公路工程监理工程师考试：监理合同管理真题模拟汇编（共682题）

公路工程监理工程师考试：监理合同管理真题模拟汇编共682题（单选题238题，多选题444题）导语：2023年“公路工程监理工程师考试：监理合同管理”考试备考正在进行中，为了方便考生及时有效的备考，小编为大家精心整理了《公路工程监理工程师考试：监理合同管理真题模拟汇编》，全套共682道试题（其中单选题238题，多选题444题），希望对大家备考有所帮助，请把握机会抓紧复习吧。预祝大家考试取得优异成绩！一、单选题（238题）1、某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按（）原则处理。（单选题）A.独立责任原则B.严格责任原则C.过失责任原则D.公平责任原则试题答案：C2、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。（单选题）A.是否发布招标公告B.否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标试题答案：A3、FIDI土木工程施工合同条件是由（）制定的。（单选题）A.国际咨询工程师联合会B.国际专业工程师联合会C.国际建筑师联合会D.欧洲发展基金会试题答案：A4、下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。（单选题）A.技术合同B.劳务合同C.建设工程合同D.赠与合同试题答案：B5、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择（单选题）A.能力B.人员C.设备D.报价试题答案：B6、业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。（单选题）A.法定代理B.指定代理C.双方代理D.委托代理试题答案：D7、（）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。（单选题）A.中间支付证书B.工程移交证书C.缺陷责任期终止证书D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单试题答案：C8、合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）（单选题）A.不可以成为招标人B.不可以成为投标人C.不可以招标但可以投标D.可以招标但不能投标E.既可以招标又可以投标F.既不能招标也不能投标试题答案：F9、经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点（单选题）A.价款B.标的C.违约责任D.履行期限试题答案：B10、关于不可抗力的说法正确的是（）。（单选题）A.施工期间下雨属于不可抗力B.由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约C.由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责D.对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任试题答案：D11、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。（单选题）A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.包括正常，附加和额外监理工作试题答案：A12、下列合同中，属于主合同的是（）。（单选题）A.施工承包合同B.施工分包合同C.担保合同D.工程保险合同试题答案：A13、当事人之间订有买卖合同，合同规定每吨价格为3000元，共买进10吨，履行期到来后，市场价格为2500元，卖方迟延15天交货，交付时已跌至2000元。请问：在这种情况下，损害赔偿数为（）。（单选题）A.5000元B.1万元C.2万元D.2.5万元试题答案：A14、凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B15、由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。（单选题）A.过失责任原则B.平等自愿原则C.诚实信用原则D.严格责任原则试题答案：A16、施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。（单选题）A.1000万元以B.200万元以上C.300万元以上D.2000万元以上试题答案：B17、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。（单选题）A.中国经济导报B.中国建设报C.中国日报D.中国交通报试题答案：C18、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。（单选题）A.在签发移交证书后立即全部退还B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C.随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D.在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半试题答案：D19、《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）（单选题）A.代位权B.撤销权C.概括转让D.约定解除权试题答案：D20、公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。（单选题）A.45dB；B.55dB；C.75dB；D.85dB。试题答案：B21、《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。（单选题）A.10天B.30天C.20天D.21天试题答案：D22、承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，（）。（单选题）A.可以拒绝执行B.请总监理工程师确认C.请业主批准D.请行政主管部门确定试题答案：B23、如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。（单选题）A.形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理B.监理工程师这时有行使最后确定单价的权力C.承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同D.业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置试题答案：B24、我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。（单选题）A.订约B.成立C.合意D.协商试题答案：B25、承包人应密封的投标文件内容有（）。（单选题）A.投标文件的全部内容B.投标书及投标保证书C.已标价的工程量清单D.法人委托书试题答案：A26、无权代理人所签订的合同应当属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：D27、在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。（单选题）A.有效合同B.合同示范文本C.格式化合同D.定式合同试题答案：B28、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。（单选题）A.800元B.1000元C.1800元D.500试题答案：A29、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。（单选题）A.运抵施工现场仓库（或堆场）的价格B.到岸价C.出厂价D.料场价试题答案：C30、工程师代表将由（）任命。（单选题）A.业主B.监理工程师C.政府主管部门D.承包商试题答案：B31、暂定金额由（）批准使用。（单选题）A.业主B.总承包人C.监理工程师D.业主代表试题答案：A32、订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。（单选题）A.第三人完全接受要约条件B.承诺人不定期地做出承诺C.完全接受要约条件D.承诺人可附有实质性变更的答复试题答案：C33、工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。（单选题）A.业主B.业主、监理工程师、承包人三方C.承包人D.监理工程师试题答案：D34、以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。（单选题）A.合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方B.