你，也亏得是你，想想你在家里的时候，比我还自在呢。”主人放下棒槌，两手一刻不停地揉搓起来：“做做也就习惯了。不过，真的，做惯了空起两只手来，反倒没有地方好放。乡下地方，又没有什么好玩的，不比城里。”客人心里有些矛盾，就学点见过世面的派头，给人家看，也压压自己的烦恼：“说的是，”右手更加用力贴在后腰上，“空着两只手不也没地方放嘛。城里好玩是好玩，谁还成天地玩呢。城里住长久了，一下乡，空气真就好，这个新鲜空气，千金难买。”单夸空气，好比一个姑娘没有什么好夸的，单夸她的头发。主人插嘴问道：“你那里工资好好吧？”提起工资，客人是有优越感的，却偏偏埋怨道：“饿不死吃不饱就是了，连奖金带零碎也有七八十块。”“那是做多做少照样拿呀！”“还吃着大锅饭。”“不做不做也拿六七十吧？”“铁饭碗！”客人差不多叫出来，她得意。主人不住手地揉搓，也微微笑着。客人倒打起“抱不平”来：“你好脾气，要是我，气也气死了，做多做少什么也不拿。”“大表姐，我们也搞承包了。我们家庭妇女洗衣店，给旅店洗床单，给工厂洗工作服都洗不过来。”“那一个月能拿多少呢？”客人问得急点。主人不忙正面回答，笑道：“还要苦干个把月，洗衣机买是买来了，还没有安装。等安装好了，有时间多踏点缝纫机，还可以翻一番呢！”“翻一番是多少？”客人急得不知道转弯。主人停止揉搓，去抓棒槌，这功夫，伸了伸两个手指头。客人的脑筋飞快转动：这两个手指头当然不会是二十，那么是二百……听着都吓得心跳，那顶哪一级干部了？厂长？……回过头来说道：“还是你们不封顶好，多劳多得嘛。”“不过也不保底呀，不要打算懒懒散散混日子。”客人两步扑过来，蹲下来抓过一堆衣服，主人不让，客人已经揉搓起来了，一边说：“懒懒散散，两只手一懒，骨头都要散……乡下地方比城里好，空气第一新鲜，水也碧清……三表妹，等你大侄女中学一毕业，叫她顶替我上班，我就退下来……我到乡下来享几年福，你看怎么样？”（选自《十月》1984年第6期，有删改）12．下列对小说相关内容和艺术特色的赏析，不正确的一项是？A．小说开头的景物描写，以自由流动的溪水所带来的“水草野树”以级“生命的欢喜”，暗示着农村的新气象。B．小说中“一路拱着腰身”等动作描写，以及“真是日日清，月月结”等语言描写，为下文表妹承包洗衣服这件事做了铺垫。C．表姐两次提到乡下空气“新鲜”，第一次是出于客套，第二次提到时，表姐对农村的好已有了更多体会。D．表妹说的“不要打算懒懒散散混日子”，既表达了自己对生活的态度，也流露出对自己得不到休息的些许不满。13．请简要分析表姐这一人物形象。（6分）14．小说刻画了两个人物，作者以“表妹”为题，表达了哪些思想感情？（6分）六、现代文阅读（二）（12分）阅读下面的作品，完成15~17题。书家和善书者沈尹默“古之善书者，往往不知笔法。”前人是这样说过。就写字的初期来说，这句话，是可以理解的，正同音韵一样，四声清浊，是不能为晋宋以前的文人所熟悉的，他们作文，只求口吻调利而已。笔法不是某一个人凭空创造出来的，而是由写字的人们逐渐地在写字的点画过程中，发现了它，因而很好地去认真利用它，彼此传授，成为一定必守的规律。由此可知，书家和非书家的区别，在初期是不会有的。写字发展到相当兴盛之后（尤其到唐代），爱好写字的人们，一天比一天多了起来，就产生出一批好奇立异、相信自己、不大愿意守法的人，各人使用各人的手法，各人创立各人所愿意的规则。