消防施工合同常用版（4篇）

第4页共4页消防施工合同常用版建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。第一条：工程概况工程名称：工程规模：平方米工程地点：工程内容：消防报警系统、消火栓系统第二条：合同价款及承包形式：本工程经甲、乙双方商定，同意采用承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款：元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。第三条：付款办法本合同在签字生效之日起天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款元，其后在乙方主要设备进场并施工后天内支付元。2.本工程竣工验收合格后天内，甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。第四条：施工日期本合同签定后月日开工，预计个工作日竣工。第五条：设备及材料供应方式1.本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2.乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。第七条：双方职责甲方：派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上（见最后一页）。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。乙方：1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。及时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。第八条：其它1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。2.本合同未尽事宜，双方协商议定。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.本合同一式份，甲、乙双方各执份。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____单位地址：__________单位地址：__________单位电话：____单位电话：__________邮编：_____邮编：_____甲方代表（签字）：_____乙方代表（签字）：_________年____月____日消防施工合同常用版（二）发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《_____》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、工程地点：二、工程造价（大包干价）1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币____元整（￥____元）。2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按_____（标准）进行计价结算。增加工程造价总计在____万元内的，不支付工程款，多于____万元部分按实支付。三、工程总工期工程总工期为____日历天；开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。四、承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。五、工程价款的支付方式本合同签订后____日内，材料进场甲方付工程价款的30%；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%；工程完工后付至工程价款的85%；经验收合格或视为验收合格后____日内，甲方付至工程结算价款的97%；质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后____日内支付给乙方。六、工程质量及验收1、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸和施工说明_____套，并向乙方进行技术交底。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前____日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_____应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前____日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过____日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。八、维修责任乙方负责保修期限为____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。九、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十、争议的解决双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。十一、其他1、本合同经双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。甲方（公章）：签约代表：签约时间：____年____月____日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：____年____月____日签约地点：消防施工合同常用版（三）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条、建筑消防设施概况：（一）建筑名称：（二）安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统（不包含防火门及防火卷帘）维修至正常。（三）开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日第二条、图纸、预算交付甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。第三条、合同价款、拨款和结算合同价款：工程款支付：（一）材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款（二）维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的（三）维修结束一年后甲方付清余款。第四条、双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。第五条、验收和工程质量乙方在竣工后协助甲方组织验收;工程质量：要求系统达到正常运行状态。第六条、违约责任（一）甲方责任1、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。（二）乙方责任1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（_____）的方式解决：A向（_____）仲裁委员会申请仲裁。B向（_____）人民法院提起诉讼。第八条、如需担保，另立合同。第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本（四）份送公安消防、工商行政管理等有关部门。第十一条、其他合同订立时间____年____月____日甲方（章）：_____乙方（章）：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____消防施工合同常用版（四）甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等规定和施工规范，遵循平等、自愿的原则，甲方将湖北荆楚乐食品有限公司消防工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经甲、乙双方协商一致，特签订如下合同：第一条：工程内容1、项目内容：湖北荆楚乐食品有限公司消防工程。2、工程地址：松滋市南海镇。3、工程内容：消火栓系统、疏散、应急照明系统。4、开工进场日期：以甲方时间要求为准。5、竣工日期：与施工方协调和土建主体工程同步竣工。6、质量等级：合格。第二条：工程造价、付款方式及价调整1、工程造价：按定额预算双方协商工程总造价为人民币：贰拾壹万元整（¥210000.00）。2、付款方式：合同签订后，开工前主材料进场____日后，由甲方验收确认不低于同等价款材料后，再行支付工程总造价的30%工程款即人民币;陆万叁仟元整（¥63000。00）3、工程竣工且消防部门验收合格后，并取得消防安全验收合格证书及（工程总告造价）普通发票，结清60%工程款即人民币：壹拾贰万陆仟元整（¥126000.00）。4、此工程的质保金为工程总造价的10%即人民币：贰万壹仟元整（¥21000.00）。质保期为____年，质保期满付清全部款项。第三条：工程质量及验收标准1、本工程由甲方、乙双方及政府消防部门主管部门以及施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为依据共同验收。竣工资料由乙方向相关部门提供（需要甲方提供的相关资料由甲方提供给乙方）。2、乙方必须严格按图施工，同时必须服从甲方现场管理人员及监理人员的管理;施工中不得偷工减料和使用假冒伪劣产品。若一旦发现上述现象，甲方将责令乙方停止施工进行整改。在整改过程中如导致延误工期及其他损失均由乙方承担。施工中因偷工减料或使用假冒伪劣产品造成重大责任事故，导致恶性时间发生，乙方应承担全部经济和法律责任，并按实际经济损失的双倍赔偿甲方的损失。3、乙方进入施工现场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验产品检验报告单，使用说明书，检测报告和设备验收标准，并应甲方要求报备。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。4、全部工程质量必须符合《建设工程施工质量验收同意标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内灭火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》及国家和行业现行的相关规定、标准和规范。5、乙方交付工程前应做48小时的试运行试验。第四条：安全施工1、乙方应经常对全部施工人员进行安全教育，填写好施工日志。生产现场必须有专门的安全管理人员进行现场监督，确保安全生产。2、乙方应对所有进场施工人员购买保险，同时对投保名单等资料报送甲方，甲方将对没有投保的人员有权拒绝进入施工现场。3、建设工程施工现场的消防安全管理由施工单位负责，疏散通道、安全出口配备相应种类的消防器材确保完好有效。4、乙方在施工过程中发生的一切工伤、残、亡及安全、质量等其他事故甲方概不负责，全部由乙方承担所有的经济和法律责任。如因此株连甲方，甲方将依法追偿。第五条：双方的权力和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码征等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防部门验收报告，与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须有按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知为准。6、乙方提出的变更必须经甲方局面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给、甲方造成经济损失的乙方应予赔偿。7、乙方必须按照防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。第六条：违约责任及索赔1、乙方不得擅自将工程转包给他人施工，如发现工程转包，甲方有权终止合同，并可另选施工队伍，且由此所产生的一切损失均有乙方承担。2、乙方在施工过程中，必须严格按照当地建设行政管理部门的要求及施工合同相关条款组织施工管理，如乙方违约，违规而受到政府相关管理部门处罚的及因此牵连甲方，均有乙方承担全部的经济和法律责任。3、本工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天按300元支付甲方违约金，直至全部工程竣工之日止，并从工程拨款中扣除，如因甲方原因导致工期顺延则由甲方承担误工损失。4、本合同签订后，甲、乙双方应严格履行，如发生单方违约行为，则由违约方承担工程总造价的20%违约责任，本合同继续履行。5、工程未通过验收前，施工现场及设备双方应共同管理与保护。甲方不得提前使用，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任。6、由于乙方提供的材料、设备的质量和乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。7、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防部门验收。第七条：其他约定