合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方C.合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关试题答案：D35、恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：B36、如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。（单选题）A.根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工B.继续延缓施工进度，等待业主改正C.实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同试题答案：A37、监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。（单选题）A.证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件B.证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件C.仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件D.证明业主已经完成合同义务的文件试题答案：A38、民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。（单选题）A.依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人B.法院指定的代理人C.法人就是法定代表人D.被法律赋予人格化了的社会组织试题答案：A39、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：（单选题）A.业主负全责B.监理负全责C.各负其责D.施工方负全责试题答案：A40、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。（单选题）A.原设计单位试题答案：D41、在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。（单选题）A.从事监理工作的从业人员B.被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子D.由监理单位派驻到工地的总监理工程师试题答案：D42、下列（）招标中，价格不应作为评标的第一要素。（单选题）A.勘察设计招标B.施工监理招标C.施工招标D.材料、设备采购招标试题答案：B43、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。（单选题）A.在签发移交证书后立即全部退还B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C.随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D.在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半试题答案：B44、经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。（单选题）A.上级主管部门B.有关司法机关C.当地工商行政管理机关D.当地公安局试题答案：B45、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。（单选题）A.12B.24C.18D.30试题答案：B46、在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。（单选题）A.予以降低B.予以提高C.除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改D.与投标人谈判修改试题答案：C47、依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。（单选题）A.10日B.15日C.20日D.25日试题答案：C48、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。（单选题）A.以代理人的名义与对方谈判试题答案：C49、合同主体义务表现为（）。（单选题）A.按照自己的意志作出某种行为B.按照对方的要求作出某种行为C.权利受到侵害时有权请求法律的保护D.要求对方不得不作出某种行为试题答案：B50、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。（单选题）A.监理单位自费收集B.向业主付费索取C.向设计单位付费索取D.业主免费提供试题答案：D51、合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。（单选题）A.行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系试题答案：B52、下列那种行为属于要约（）（单选题）A.业主向承包人发出的订约通知；B.业主发售的招标文件；C.承包人投送的投标文件；D.业主签发中标通知书；试题答案：C53、以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）（单选题）A.工程保险是强制性的B.进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C.保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D.工程保险险种的选择是由承包人自行选定的试题答案：D54、下列文件中（）不是合同文件的组成部分。（单选题）A.投标书及其附件B.中标通知书C.招标补遗书D.勘察资料试题答案：D55、合同法律关系是由（）三要素所构成。（单选题）A.主体、客体、内容B.当事人、合同行为、合同利益C.法人、合同、权利和义务D.合同管理、经济协作、法律责任试题答案：A56、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。（单选题）A.5%B.10%C.15%D.20%试题答案：C57、《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。（单选题）A.60％B.80％C.50％D.70％E.75％试题答案：D58、根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。（单选题）A.超出合同规定检验所造成的停工窝工损失试题答案：C59、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）（单选题）A.因迟到而自然失效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺试题答案：C60、因重大误解所订立的合同应属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：C61、《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。（单选题）A.过失责任原则B.平等自愿原则C.诚实信用原则D.严格责任原则试题答案：D62、根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。（单选题）A.工程量减少，则单价提高B.工程量增加，则单价提高C.工程量增加，则单价降低D.单价偏高，则予以降低，反之提高试题答案：D63、规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）（单选题）A.支付证书；B.移交证书；C.缺陷责任期终止证书；D.在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。试题答案：D64、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）（单选题）A.预付款是定金的形式之一B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D.留置物的所有人必须是债务人试题答案：B65、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。（单选题）A.一律看成是无效指令，不予执行B.一律看成是有效指令，必须执行C.如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令D.向业主请示，业主认可的执行，否则不执行试题答案：C66、按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。（单选题）A.终止合同B.中止履行合同C.恢复履行合同D.