凡是人为的规则，它本身与实际必然不能十分相切合，因而它是空洞的、缺少生命力的，因而也就不会具有普遍的、永久的活动性，因而也就不可能使人人都满意地沿用着它而发生效力。在这里，自然而然地便有书家和非书家的分别了。有天分、有休养的人们，往往依他自己的手法，也可能写出一笔可看的字，但是详细监察一下它的点画，有时与笔法偶然暗合，有时则不然，尤其是不能各种皆工。既是这样，我们自然无法以书家看待他们，至多只能称之为善书者。讲到书家，那就得精通八法，无论是端楷，或者是行草，他的点画使转，处处皆须合法，不能四号苟且从事，你只要看一看二王、欧、虞、褚、颜诸家遗留下来的成绩，就可以明白的。如果拿书和画来相比着看，书家的书，就好比精通六法的画师的画；善书者的书，就好比文人的写意画，也有它的风致可爱处，但不能学，只能参观，以博其趣。其实这也是写字发展过程中，不可避免的现象。六朝及唐人写经，风格虽不甚高，但是点画不失法度，它自成为一种经生体，比之后代善书者的字体，要严谨得多。宋代的苏东坡，大家都承认他是个书家，但他因天分过高，放任不羁，执笔单钩，已为当时所非议。他自己曾经说过：“我书意造本无法。”黄山谷也尝说他“往往有意到笔不到处”。就这一点来看，他又是一个道地的不拘拘于法度的善书的典型人物，因而成为后来学书人不须要讲究笔法的借口。我们要知道，没有过人的天分，就想从东坡的意造入手，那是毫无成就可期的。我尝看见东坡画的枯树竹石横幅，十分外行，但极有天趣，米元章在后边题了一首诗，颇有相互发挥之妙。这为文人大开了一个方便之门，也因此把守法度的好习惯破坏无遗。自元以来，书画都江河日下，到了明清两代，可看的书画就越来越少了。一个人一味地从心所欲做事，本来是一事无成的。但是若能做到从心所欲不逾矩（自然不是意造的矩）的程度，那却是最高的进境。写字的人，也需要做到这样。（有删改）15．根据原文内容，下列说法不正确的一项是（3分）A．善书而不知笔法，这一现象出现在写字初期，当时笔法还未被充分发现和利用。B．唐代爱好写字的人渐多，有一批人好奇立异，自创规则，经生体就是这么产生的。C．二王、欧、虞、褚、颜诸家都是严格遵守笔法的典型，他们都属于书家的行列。D．元明清三代，书画创作每况愈下，优秀作品越来越少，与守法度的习惯被破坏有关。16．下列关于原文内容的理解和分析，不正确的一项是（3分）A．在写字过程中，那些与实际不能完全切合的人为的规则，不具有普遍的永久的活动性，因而不能称之为笔法。B．书与画相似，书家之书正如画师之画，谨严而不失法度，而善书者之书正如文人的写意，别有风致。C．苏东坡天分高，修养深，意造的书画自有天然之趣，但率先破法，放任不羁，成为后世不守法度的借口。D．一味从心所欲做事是不可取的，但写字的人如能做到“从心所欲不逾矩”，却能达到最高的境界。17．书家和善书者的区别体现在哪些方面？请简要概括。（6分）七、现代文阅读（三）（12分）阅读下面的作品，完成18~20题。天津的开合桥茅以升开合桥就是可开可合的桥，合时桥上走车，开时桥下行船，一开一合，水陆两便，是一种很经济的桥梁结构。但在我国，这种桥造得很少，直到现在，几乎全国的开合桥都集中在天津，这不能不算是天津的一种“特产”。南运河上有金华桥，于牙河上有西河桥，海河上有全钢桥、全汤桥、解放桥。这些都是开合桥。为什么天津有这样多的开合桥呢？对陆上交通说，过河有桥，当然是再好没有了。但是河上要行船，有了桥，不但航道受限制，而且船有一定高度，如果桥的高度不变，水涨船高，就可能过不了桥。