建设工程劳务合同标准范本（八篇）

第2页共2页建设工程劳务合同标准范本甲方：乙方：甲方，其建设项目：_____，建筑面积大约平方米。以后按实际面积计算，经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议：1、乙方承包工程项目及其内容：灰土以上，散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工，增加项目按工程量计算。2、工程质量：按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准，达到合格，工程质量百年大计，甲乙双方要高度重视，要落实专人负责工程管理工作。3、安全施工，以人为本，甲乙双方认真落实国家安全施工规定，做好安全施工工作，乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险，资金由甲方购买，乙方明确专人主管安全除患，非安全培训人员不许参与施工，施工认真执行安全技术操作规程，认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故，力争无大小工伤，如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责，甲方概不负责。4、承包价格及施工费结算：主体框架结构总包价建筑面5、付款方式：按进度付款。基础完工后一次性付给乙方元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整，主体封顶后按工程的80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。6、甲方工作：及时提供施工图和变更图，做好技术交底，及时供应施工材料，机械和脚手架板，安全防护用品，解决好职工住宿，水电供应。7、节约用料，文明施工：施工模板，方木等多用材料，在施工中，量材使用，做好节约用料，拆除材料及清理按指定地点堆放，落地灰当天清理，及时与新灰混混合使用，更不许过夜，做好节约用料，工完场清，文明施工。8、乙方组建施工班子：要有1人技术员，给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理，工地施工人员务必听从，施工中提出的安全施工问题，工程质量问题务必及时纠正，否则有权停止施工。9、遵守项目部各项管理制度，门卫制度，用小型机械，工具防护用品由乙方打条，保管使用，竣工后交回，材料下车由方负责。10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。11、本合同从签字之日起生效，付完款后合同自动失效。附一：合同签订后乙方交押保证金贰万元，乙方进入工地后退还乙方，如违约甲方不在退还乙方贰万元整。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日建设工程劳务合同标准范本（二）雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方根据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自____年____月____日开工，至____年____月____日完工，总工期为____天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：____元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月____日委托_____银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、高效的施行，及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在____小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按____元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%_______%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：____年____月____日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：____年____月____日建设工程劳务合同标准范本（三）甲方：乙方：为增强企业内部竞争机制，发挥各自优势，甲方同意将（研发基地工程）。委派乙方组织施工，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，就有关承包事项特订立本协议，双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：研发中心、办公楼、地窖2、工程地点：山东省县城经济开发区（工业园区）县城北外环以北京九铁路以北，3、建筑面积：约5.3万平方米4、工程造价：工程价款按照实际完成的建筑面积计算_____固定单价。5、工期：按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。6、承包范围：施工图纸范围内的结构工程、建筑工程（建筑物散水外30cm以内）。7、本合同不包括项目：防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆，门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程（电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等）。二、承包方式1.包工包料：_____、结构工程、建筑工程，模板工程、脚手架工程、水电工程、2.甲方供钢筋、砼3.乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。4.乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。5.完工清场、包工程验收合格。6.包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下三、质量标准及安全生产、文明施工目标1、工程质量标准：按照国家验收标准达到合格标准2、安全、文明施工目标：满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。四、承包方式1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工;2、乙方自行负责组织施工和管理，甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等，均由乙方自行采购，但须通过质监站复检合格。4、本工程须设立专款专用银行账号，本工程的财务事宜由乙方管理。五、承包价款及支付1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准，主工执行____年《山东省建筑安装工程消耗定额》，____年《山东省建筑安装工程取费定额》，施工期间执行《____地区建筑材料市场信息价目表》没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认》人工费按当地政府具体文件执行，所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件，按实际计取，取费标准为1类取费。2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。施工阶段：各层砌体项目施工完成按建筑面积计算，按天泰大合同付款。