解除合同试题答案：B67、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。（单选题）A.一般抗辩权B.同时抗辩权C.不安抗辩权D.后履行抗辩权试题答案：D68、以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：B69、某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。（单选题）A.某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织B.某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人C.某甲和某乙是民事法律关系中的客体D.某甲和某乙是民事法律关系的内容试题答案：B70、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。（单选题）A.定金B.抵押C.质押D.保留金试题答案：B71、与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。（单选题）A.质量规定B.技术规范C.设计文件D.计量支付办法试题答案：C72、某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。（单选题）A.这种代理属于委托代理，签字有效试题答案：D73、建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。（单选题）A.财B.物C.行为D.非物质财富试题答案：C74、评标委员会应由（）负责组建。（单选题）A.项目主管部门B.建筑市场的主管部门C.招标人D.工程监理单位试题答案：C75、施工中的费用索赔出现的原因是（）（单选题）A.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B.只限定当事人违约而提出的赔偿C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿试题答案：A76、在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。（单选题）A.从事监理工作的从业人员B.业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子D.由监理单位派驻到工地的总监理工程师试题答案：B77、施工合同的担保合同属于（）（单选题）A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同试题答案：A78、甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。（单选题）A.要约失效B.要约生效C.要约撤回D.要约撤销试题答案：C79、《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。（单选题）A.15天B.21天C.28天D.30天试题答案：A80、评标委员会的评标报告应由（）。（单选题）A.全体成员签字B.评标委员会主任与业主的法定代表人签字C.评标委员会主任与全体成员签字D.评标委员会主任签字试题答案：C81、凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B82、经济法律关系的主体是指（）。（单选题）A.经济法律关系中当事人的权利和义务B.是经济法律关系的当事人C.经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规试题答案：B83、“招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B84、在订立合同时“显失公平”的合同是（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：C85、因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B86、抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。（单选题）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接委托试题答案：D87、业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。（单选题）A.所超过天数的利息B.停工窝工损失C.全部费用D.全部损失包括承包人的利润试题答案：A88、监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。（单选题）A.委托代理人B.独立第三者C.既是委托代理人又是独立第三者D.法定代理人试题答案：C89、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。（单选题）A.合同签字之日起到颁发工程移交证书B.合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C.发布开工令之日起到颁发工程移交证书D.发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书试题答案：B90、法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。（单选题）A.该代表行为一律无效试题答案：D91、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。（单选题）A.经催告后，可解除合同B.可解除合同C.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D.在履行期限届满之前可解除合同试题答案：C92、（）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。（单选题）A.监护人B.法定代理人C.法定代表人（简称法人代表）D.自然人试题答案：C93、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。（单选题）A.业主B.承包人C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员试题答案：C94、施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。（单选题）A.监理工程师B.承包人C.监理工程师与承包人双方D.以承包人为主监理工程师承担连带的责任试题答案：B95、某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。（单选题）A.不必追究对方的违约责任试题答案：C96、要约的定义是（）。（单选题）A.希望和他人订立合同的意思表示B.希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示C.要有实际内容的约定D.是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程试题答案：A97、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。（单选题）A.15万元B.7.5万元C.30万元D.45万元试题答案：C98、某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。（单选题）A.总监理工程师有权解除合同B.监理工程师有权解除合同C.业主有权撤换承包人代表D.业主有权解除承包合同试题答案：D99、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：（单选题）A.业主负全责B.监理负全责C.各负其责D.施工方负全责试题答案：A100、监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。（单选题）A.业主B.承包人C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员试题答案：A101、专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。（单选题）A.中间交工证书B.分项工程交工证书C.部分工程交工证书D.单项工程交工证书试题答案：A102、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。（单选题）A.工地材料遭受盗窃的损失B.已完工程受到人为破坏的损失C.因气候原因造成的停工窝工损失D.人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失试题答案：D103、以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。