要保证船能过桥，就要在桥下预留一个最小限度的空间高度，虽在大水时期，仍然能让最高的船通行无阻。这个最小限度的空间高度，名为“净空”，要等于河上航行的船的可能最大高度。根据河流在洪水时期的水位，加上净空，就定出桥面高出两岸的高度。如果河水涨落差距特别大，如同天津的河流一样，那么，这桥面的高度就很惊人了。桥面一高，就要在桥面和地面之间造一座有坡度的“引桥”，引桥不仅增加了桥梁的造价，而且对两旁的房屋建筑非常不利。这在城市规划上成了不易解决的问题。这便是水陆文通之同的一个矛盾。为了陆上交通，就要有正桥过河，而正桥就妨碍了水上交通；为了水上交通，就要有两岸的引桥，而引桥又妨碍了陆上交通，因为上引桥的车辆有的是要绕道而行的，而引桥两旁的房屋也是不易相互往来的。在都市里，除非长度有限，影响不大的以外，引桥总是一种障碍物，应当设法消除。开合桥就是消除引桥的一种桥梁结构。天津开河桥多，就是这个原因。开合桥的种类很多，一种是“平旋桥”，把两孔桥联在一起，在两孔之间的桥墩上，安装机器，使这两孔桥围绕这桥墩在水面上旋转九十度，与桥的原来位置垂直，让出两孔航道，上下无阻地好过船。一种“升降桥”，在一孔桥的两边桥墩上，各立塔架，安装机器，使这一孔桥能在塔架间升降，就像电梯一样，桥孔升高时，下面就可以过船了。一种是“吊旋桥”，把一孔桥分为两叶，每叶以桥墩支座为中心，用机器转动，使其临空一头，逐渐吊起，高离水面，这样两叶同时展开，就可让出中间通道，以便行船。一是“推移桥”把一孔桥用机器沿着水平面拖动，好像拉抽屉是一样，以使让出河道行船。开合桥桥面不必高出地面，不用引桥，但开时不能走车，合时不能通船，水陆交通不可同时进行。特别是，桥在开合的过程中，既非全开，又非全合，于是在这一段时间里，水陆都不能通行，这在运输繁忙的都市，如何能容许呢？因此，在桥梁史上，开合桥虽曾风行一时，但在近数十年来，就日益减少了。那么，开合桥怎样才能更好地服务呢？应当说，有几种改进的可能：一是将桥身减轻，改用新材料，使它容易开动；二是强化桥上的机器，提高效率，大大缩减开桥合桥的时间；三是利用电子仪器，使桥的开合自动化，以期达到每次开桥时间不超过3分钟，如同十字道口的错车时间一样。这些都不是幻想，也许在不久的将来就会实现。（有删改）18．下列对文中“引桥”的理解，不正确的一项（3分）A．引桥是建造在河的两岸有一定坡度的桥，其作用是引导车辆驶上正桥。B．在设计引桥时，需要综合考虑空间高度、桥梁造价、城市规划等因素。C．引桥方便了水上交通，但会妨碍陆上交通，因为上引桥的车辆必须绕道。D．在都市里，长度过长、影响太大的引桥是一种障碍物，应该设法消除。19．下列对原文内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．开合桥成为天津的“特产”，与天津河流水位涨落差距特别大密切相关。B．建桥时，正桥桥面高出两岸的高度等于河流平时的水位加上桥的净空。C．除平旋桥之外，升降桥、吊旋桥、推移桥这三种都属于一孔桥。D．改进开合桥的关键是尽可能缩减桥的开合时间，提高通行效率。20．请结合全文，概括开合桥的优缺点。（6分）八、作文（70分）21．根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章；除诗歌外，文体自选。物各有性，水至淡，盐得味。水加水还是水，盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸，五味调和，共存相生，百味纷呈。