六、甲方的权利和义务1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜，协调与上级主管部门、建设单位的关系。4、在施工过程中，甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。5、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理，不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。七、乙方的权利和义务1、负责组建完善的项目管理机构，编制计划、统计、施工方案等资料，并接受甲方的领导和管理，执行甲方的管理规章制度及管理规定，维护甲方利益和形象。2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中，甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。3、乙方负责抓好安全文明施工，树立良好的施工企业形象。4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件，负责工程的移交，按规定进行保修。5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。八、其他1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行：依据____年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量2.在变更工程（或现场签证）完成之日起七日内，乙方向甲方报送变更工程价款报告（或现场签证资料）以便双方确认，甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议，否则视为甲方默认，待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付，对于甲方审定的签证或变更意见，乙方如有异议，应于七天内回复，并以积极的态度配合，如在规定的时间内乙方不能答复，甲方视为乙方默认，乙方现场进度不得以此而拖延工期九、附则1、本合同经双方签字后生效，在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后，合同条款自行终止。2、本合同壹式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具同等法律效力。3、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另签补充协议。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日建设工程劳务合同标准范本（四）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：一、工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区____号楼⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。⑵、外墙粉刷及贴砖（瓷砖规格为6_____20），所有侧面全算，所有内口不粉。二、承包价格空口实算36元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。四、付款方式乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,整体完工后付清。五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日建设工程劳务合同标准范本（五）甲方：_____乙方：_____甲方将部分工程施工承包给乙方，为明确双方义务及责任，经双方协商，达成如下协议。一、工程内容：单价价为：_____元/㎡。大写：（明细见附件清单）二、质量要求：1）、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。2）、施工及以及流程依据甲方技术员提供的技术交底。3）、甲方提供工程所需的基础数据资料及施工图纸。三、承包方式：清包工四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。五、付款方式1）按施工进度结算：每月____日按工程进度结算人工费的80%。2）支付方式银行转账（承包人提供唯一银行账号并签字确认）3）全部完工七天以后，经甲方及监理验收合格，完成竣工验收等程序，扣除质保金后，其余款项结清。六、施工工期：____年____月____日至____年____月____日前完成本协议书之施工内容。七、决算方法：1）、决算依据以实际完成的竣工工程量为准，单价以本协议清单单价为准。2）、质量保证金按结算人工费的5%，保修期____年。八、质量验收及保修：共6页第1页1）工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范进行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单，甲方汇同工程建设单位、监理进行验收.2）工程峻工后，经甲方报建设单位、监理。最终由质检站进行验收（根据实际情况而定）3）工程峻工后，乙方需向甲方提供峻工所需的数据资料，会同甲方完成峻工图纸制作。4）验收过程中发现乙方的质量有问题，甲方以书面形式通知乙方进行修改，乙方必须在24小时以内组织人员进行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方承担，材料损失视实际情况扣款或处罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。5）保修条款：工程保修按____年执行,甲方接到业主报修后立即通知乙方，乙方必须在48小时以内到场并在限期内解决。由于乙方施工、安装原因造成的由乙方提供上门服务维修。工料自负。若乙方在规定时限内未能及时到场并处理，甲方有权另行安排其它人员进行维修，由此产生的费用由乙方承担，从乙方质量保证金中加倍扣除。如是由于设备材料问题，人为破坏及不可抗拒力损坏等原因，产生的维修，由甲方支付给乙方服务费用。（费用金额在工程完工后，双方协商。）九、工程保险：甲方提供乙方入场施工工人意外伤害保险。（有人员调换时乙方应第一时间通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员进行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方承担）十、甲方责任：1）甲方配专职项目经理对该项工程进行管理。共6页第2页2）甲方提供施工所需的材料设备、配件及辅助材料。3）甲方提供施工所需配电箱（三级箱）及施工类脚手架（吊篮）。4）甲方按合同准时支付工程款。由于未及时支付工程造成的施工进度不能按要求完工，由甲方承担责任。5）甲方提供施工所需一切图纸及资料。6）甲方提供现场的用水用电条件，不得向乙方收取费用。十一、乙方责任：1）在合同签定后____日内提交《施工进度计划》报甲方批准执行。完成情况可作为支付工程款依据。2）乙方按甲方每月施工进度计划要求，向甲方提供施工进度计划和材料申请计划，确保工程按期完成。3）应派出具有组织施工和协调能力的、认真负责的领队和技术员实施现场施工管理。4）乙方必须服从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止，否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人进行处罚。乙方及时另选派有经验，服从管理的工人补充。