（单选题）A.以联营成员单位中资格较低者为准B.由业主或招标单位确定C.以联营成员单位中资格较高者为准D.只有路基工程可以以较低者为准试题答案：A104、经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。（单选题）A.主体B.客体C.内容D.对象试题答案：A105、当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。（单选题）A.必须请求仲裁委员会决定B.必须请求人民法院决定C.由第三人出面调解D.一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定试题答案：D106、公路工程施工承包合同的有效期期限是（）。（单选题）A.合同工期B.从开始招标至工程完工的时间C.从合同签订至缺陷责任期结束D.合同工期加保修期试题答案：C107、按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人（单选题）A.建设主管部门B.建筑公司C.银行D.贸易公司试题答案：A108、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。（单选题）A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册试题答案：D109、投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。（单选题）A.该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理B.允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人C.该投标属于不符合标，予以拒绝D.视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比试题答案：C110、投标有效期是指（）。（单选题）A.从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间B.从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间C.从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间D.从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间试题答案：B111、FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。（单选题）A.承包人的施工机械B.施工中待安装到永久工程中的设备C.承包人的所有装备D.承包人用于工程试验检测的设备试题答案：D112、除（）外，合同允许变更或解除。（单选题）A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的C.由于合同主体的一方承办人调离单位D.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益试题答案：C113、从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（）。（单选题）A.公民和自然人都有国籍B.公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人C.公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的D.公民是有国籍的，自然人是没有国籍的试题答案：C114、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。（单选题）A.特殊风险，包括战争、革命等B.经济方面的风险C.单价的报价风险D.工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失试题答案：C115、合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。（单选题）A.三十（30）天B.二十八（28）天C.十四（14）天D.四十五（45）天试题答案：B116、合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。（单选题）A.技术规范B.中标通知书C.合同协议书D.有标价的工程量清单试题答案：C117、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。（单选题）A.买卖合同B.技术合同C.承揽合同D.委托合同试题答案：C118、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。（单选题）A.监理单位B.总监理工程师C.监理单位的法定代表人D.具体的监理人员试题答案：A119、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：D120、违约金具有何种性质（）（单选题）A.补偿性B.惩罚性C.补偿性和惩罚性D.视具体情况而定试题答案：C121、监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（）。工作。（单选题）A.不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；B.经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；C.应当永远离开本合同工程，不得继续留用；D.未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程试题答案：D122、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。（单选题）A.现场施工用材料遭受的损失B.承包人的施工机械遭受的损失C.已完工程遭受的损失D.在建工程遭受的损失E.是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失试题答案：E123、监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。（单选题）A.有权B.任何时候都无权C.经业主批准后有权D.经合同管理机构批准后有权试题答案：B124、招标投标法规定评标工作应由（）负责。（单选题）A.业主B.业主组建的评标委员会C.上级主管部门指定的评标小组D.代表国家的常设评标机构。试题答案：B125、“经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。（单选题）A.行为B.事件C.实效D.客观试题答案：D126、因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B127、某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。（单选题）A.60B.30C.90D.120试题答案：D128、根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。（单选题）A.定金合同从合同订立之日起生效B.定金数额由当事人约定C.定金合同的形式由当事人协商D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回试题答案：D129、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。（单选题）A.请业主检查B.请监理工程师检查C.自我检查D.请质监站监督人员检查试题答案：B130、根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。（单选题）A.由仲裁机构确定B.业主承担C.业主和承包商共同承担D.承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回试题答案：D131、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。（单选题）A.清账书试题答案：B132、工程标底是工程项目的（）。（单选题）A.预期价格B.工程概算价格C.合同价格D.结算价洛试题答案：A133、某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。（单选题）A.两项索赔均成立B.两项索赔均不成立C.人工费索赔成立，机械费索赔不成立D.人工费索赔不成立，机械费索赔成立试题答案：B134、监理工程师有权处理的索赔是承包商（）。（单选题）A.依据合同条款提出的索赔B.