荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务

PAGE8PAGE5荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务简单低价中标法招标编号：YG莆招【2023】001号项目名称：荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务招标人：莆田市荔城区荔隆置业有限公司(盖章)招标代理人：福建省乙庚工程咨询有限公司(盖章)日期：2023年02月目录第一章邀请公告第二章投标须知(一)总则(二)招标文件(三)投标文件(四)开标、评标及定标(五)授予合同(六)标后管理第三章合同条款（格式）第四章投标文件格式第一章投标邀请书招标条件本招标项目荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务已批准建设，项目业主为莆田市荔城区荔隆置业有限公司，建设资金来源财政拨款，委托的招标代理单位为福建省乙庚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现决定邀请福建磐基岩土工程有限公司、福建常地勘测设计有限公司、福建省闽中地质工程勘察公司投标人进行招标。项目概况和招标范围建设地点：莆田市荔城区建设规模：规划区总用地面积6.83公顷。其中商住地块用地面积4.18公顷，总建筑面积13.95万平方米。招标内容：钻孔数量暂定为125孔，岩土工程勘察和施工期间的后续服务，必须能满足工程各阶段现行相关行业标准、规范及编制要求进行。项目周期：中标人必须在签订合同书后30日历天内提交工程勘察报告及资料，勘察工作有效期限内以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、征迁、工作量变化、不可抗力影响及非勘察人员原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。注：中标人提交的文件数量应满足招标人实际需要及论证审查时需要的份数，应无偿予以提供，不另行计费。工程质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。3.投标人的资格及资质要求3.1本招标项目要求投标人须具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上企业资质的独立法人（不分主、增项差别）；3.2投标人拟担任本招标项目的勘察项目负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）。3.3本招标项目不接受联合体投标；3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目勘察的能力，具体要求详见招标文件；3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。3.6招标人邀请的投标单位。4.招标文件的获取 4.1招标人自2023年2月17日起在莆田市荔城区人民政府网发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。4.2.书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市荔城区人民政府网下载的为准。5.评标办法本招标项目采用的评标办法：简单低价中标法。6.投标保证金的递交投标保证金为伍仟元整（¥5000）及以上。以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金待工程项目合同签订后退还。7.投标文件的递交投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2023年2月28日9时30分止，提交地点为：莆田市荔城区北高镇人民政府二楼会议室。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。8.发布公告的媒介招标人在莆田市荔城区人民政府网发布招标信息。9.联系方式招标人：莆田市荔城区荔隆置业有限公司联系人：潘先生电话标代理机构：福建省乙庚工程咨询有限公司联系人：张先生电话二章投标须知(一)总则1.招标项目说明1.1项目名称：荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务1.1建设地点：莆田市荔城区北高镇1.2建设规模：规划区总用地面积6.83公顷。其中商住地块用地面积4.18公顷，总建筑面积13.95万平方米。1.3招标内容：钻孔数量暂定为125孔，岩土工程勘察和施工期间的后续服务，必须能满足工程各阶段现行相关行业标准、规范及编制要求进行。1.4资金来源：财政拨款1.5合同价格形式：固定价格合同1.6误期违约金：逾期每日500元向招标人缴纳逾期竣工违约金；2.招标项目的勘察周期和质量标准2.1项目周期：中标人必须在签订合同书后30日历天内提交工程勘察报告及资料，勘察工作有效期限内以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、征迁、工作量变化、不可抗力影响及非勘察人员原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。注：中标人提交的文件数量应满足招标人实际需要及论证审查时需要的份数，应无偿予以提供，不另行计费2.2质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。3.投标人的资格及资质要求3.1本招标项目要求投标人须具备有效的建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上企业资质的独立法人（不分主、增项差别）；3.2投标人拟担任本招标项目的勘察项目负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）。3.3本招标项目不接受联合体投标；3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目勘察的能力，具体要求详见招标文件；3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。3.6招标人邀请的投标单位。3.7投标人不得存在下列情形之一:投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本招标项目的代建人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）被依法暂停或取消投标资格（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（12）在最近三年内发生重大项目质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。4.资格审查方式本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。5.投标费用1）投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。6.现场踏勘6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。7.分包本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。(二)招标文件8.招标文件的组成内容本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件(格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。9.获取招标文件方式招标人将在莆田市荔城区人民政府网发布招标信息。投标人如需书面招标文件的，可在招标公告规定的时间和地点向招标人获取。10.招标文件的制定依据本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充12.勘察费最高限价12.1本项目设有最高限价为：本项目设有最高限价为：单孔最高限价为3900元，孔数及深度等技术规格应符合设计规范要求，工程量（孔数）按实结算。12.3本项目勘察费采用固定单价包干使用，孔数及深度等技术规格应符合设计规范要求，工程量（孔数）按实结算。在合同实施期间勘察费不因国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整费率，投标单位应充分考虑项目各阶段可能产生的风险后进行报价。12.4支付方式：银行转账，承包人提供等额正式发票。12.5勘察费支付：(1）工程勘察工作完成后承包人提出申请，发包人收到承包人申请报告后支付至工程实际勘察费总额的80%；（2）工程勘察成果图审合格后，承包人提出申请，发包人在收到承包人申请报告后支付至工程实际勘察费总额的100%。(三)投标文件13.投标文件的组成投标文件由下列内容组成。1、投标承诺函2、企业及人员的相关证书、证件复印件（加盖单位公章）3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1）法定代表人资格证明书2）法定代表人授权委托书14.投标有效期本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。15.投标保证金15.1本招标项目的投标保证金为伍仟元整（¥5000），投标人以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金待工程项目合同签订后退还。15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；(3)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；(4)中标人放弃中标的；(5)法律、法规规定的其他情形。16.投标文件的编制16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。