物如此，事犹是，人亦然。语文Ⅱ（附加题）一、阅读材料，完成22～24题。（10分）题自书杜拾遗诗后徐渭余读书卧龙山之巅，每于风雨晦暝时，辄呼杜甫。嗟乎，唐以诗赋取士，如李杜者不得举进士；元以曲取士，而迄今啧啧于人口如王实甫者，终不得进士之举。然青莲以清平调三绝宠遇明皇实甫见知于花拖而荣耀当世彼拾遗者一见而辄阻仅博得早朝诗几首而已余俱悲歌慷慨苦不胜述。为录其诗三首，见吾两人之遇，异世同轨。谁谓古今人不相及哉！22．用斜线“/”给上面文言文中的划线部分断句。（限5处）（5分）23．王实甫的杂剧代表作为《▲》，期中男女主人公是▲、▲。（3分）24．根据材料，概括文中古今人“相及”的内涵。（2分）二、名著阅读题。（15分）25．下列有关名著的说明，不正确的两项是（5分）（选择两项且全答对得5分，选择两项只答对一项得2分，其余情况得0分）A．《三国演义》中，张飞在长板桥上睁圆环眼厉声大喝，吓退曹兵，然后迅速拆断桥梁，以阻追兵，可见张飞十分勇猛，有很有智谋。B．《家》中，许倩如倡导女子剪发，带头剪掉自己的辫子，还以梅的遭遇来激发琴拒绝包办婚姻，鼓励琴做一个跟着时代走的新女性。C．《狂人日记》中，狂人说将来的社会“容不得吃人的人”，最后喊出“救救孩子”，作者借此表达了对社会变革的强烈渴望。D．《欧也妮·葛朗台》中，夏尔在父亲破产自杀后，不愿拖累心上人安奈特而写了分手信给她，这一良善之举让偷看信件的欧也妮发誓要永远爱他。F．《老人与海》中，圣地亚哥经过生死搏斗最终将大马林鱼残骸拖回港口，有游客把它当成了鲨鱼骨，这一误会让小说结尾更意味深长。26．简答题（10分）（1）《红楼梦》“寿怡红群芳开夜宴，死金丹独艳理亲丧”一回中，群芳行令，宝钗摇得牡丹签，上云“任是无情也动人”。请结合小说概括宝钗的“动人”之处。（6分）（2）《茶馆》第三幕，在得知来到茶馆的“老得不像样子了”的人是秦仲义时，王利发对他说：“正想去告诉您一声，这儿要大改良！”这里的“大改良”指的是什么？这句话表达了王利发什么样的情感？（4分）三、材料概括分析题（15分）阅读材料，完成27—29题。去故宫参观时，会看到许多监控探头，这属于现代高科技警报系统。从前有没有安全警报系统呢？在古代，进入紫禁城须凭腰牌与合符，上面刻有允许入内人员的身份信息，守卫会当场检查。一旦发现危险，附近白塔山上的信炮手接到放炮令牌，立即朝天开炮，卫士们就会迅速集合。如果有人越过了外围防御系统，还有一种特殊的警报装置——石别拉。这种石别拉，材料比较简单，利用故宫大量使用的栏板的望柱头改造而成。望柱也称为栏杆柱，是中国古道桥梁栏板和栏板之间的短柱，分柱身和柱头两部分。有的柱头是莲花瓣形状，上面有二十四道纹路，象征二十四节气。普通的莲瓣望柱头，本是一块瓷实的石头，加工成石别拉时，把望柱头里面挖空了，就像一个空心葫芦。这种石别柱几乎覆盖了整个紫禁城。需要报警时，侍卫将三寸长的“小铜角”（一种牛角状的喇叭）插入石孔内，使劲吹向，通过石别拉的放大，声音飞快传遍四周。如果有外敌从午门入侵，午门守卫会敲响阙亭里面的警钟，钟声会传至太和门广场，其后各处石别拉会先后吹向，一分钟内，紫禁城所有位置的守卫都能听到警报声。这些望柱头形状和纹饰未受到改变，在紫禁城内起到了很好的装饰作用，而通过对望柱头开孔，制成报警器，又发挥了实用功能。