依据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔试题答案：A135、某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是（）。（单选题）A.该委托代理行为有效试题答案：D136、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。（单选题）A.政府机关B.银行C.公民个人D.学校试题答案：B137、根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。（单选题）A.2个B.5个C.10个D.3个试题答案：D138、工程施工分包合同属于（）。（单选题）A.主合同B.从合同C.独立合同D.无偿合同试题答案：B139、《工程变更令》由（）下达。（单选题）A.业主B.监理工程师C.现场监理D.上级主管部门试题答案：B140、某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）。（单选题）A.2.7万元B.支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元C.应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元试题答案：B141、工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。（单选题）A.承包人试题答案：B142、依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。（单选题）A.不可抗力发生B.当事人一方迟延履行主要债务C.当事人一方有违约行为D.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务试题答案：D143、法人的交更是指（）（单选题）A.法人法定存在期限届满B.法人企业改变经营方式C.法人企业转让企业D.企业法人资格被撤销试题答案：B144、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。（单选题）A.业主B.承包人C.监理工程师D.合同双方的上级主管部门试题答案：C145、对施工承包合同鉴证的机关是（）。（单选题）A.行政主管部门B.工商行政管理部门C.业务主管部门D.司法行政管理部门试题答案：B146、工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B147、违反法律法规中强制性规定的合同是（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：B148、根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。（单选题）A.投标截止日期前的28天B.投标截止日期前30天C.授标D.投标试题答案：A149、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。（单选题）A.100B.150C.200D.250试题答案：C150、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）（单选题）A.承包商B.业主C.第三方D.监理试题答案：D151、作为订立合同的代理人（）。（单选题）A.必须是企业或单位内部有关人员试题答案：D152、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。（单选题）A.7试题答案：A153、监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。（单选题）A.委托监理合同B.《合同法》与《招标投标法》共同赋予的C.招标投标法D.施工承包合同E.施工承包合同与委托监理合同共同赋予的F.合同法试题答案：D154、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）（单选题）A.只交验企业法人营业执照B.只交验企业等级证书C.优良工程证书D.企业法人营业执照和企业等级证书试题答案：D155、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）（单选题）A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期试题答案：D156、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。（单选题）A.根据本工程的设计提供的预计工程量；B.根据投标要求估算的报价工程量；C.合同履行过程中完成的实际工程量；D.工程结帐依据的结算工程量。试题答案：A157、世行贷款公路项目主要采用（）（单选题）A.成本加酬金合同B.总价合同C.单价合同D.设计施工总承包合同试题答案：C158、以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。（单选题）A.必须编制标底B.不承认“标底”对评标工作有法律约束力C.根据项目的特点决定是否编制标底D.对一个工程可以编制两个或两个以上的标底试题答案：C159、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（单选题）A.10试题答案：B160、安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。（单选题）A.要约B.承诺C.新的要约D.既不是要约也不是承诺试题答案：D161、经济法律关系由（）三要素组成（单选题）A.主体、客体、内容B.当事人、经济行为、经济利益C.法人、经济合同、经济责任D.经济管理、经济协作、经济责任试题答案：A162、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。（单选题）A.地震B.雷击C.地崩D.飞行物体坠落试题答案：D163、投标基准日期是指（）。（单选题）A.投标截止日前28天的当日B.开始发售招标文件的当日C.投标截止日的当日D.开始发售招标文件后的第28天试题答案：A164、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）（单选题）A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金试题答案：C165、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。（单选题）A.招标文件中的规定试题答案：D166、法人的变更是指（）。（单选题）A.法人法定存在期限届满B.法人改变经营性质或范围C.依据行政机关的命令撤销D.法人依法宣告破产试题答案：B167、业主与承包商之间的关系是（）（单选题）A.上、下级关系B.经济合同关系C.经济管理关系D.经济协作关系试题答案：B168、组织办理竣工验收的费用由（）承担。（单选题）A.承包人B.监理C.业主D.上级主管部门试题答案：C169、如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。（单选题）A.百分之百（100％）B.百分之七十五（75％）C.百分之九十（90％）试题答案：B170、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。（单选题）A.一切风险转移给保险公司B.部分风险转移给保险公司C.全部风险仍由业主承担D.全部风险转移给承包人试题答案：B171、施工承包合同的合同价格是指（）（单选题）A.承包人的投标价B.评标中经算术修正后的价格C.评标价D.中标通知书中所列出的中标价试题答案：D172、承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。（单选题）A.每月B.每日C.每周D.每旬试题答案：B173、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。（单选题）A.天津市人民法院B.上海市人民法院C.济南市人民法院D.铁路运输法院试题答案：A174、如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：B175、招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定试题答案：D176、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。（单选题）A.向业主支付使用费并归还业主试题答案：D177、以下哪一项不属于工程变更范围？（）（单选题）A.合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B.取消合同中任何部分的工作细目的工作C.改变合同中任何工作的性质、质量及种类D.为完成工程进度而增加资源投入试题答案：D178、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）（单选题）A.