包工包料装饰合同_第1页
包工包料装饰合同_第2页
包工包料装饰合同_第3页
包工包料装饰合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

包工包料装饰合同一、合同概述1.1合同目的本合同是在承包人和业主之间，为了明确装修工程的工作范围、工程质量标准、价款及施工期限等事项所订立的一份协议。承包人同意在业主指定的房屋内进行包工包料的装修施工，同时业主同意按照合同约定支付工程款项。1.2合同双方1.2.1承包人：姓名：地址：电话：1.2.2业主：姓名：地址：电话：1.3工程内容1、装修工程的工作范围：本次工程的施工内容包括但不限于室内墙体和天花板的涂料工作、地面的铺设工作、厨房和卫生间等区域的瓷砖贴墙工作、门窗的安装工作、卫生间及厨房的管道工程等。2、工程质量标准：所有工程必须符合国家有关法律规定、相关部门的技术标准和要求，保证施工质量，达到业主要求。3、价款及施工期限：工程总价为（具体填写金额）元，施工期限为（具体填写时间）天。具体细节详见合同附表。二、付款方式本合同工程价款为（具体填写金额）元，按下列方式支付：2.1工程首期款工程首期款为合同价款的30%，即（具体填写金额）元，应于合同签订之日起三日内一次性支付给承包人。2.2工程中期款工程中期款为合同价款的50%，即（具体填写金额）元，应在安装门窗、瓷砖贴墙等施工结束后，由业主验收合格并出具验收书后，一次性支付给承包人。2.3工程尾期款工程尾期款为合同价款的20%，即（具体填写金额）元，应在工程全部竣工验收合格后，一次性支付给承包人。三、违约责任3.1业主违约业主未按约定支付合同价款的，每延迟一天，应向承包人支付应付金额的0.1%作为违约金。3.2承包人违约如果承包人不能按照本合同约定时间完成装修工程的，每延迟一天，应向业主赔偿每日合同价款的0.1%作为违约金。同时应对质量问题进行整改，对违约责任进行赔偿。3.3不可抗力本合同所指的不可抗力是指在合同签署后出现的、不可预见、不可避免和不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、罢工、政府采取的措施等。如因不可抗力导致合同无法履行的，任何一方不承担违约责任，但应尽量减少损失并在事件减缓后尽快恢复。四、适用法律及争议解决方式4.1适用法律本合同的订立、解释和履行等应适用中华人民共和国有关法律、法规和规章。4.2争议解决方式在本合同履行期间，因合同的订立、履行或变更所引起的争议，各方应协商解决。如果无法协商解决，应向有关仲裁机构申请仲裁。如果双方无法协商解决争议，可向当地法院提起诉讼，由有关法院裁决。五、附件清单1合同总价表2装修工程的施工内容清单六、合同生效及备案本合同经承包人和业主签字或盖章生效平生效，并在签约日备案。承包人：____________

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论