历经数百年沧桑，有的石别拉洞口已被杂物堵上，有的在修缮过程中被新的石材替换了，尽管现在能够通过文献考证了解它的工作原理，但已没人能够把它吹响了。27．古代紫禁城的安全警报系统由哪些部分构成？（4分）28．石别拉这种警报装置有什么特殊之处？（6分）29．如今石别拉不再发挥警报功能的原因有哪些？（5分）2019年普通高等学校招生全国统一考试语文（江苏卷）参考答案一、语言文字运用（12分）1．D2．A3．C4．B二、文言文阅读（20分）5．B6．D7．（l）见到他的人越发啧啧称赞道：“这个年轻人（好比）是汗血宝马，能日行千里，不是那种只能在大路上小步行走的马。”（2）但他自己不说穷，别人也不都知道他穷。汤公不正是信从自己内心的人吗？我即使为他执鞭驾车，也是乐意和向往的。8．读书不为功名，乐此不疲；于书无所不读，尤精《文选》；诗文无所不能，直追汉唐；戏曲创演结合，超迈元人。三、古诗词鉴赏（11分）9．“终年”与“寸诚”对比，表现了决心之坚；细石与大海对比，表现了抱负之大；任务重与性命轻对比，表现了命运之悲。10．独抒己见，不随大流；但求尽力，不计结果；贵在实干，无意显名。四、名句名篇默写（8分）11．（1）字余曰灵均（2）君子生非异也（3）潦倒新停浊酒杯（4）鸣声上下（5）挟飞仙以邀游（6）吟鞭东指即天涯（7）齐之以礼（8）不朽之盛事五、现代文阅读（一）（15分）12．D13．从所拿工资等，看出她是捧着铁饭碗的城市劳动者；从背着手、做派头等，看出她有优越感和虚荣心；从扑过去抢着洗衣服等，看出她渴望通过劳动改变生活。14．赞扬了劳动之美；肯定了勤劳致富的观念；赞美了农村所蕴含的勃勃生机；讴歌了正在变革中的伟大时代。六、现代文阅读（二）（12分）15．B16．C17．是否尽合笔法；能否诸体皆工；是否适宜学习。七、现代文阅读（三）（12分）18．C19．B20．优点：一开一合，水陆两便；无需引桥，经济实用。缺点：开时不能走车，合时不能通船；开合过程中水陆交通都停顿。八、作文（70分）21．略语文Ⅱ（附加题）参考答案一、阅读材料，完成22~24题。（10分）22．然青莲以清平调三绝宠遇明皇/实甫见知于花拖而荣耀当世/彼拾遗者一见而辄阻/仅博得早朝诗几首而已/余俱悲歌慷慨/苦不胜述。23．西厢记张珙崔莺莺24．自己的命运与杜甫类似；自己的才华与杜甫相当。二、名著阅读题（15分）25．AD26．（1）容貌妍丽，行止娴静；才能出众，处事得体；善解人意，关怀他人。（2）“大改良”指的是茶馆将被小刘麻子、沈处长等霸占。这句话表达了王利发与茶馆及老友诀别时的悲愤。三、材料概括分析题（15分）27．腰牌与合符：白塔信炮；石别拉；阙亭警钟。28．就地用料，简单改造；覆盖面广，兼具装饰性和实用性；操作简易，传播迅速。29．故宫采用了高科技报警系统；部分石别拉不复原貌；只知原理，无人会吹响。

河南理工大学计算机科学与技术学院实习报告20—20学年第学期实习名称生产实习实习地点实习日期学生姓名学号专业班级指导教师20**年**月**日一、实习基本情况20**年**月通过网络招聘，我应聘到河南中方纺业有限公司进行实习，该公司位于周口市，主要承担棉纺制造与销售工作，进入公司后我被分配到信息管理部门，主要从事的工作是对公司的网络进行管理与维护，同时对公司网站的管理与维护进行学习，三个月的实习让学会了从不同的角度去看待问题和解决问题，对网络工程师的工作有了全面的认识，为以后的就业积累了经验。二、实习内容1.单位情况河南中方实业（