负责施工合同的协调管理B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密试题答案：B179、代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。（单选题）A.法定代理、指定代理、合法代理B.委托代理、法定代理、民间代理试题答案：D180、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。（单选题）A.直接委托B.公开招标C.邀请招标D.议标试题答案：B181、合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。（单选题）A.该图纸是承包人用于合同工程施工的依据B.图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工C.任何情况下均不得用于本合同工程的施工D.经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工试题答案：C182、我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。（单选题）A.社会平均成本价B.投标人的个别成本价C.合同标底的价格D.本行业的行业平均成本价试题答案：B183、某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。（单选题）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接委托试题答案：C184、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）（单选题）A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权试题答案：A185、监理合同中不包括（）内容。（单选题）A.保障业主权益的条款B.保障承包商权益的条款C.保障监理单位权益的条款D.违约责任的条款试题答案：B186、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。（单选题）A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构试题答案：A187、表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）（单选题）A.质量验收单B.中间交工证书C.移交证书D.缺陷责任期终止证书试题答案：D188、某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。（单选题）A.无效代理行为B.有效代理行为C.无权代理行为D.无法律效力行为试题答案：B189、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。（单选题）A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票试题答案：A190、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。（单选题）A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤消权C.追认权或者撤消权D.催告权或者拒绝权试题答案：A191、按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。（单选题）A.先签订监理合同，再进行施工招标B.先施工招标，再签订监理合同C.谁先谁后都可以D.施工合同与监理合同同时进行招标试题答案：A192、从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。（单选题）A.定金B.保证金C.无息贷款D.承包人具有的留置权试题答案：C193、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。（单选题）A.3个月B.6个月C.1年D.2年试题答案：C194、在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。（单选题）A.驱逐承包人B.留置权C.进驻工地D.保全措施试题答案：A195、未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：D196、合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。（单选题）A.否决权B.抗辩权C.留置权D.保全措施试题答案：C197、下列可以构成一个有效的承诺是（）。（单选题）A.承诺是由非受要约人做出试题答案：B198、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）（单选题）A.物B.智力成果C.行为D.财试题答案：C199、监理合同中不包括（）内容。（单选题）A.保障业主权益的条款B.保障承包商权益的条款C.保障监理单位权益的条款D.违约责任的条款试题答案：B200、计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。（单选题）A.工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书试题答案：B201、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。（单选题）A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表试题答案：C202、（）拒收不合格的工程。（单选题）A.监理工程师有权B.谁都无权C.业主有权D.谁都有权试题答案：A203、处理合同纠纷的原则是（）。（单选题）A.协商为主、调解优先原则B.维护业主利益的原则C.严格监理的原则试题答案：A204、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。（单选题）A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D.应按责任比例计算赔偿E.不承担责任试题答案：E205、在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。（单选题）A.运达出口国的口岸的价格B.离开货物供应国的口岸时的口岸价格C.到达本工程工地的价格D.指离岸价加海上运输费再加海运保险费试题答案：D206、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。（单选题）A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务试题答案：B207、招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。（单选题）A.以书面形式向提出人作答复B.以口头形式向提出人当场答复C.先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复D.可不向其他投标者作答复试题答案：C208、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。（单选题）A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D.双方事后协商确定E.不承担责任试题答案：A209、法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：D210、订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。（单选题）A.第三人完全接受要约条件B.承诺人不定期地做出承诺C.完全接受要约条件D.承诺人可附有实质性变更的答复试题答案：C211、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。（单选题）A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权试题答案：B212、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。（单选题）A.已经竣工不需再进行竣工检验B.需经检验后才能判定是否竣工C.已经竣工但还需进行竣工检验D.尚未竣工试题答案：C213、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）（单选题）A.未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。试题答案：A214、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）（单选题）A.