安装工程施工合同标准范文（4篇）

第4页共4页安装工程施工合同标准范文委托方（甲方）：施工方（乙方）：工程内容：施工地点：施工工期：自____年____月____日至____年____月____日全部竣工。为加强对施工队伍的安全管理，维护施工现场的正常生产和工作秩序，保证安全生产和施工工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》文件指示精神和施工安全相关的规定，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，防止发生人身和设备事故。就安庆夜月楼宾馆装修改建项目施工安全事宜，经双方协商一致，制定如下协议：一、甲方的责任、权利和义务1.加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2.随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查，发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。3.督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决工地与周边群众之间的矛盾。4.建立每周㈡项目例会制度，项目负责人、安全专职人员参加，及时通报工程存在的安全隐患。二、乙方的责任、权利和义务1.乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。否则一切后果由乙方负责。2.乙方主要负责人的职责①建立健全本单位的安全生产责任制，对现场安全生产负总责。制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员。②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情及时启动。④及时向甲方及有关职能部门报告安全事故。3.保证对具备安全生产条件所必须资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的事故及后果承担所有责任。4.乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。5.对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全施工知识，熟悉安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未能安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。6.对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。7.甲方和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时乙方要主动接受检查，并积极配合。不得拒绝、阻挠和拖延，并在检查记录上签字。8.运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全。对造成的损失承担全部责任。9.每月至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠不安全的因素及隐患，保证工程顺利进行10.用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规划》的要求。用电设备要一机一闸一漏一箱。11.保持好食堂、宿舍的整洁卫生，杜绝食物中毒，煤气中毒等事故发生。12.特种工具要有合格证，使用前做好检修。特种工必须持有特种作业证，方可进行作业。特种工作业证应按期审验。严禁使用不合格的机械设备。13.进入施工现场必须戴好安全帽，并严禁吸烟。严禁酒后进入施工现场。14.消防设备的配置、存放和使用应规范并按期更换。15.材料物品按要求规范摆放，标示明显醒目。16.防护网、安全带按规范安装使用。17.高空作业必须严格执行安全技术规范，遇到大雾、大雨和大风天气时禁止高处作业。18.现场施工中杜绝“三违”行为。发生事故要立即上报。19.土方作业施工人员必须按技术交底要求进行挖掘，严禁捣挖。20.交叉作业、攀登作业、垂直运输作业、超重吊装作业及拆除工程，模板工程等严格按照安全规范操作。三、本协议一式两份，双方签字生效。工程竣工验收失效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_________年____月____日____年____月____日安装工程施工合同标准范文（二）甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____装饰工程有限公司（以下简称乙方）依据其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。一、工程概况：_____二、工程工期：_____三、工程价款：1、综合单价：_____2、工程款支付（1）本工程无预付款;（2）在工程所需窗框/门框全部进场后个_____工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的%，即____万元;（3）全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的____%;（4）其余%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。3、工程款发票甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。四、材料供应：_____五、工程保修及售后服务1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》与本合同具有同等法律效力。4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方（包括甲方选聘的物业管理公司）均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。六、违约责任1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担____元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额%的违约金。4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款%的违约金，或按相应价款%结算，具体处理方法由甲方选定。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价%的违约金。6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。七、争议解决发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_________年____月____日安装工程施工合同标准范文（三）订立合同双方：建设单位：_____（以下简称发包方）施工单位：_____（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称：_____第二条：工程地点：_____第三条：建筑面积：_____第四条：工程价款及付款方法：_____第五条：工程期限（开工、竣工时间）_____第六条：工程质量标准第七条：承包形式及材料设备供应第八条：发包方义务：1.开工前____天，甲方给乙方施工图一式____份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）2.按协议分工，开工前____天甲方办好材料供应并交乙方签认。3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。4.按协议负责按期拨款。第九条：承包方义务乙方负责：1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。3.按施工图负责组织施工，按期竣工。4.竣工后，____天内按规定将竣工资料整理好交甲方。5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。6.……第十条：违约责任及奖励条款第十一条：其他协助条款。第十二条：本合同正本____份，承包方、发包方各一份，报送_____、_____各一份。第十三条：合同有效期及合同争议解决。第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。发包方：_____（盖章）承包方：_____（盖章）法定代表人：_____法定代表人：_____地址：_____地址：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____签约日期：____年____月____日安装工程施工合同标准范文（四）甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程施工合同》及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：_____管道供气项目。工程地点：____市_____街。工程范围和内容：_____气化站：____个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：____元整。（即：￥____元）第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自____年____月____日至____年____月____日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在____日之内支付工程造价总额的____%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，____日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在____日将其余的____%支付给乙方，余下____%款项在工程使用后____个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为____天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用____天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第____号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议;三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;四、按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付____%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设