16.2投标文件应当对招标文件有关项目发包价、项目周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。17.投标文件的密封及标记投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。18.投标文件的提交地点、提交截止时间18.1投标文件的递交地点为：莆田市荔城区北高镇人民政府二楼会议室投标文件的递交截止时间是：2023年2月28日9时30分。18.2逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人重新组织招投标。(四)开标、评标及定标19.开标19.1开标会定于2023年2月28日9时30分在莆田市荔城区北高镇人民政府二楼会议室进行，开标会由招标代理机构主持，业主及其监督人员参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。19.3资格审查委员会19.3.资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构3人组成。19.3.2资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。19.4开标程序：(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；(2)主持人宣布开标纪律；(3)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：1)投标人代表未按标须知第19.2款要求提交法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；法定代表人参加时未提交有效个人身份证原件的；2)法定代表人授权委托书未按招标文件第四章格式编制或未按要求签字、盖章的；3）投标人的投标保证金未按招标文件要求递交的；4）投标人不是招标人邀请的投标单位的。(4)宣布进入资格审查程序的投标人名单。(5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、项目周期、项目质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。20.评标20.1存在下列情形之一的，应当作为废标处理：20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书不符合招标文件要求或未年检的；20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；20.1.4具有投标须知第3.7条情形之一的；20.1.5投标人拟派的项目负责人不符合招标文件要求的；20.1.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；20.1.7投标人的投标报价等于或高于项目最高限价的；20.1.8投标人非招标人邀请的投标单位；20.1.9投标人存在不满足招标文件的其他实质性要求的。21.确定中标人21.1资格审查小组完成详细评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，从审查合格的且报价最低的投标人确定为中标人（若同为两家合格且报价最低的，由招标人随机抽取一家确定为中标单位）。21.2经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。21.3评标结束时，资格审查小组根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告由资格审查小组全体成员签字，资格审查小组成员不得拒绝签字，如资格审查小组个别成员对评标结果持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。招标人应于评标结束后的第一个工作日将评标报告送相关行政监督部门备案。评标报告按评标报告格式书写和填写。22.中标通知和中标公示22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在公示。22.2在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。23.附则23.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。(五)授予合同24签订合同24.1中标人必须于领取中标通知书后15日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程项目承包合同双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。24.2中标人应在签订建设工程项目承包合同后十五日内将项目承包合同原件提交相关行政监督部门备案。24.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程项目承包合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。(六)标后管理26.标后管理本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。第三章合同条款（格式）GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局PAGE24PAGE27第一部分合同协议书发包人（全称）：_____________________________勘察人（全称）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。一、工程概况1.工程名称：荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务_2.工程地点：莆田市荔城区北高镇3.工程规模、特征：规划区总用地面积6.83公顷。其中商住地块用地面积4.18公顷，总建筑面积13.95万平方米。二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：________________________________________2.技术要求：______________________________________________3.工作量：________________________________________________三、合同工期1.开工日期：______________________________________________2.成果提交日期：__________________________________________3.合同工期（总日历天数）30日历天四、质量标准质量标准：______________________________________________五、合同价款1.合同价款金额：单孔人民币为元；孔数约孔；暂估合同总价为人民币（大写）____________(¥__________元)2.合同价款形式：固定单价合同，工程量（孔数）按实结算。六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、合同生效本合同自生效。十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。发包人：（印章）勘察人：（印章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：

通用合同条款此部分采用中华人民共和国住房城乡建设部、工商总局制定的《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）中《第二部分通用合同条款》。第三部分专用合同条款第1条一般约定1.1词语定义按照合同通用条款执行。1.2合同文件及优先解释顺序1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：按照合同通用条款执行。1.3适用法律法规、技术标准1.3.1适用法律法规需要明示的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建设工程勘察设计市场管理规定》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。1.3.2适用技术标准特别要求：按照合同通用条款执行。使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：按照合同通用条款执行。1.4语言文字本合同除使用汉语外，还使用____/___语言文字。