工程师对争议事项作出决定B.双方友好协商C.申请仲裁D.提起诉讼试题答案：A215、根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。（单选题）A.承担全部赔偿责任B.按责任比例进行赔偿C.不承担责任D.承担连带责任试题答案：C216、如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。（单选题）A.对整个工程的照管试题答案：C217、招标文件中投标须知是为了（）。（单选题）A.指导投标人正确报价B.免投标人中标后拒签合同C.避免泄漏标底D.进行资格预审试题答案：A218、如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示（）。（单选题）A.否定性承诺B.承诺有效C.承诺无效D.用重新要约代替了原来的要约试题答案：D219、总价合同与单价合同比较，（）。（单选题）A.总价合同便于处理工程变更B.单价合同便于处理工程变更C.总价合同加大了业主的投资风险D.总价合同有利于降低工程造价试题答案：B220、（）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。（单选题）A.工期管理B.审查项目概预算C.质量管理D.结算管理试题答案：B221、限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。（单选题）A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同试题答案：D222、要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。（单选题）A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后试题答案：B223、下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。（单选题）A.不安抗辩权适用于双务合同试题答案：B224、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）（单选题）A.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B.中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D.中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款试题答案：A225、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。（单选题）A.承包人B.业主派驻工地的负责人C.监理工程师D.业主和“监理工程师”共同负责试题答案：C226、FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。（单选题）A.由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏B.由于洪水引起的已完工工程损毁C.由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误试题答案：A227、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。（单选题）A.单价B.总价C.成本加酬金D.计划价格试题答案：B228、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。（单选题）A.定金B.银行保函C.第三人保证D.抵押试题答案：B229、凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。（单选题）A.对B.不对C.没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效试题答案：B230、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）（单选题）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.总承包合同试题答案：A231、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。（单选题）A.行为B.事件C.实效D.机会试题答案：A232、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。（单选题）A.承包人无权得到该项工作的付款试题答案：D233、无效经济合同的确认权属于（）（单选题）A.法院或仲裁机关B.法院C.工商局D.建设管理部门试题答案：A234、自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。（单选题）A.承包人B.业主C.承包人与业主双方D.承包人负主要责任，业主负连带责任试题答案：A235、公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。（单选题）A.监理工程师B.业主C.省公路质监站D.交通部质监总站试题答案：B236、以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。（单选题）A.成立B.生效C.监理服务开始履行的D.监理进场的日期试题答案：B237、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限（单选题）A.合同签字日至承包人提交结清单日B.开工日至工程师颁发移交证书日C.开工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日试题答案：D238、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。（单选题）A.通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面B.专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先C.专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化试题答案：C二、多选题（444题）1、工程款的结算方式有（）。（多选题）A.预付款结算B.按月结算C.竣工后一次结算D.分段结算E.年终结算试题答案：B,C,D2、按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。（多选题）A.监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效B.虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的C.监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效D.提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的试题答案：B,C,D3、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）（多选题）A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分试题答案：A,B,C,E4、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。（多选题）A.获得施工现场占有权的延误B.因承包人责任引起的暂时停工C.不利自然条件的影响D.业主提前占用导致施工延误试题答案：A,D5、在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。（多选题）A.同一个东西B.合同文件就是合同协议书C.合同文件包含有合同协议书D.合同协议书是合同文件的组成部分试题答案：C,D6、正常监理工作的酬金由（）等费用构成。（多选题）A.直接成本B.管理人员、行政人员。后勤人员的工资C.办公费用D.使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。E.监理服务期间的差旅费。试题答案：A,B,C,E7、交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是（）。（多选题）A.构成招标文件的组成部分B.不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分C.不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义D.仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力E.