进村道路施工合同

进村道路施工合同背景进村道路建设是农村基础设施建设的重点项目之一。为了促进农村经济发展和提高农民生活水平，政府需要加大对进村道路的建设力度，提高农村公路的通行能力和舒适度。在进村道路建设中，施工合同是重要的一环，它对于工程的质量和安全保障具有重要意义。合同双方本合同由以下双方签署：甲方：__________________（委托人名称及地址）乙方：__________________（承包人名称及地址）工程内容甲方委托乙方承包进村道路的建设工程。建设工程包括以下内容：道路基础设施建设，包括道路路基、路面、排水系统等；道路交通设施建设，包括道路标识、信号灯、路灯等；环境治理，主要包括道路沿线环境整治和绿化。工程标准本工程按照以下标准进行施工：《公路工程施工质量验收标准》（JTGD20）；《公路工程施工工程量清单计价规范》（JTGD60）；《道路施工安全技术规范》（JTG/TD60）。工期本工程工期为___________天，自合同生效之日开始计算，其中不包括不可抗力因素所导致的工期延误。工程造价工程总造价为：_____________元；工程造价中包含的内容及费用如下：（1）设备购置费：_____________元；（2）劳务费：_____________元；（3）材料（物资）费：_____________元；（4）其他费用：_____________元。工程款项工程按照以下款项进行支付：（1）预付款：_____________元，合同生效之日起7天内支付；（2）进度款：按工程量计算支付，每月结算一次；（3）质保金：工程完成验收之日，由甲方支付工程总造价的5%作为质保金。工程质保期为___________个月，自工程完工之日起计算。双方义务甲方的义务：（1）向乙方提供合同规定的工程范围内的用地、土建、设备等，确保工程施工的顺利进行；（2）按合同规定支付工程款项；（3）对工程完成情况进行验收，如有发现不符合合同约定的，及时提出整改要求；（4）在工程质保期内对工程质量问题提出异议。乙方的义务：（1）按合同规定的工程质量、工期、造价等要求，完成工程；（2）保证施工安全，遵守国家安全生产法律法规；（3）按进度款要求及时申领工程款项；（4）按工程质保期限服务，并对工程质量和问题承担相应法律责任。违约责任双方在执行合同过程中如出现违约等情况，按照以下责任承担方式：甲方违约责任：（1）未按时支付工程款项的，按照实际延误天数每天支付工程款项的3‰做为违约金；（2）未按时提供工程范围内所需土建、设备等的，按照实际延误天数每天支付工程款项的3‰做为违约金。乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，按照实际延误天数每天支付工程款项的3‰做为违约金；（2）对工程质量存在问题的，按照工程总造价的10‰做为违约金。合同解除合同在以下情况下可以被解除：双方协商一致解除；发生以下情形时，任何一方都可以解除合同：（1）发生重大安全事故或质量事故，无法保证工程质量和安全。（2）甲方未按时支付工程款项，且逾期未能处理。（3）乙方工期超过合同规定，无法保证工程按时完成。法律适用本合同的签订、履行和解除均受中华人民共和国法律的管辖。双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。签字盖章甲方：签字：___________日