1.5联络1.5.1发包人和勘察人应在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.5.2发包人接收文件的地点：____________________________发包人指定的接收人：___________________________________发包人指定的联系方式：___________________________________勘察人接收文件的地点：___________________________________勘察人指定的接收人：_____________________________________勘察人指定的联系方式：___________________________________1.7保密合同当事人关于保密的约定：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第2条发包人2.2发包人义务2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料：_____________________________________________________________________________________2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：_________________________________________________________________________________2.3发包人代表姓名：_______职务：__________联系方式：_________________授权范围：_______________________________________________________________________________________________________________第3条勘察人3.1勘察人权利3.1.2关于分包的约定：/3.3勘察人代表姓名：_______职务：_________联系方式：__________________授权范围：______________________________________________________________________________________________________________第4条工期4.2成果提交日期双方约定工期顺延的其他情况：_/_____4.3发包人造成的工期延误4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：承包人必须在签订合同书后15日历天内提交工程勘察报告及资料，勘察工作有效期限内以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、征迁、工作量变化、不可抗力影响及非勘察人员原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。第5条成果资料5.2成果份数勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为________份。5.4成果验收双方就成果验收期限的约定：承包人必须在签订合同书后15日历天内提交工程勘察报告及资料，勘察工作有效期限内以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。第6条后期服务6.1后续技术服务后续技术服务内容约定:____________________________________后续技术服务费用约定：____________________________________后续技术服务时限约定：_____________________________________第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：___/_7.1.2本合同价款采用固定单价方式确定。7.4合同价款结算勘察费支付：(1）工程勘察工作完成后承包人提出申请，发包人收到承包人申请报告后支付至工程实际勘察费总额的80%；（2）工程勘察成果图审合格后，承包人提出申请，发包人在收到承包人申请报告后支付至工程实际勘察费总额的100%。第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.1.1变更范围变更范围的其他约定：_____________________________________8.1.2变更确认变更提出和确认期限的约定：_______________________________8.2变更合同价款确定8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：___________________8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：___________________第9条知识产权9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：______________________________________________________________关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：____________________________________________________________________________9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：___________________________________________________________________关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：____________________________________________________________________________9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_______________________________________________第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.1.1双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：__________________________________________________________________10.2不可抗力的通知10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：_________________________________________________________________10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：_________________________________________________________________第13条责任与保险13.2工程勘察责任保险的约定：____________________________第14条违约14.1发包人违约14.1.2发包人违约责任（1）由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应支付给勘察人来回进出场费和调遣费。（2）合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额的100%勘察费。（3）本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；14.2勘察人违约14.2.2勘察人违约责任由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期每日500元向招标人缴纳逾期竣工违约金本合同签订后，勘察人不履行合同时，双倍返还定金。本合同签订后，勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：本项目勘察费采用固定单价包干，孔数及深度等技术规格应符合设计规范要求，工程量（孔数）按实结算。在合同实施期间勘察费不因国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整费率，勘察费已包含各阶段可能产生的风险。第15条索赔15.1发包人索赔索赔程序和期限的约定：/15.2勘察人索赔索赔程序和期限的约定：/第16条争议解决16.3仲裁或诉讼双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_2_种方式解决：（1）向_/_仲裁委员会提请仲裁；（2）向_有管辖权的人民法院提起诉讼。第17条补充条款双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：__________________________________________________________________________________________________________________________投标文件格式荔城区北高镇埕头黄金府建设项目勘察服务投标文件（本）招标项目名称：招标编号：招标人:投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）编制日期：年月日投标文件目录1、投标承诺函2、企业及人员的相关证书、证件复印件（加盖单位公章）3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1）法定代表人资格证明书2）法定代表人授权委托书1、投标承诺函致：{招标人名称}1、根据招标编号为{招标编号}的{招标项目名称}项目招标的招标文件，我方针对该项目勘察工作的的勘察费报价为每孔元作为中标价（含税、专家评审会务费及其他不可预见费）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，并按上述招标文件要求承包上述方案勘察任务及相关服务等后续服务工作。2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成勘察项目，1）勘察周期为：必须在签订合同书后15日历天内提交工程勘察报告及资料，勘察工作有效期限内以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、征迁、工作量变化、不可抗力影响及非勘察人员原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。2）工程质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。5、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，承诺我