业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责F.业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任试题答案：C,E8、根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。（多选题）A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同试题答案：A,B,D9、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）（多选题）A.工程照片B.工程师发布的各种书面指令C.施工许可证D.招标文件E.财务凭证试题答案：A,B,E10、属于一般分包合同的特点有（）。（多选题）A.由承包人挑选分包人B.分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准C.对总的合同执行没有影响D.承包商对分包工程不承担责任和义务试题答案：A,B,C11、关于投标有效期有如下（）的规定。（多选题）A.投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间B.在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标C.招标人不得要求投标人延长投标有效期D.招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝试题答案：A,B12、民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。（多选题）A.用口头形式委托B.用签订委托合同的形式书面委托C.用法人委托书的形式书面委托D.通过双方协商一致后才能委托E.凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权试题答案：A,B,C,E13、对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。（多选题）A.企业原有业绩的记载B.生产设备情况C.财务资状况D.企业业绩试题答案：A,B14、施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。（多选题）A.合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效B.合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效C.“承诺生效”之时合同“成立”D.合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效E.合同成立与生效同时产生F.中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”试题答案：A,C,F15、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延（多选题）A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增加合同外的施工项目E.暂时停工试题答案：A,B,C,D16、受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。（多选题）A.合同标的、数量、质量B.合同价款或者报酬C.合同履行期限、履行地点和方式D.违约责任E.解决争议方法试题答案：A,B,C,D,E17、根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。（多选题）A.如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B.同时抗辩权适用于所有合同C.同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D.同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中E.适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使试题答案：A,B,C,D18、合同权利义务终止的原因包括（）。（多选题）A.当事人的合意解除B.合同目的不能实现C.当事人之间的债权债务因为双方结为夫妻而消除D.法律的直接规定E.合同一方当事人的要求试题答案：A,B,C,D19、下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。（多选题）A.第三方责任险B.承包人职工人身险C.工程一切险D.承包人的施工装备险试题答案：A,C20、施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。（多选题）A.停止履行B.赔偿损失C.恢复原状、返还财产D.继续履行、返还定金、处罚违约金E.折价补偿F.追缴财产、收归国有试题答案：A,B,C,E21、某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。（多选题）A.工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停B.地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻C.业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度D.工程变更后总工期要延长试题答案：A,C22、按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。（多选题）A.当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式B.当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式C.法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立D.数据电文是书面形式的一种E.合同书分为标准合同书和一般合同书试题答案：A,C,E23、下列可以作为法律关系主体的有（）。（多选题）A.国家机关B.法人或其他组织C.自然人D.建设资金E.生产资料试题答案：A,B,C24、《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（）。（多选题）A.不恰当合同B.恰当合同C.合同有效D.无效合同E.合同效力待定合同F.可撤销合同试题答案：C,D,E,F25、下列的（）是投标担保应保证的作用。（多选题）A.投标人投标后不能变更或撤销投标文件B.接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长C.投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书D.投标人中标后必须要履行合同E.投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）试题答案：A,C,E26、下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。（多选题）A.承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场B.承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场C.承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场D.承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场试题答案：A,B,C27、合同履行地点是指：（）（多选题）A.注册登记的地点；B.签订合同的地点；C.交付标的地点；D.支付价款的地点；E.标的生产地。试题答案：C,D28、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则（多选题）A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等试题答案：B,D29、施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。（多选题）A.法院要求停止施工B.双方协议停止施工C.合同确已无法履行D.仲裁机关要求停止履行E.一方当事人要求停止履行合同试题答案：A,B,C,D30、监理工程师有权签发（）。（多选题）A.工程移交证书B.缺陷责任终止证书C.最终支付证书D.最终报表E.结清单试题答案：A,B,C31、代理具有如下特征：（）（多选题）A.以代理人的名义从事活动；B.以被代理人的名义从事活动；C.