5）乙方必须接受甲方的技术管理，做好技术交底交接，按图施工，未经甲方许可，不可擅自更改设计，由于未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误，由乙方承担一切损失。工程变更及增项必须由甲方文字确认后方能施工，如有违反扣除施工工费并将施工班组清离退场。6）乙方应向甲方提供施工人员名单及上岗操作证书等所有相关文件，乙方负责办理外地人员务工证，便于甲方实施有较管理。7）乙方负责管理施工人员安全、消防、卫生及现场一切事物。共6页第3页8）乙方负责自备施工所需的施工工具，设备及设施及易损工具类（钻头、锯片、切割片、焊条等），电源未端。借用物品要及时归还并保证完整无损，否则照价赔偿。9）乙方负责施工材料，设备，工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。10）在工程验收总结算之前配合甲方提交工程结算书。11）乙方必须按要求合理使用材料，材料损耗控制在合理范围内，做到不浪费,不挪用，不损坏，不丢弃，并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料，并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。12）乙方人员不得私下带料出场，一经发现立即清退并对乙方进行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交公安部门处理，并保留追究法律责任权利。13）乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发现类似情况。乙方应承担本合同总额20％的违约金。并承担由此而产生的一切损失。14）乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测，并签字接收，如有在安装过程中造成的破损、毁坏或丢失由乙方负责赔偿。15）乙方施工过程中需配置电工（持证上岗）处理用电接线和用电设备及线路维护。16）乙方管理人员有责任管理教育乙方人员在施工现场不得进行盗窃，赌博，等违法行为，不得进行与本工程无关、法律允许以外的行为，如有违反自行承担相应责任。17）乙方有义务提供义工，甲方合理安排乙方有义务组织人员配合。十二、安全责任：1）在施工期间，乙方的特殊工种必须持上岗证，如发生违章操作引起的共6页第4页事故或造成甲方、监理等相关方面的处罚，由乙方承担。2）乙方应采取一切有效防范措施，以确保施工人员和物料安全。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应尽力保护好现场，以利有关部门进行勘察鉴定，由此而产生的费用由乙方负责。3）乙方需做好安全管理教育工作，每周有安全会，每日有班前会，做好安全施工交底及安全施工方案。做好三级安全教育工作。4）安全违规处罚依据《安全生产奖罚制度实施细则》执行，如有规定重叠依照最高标准执行。十三、文明施工：乙方须遵守文明施工条例，及工程建设方等相关条例规定。违反者接受处罚。十四、工期条款：1）由于乙方原因导致工期延误，则每延误一天，罚款元。2）由于甲方原因导致工期顺延，甲方提供乙方工人生活费，按实时施工工人数每人每天元。3）甲方材料供应不及时，工期顺延，有不可预测的自然因素，工期顺延。4）甲方通知停工工期顺延。其它条款：1）乙方认可合同附件：A、安全责任合同。B、工地员工守则。2）本合同签字生效后，双方不得违约，否则违约方承担一切责任。3）待本协议各项条款执行完毕后，本协议自动终止。十五、备注：1）本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。2）项目施工增量时计算方式：增量项目单价=合同工费单价×总工费报价让利比例（例如总工费100万元让利10万则让利比例10%）十六、此合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。十七、附件共（____）份与合同同效。详见附件列表。共6页第5页十八、不详事宜可再行协商签订补充协议。十九、争议解决争议发生后的____日双方进行协商，协商一致的签订书面协议；未协商或协商未果的可请仲裁或起诉。二十、保密要求：乙方应保证不向第三方泄露本工程任何信息，期限不因合同完成而终止。如乙方违反造成损失的由乙方负责并承担法律责任。甲方：_____乙方：_____联系方式：_____联系方式：_____甲方代表：_____乙方代表：_________年____月____日____年____月____日共6页第6页建设工程劳务合同标准范本（六）工程承包人（施工总承包人）：（甲方）劳务分包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等公平和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：建筑面积：2、分包工作限期：年月年日3、工程质量，本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。4、承包方式：承包范围及承包单价a）承包方式：清包人工费b）承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰（不包括天棚抹灰）。c）本工程单价为/m2（按工程实际建筑面积计算）。5、标准范围除工程合同外另有约定：a）如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。b）如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。C）如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担6、文明施工及安全责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。7、工具使用与材料管理劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。9、其他施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。10、本合同一式三份。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日建设工程劳务合同标准范本（七）发包方：承包方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，经甲、乙双方共同协商，甲方确定乙方为本工程的劳务分包队，为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务，促使双方创建条件，搞好配合，保证工程质量和工期，在自愿、平等、互利的基础上，签订合同，由双方共同遵守执行。第一条、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：筠连县高坪乡3、工程概括：4、承包范围和内容：包安全文明施工、包人工、包周转材料及机械设备，不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽开始，垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、砌墙、粉刷、地坪（不包含：防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶手、压力焊、瓷砖、石材、地板砖粘贴、植筋、支撑、马镫、精装修及其它附属配套设施。）第二条、承包价格及各项工种分配比例1、上述面积计算实行单平方米包干，每平方价格），主体砌体元，粉刷2、乙方承包价格不含所有税金及保险，一切税金、保险和手续费均由甲方负责。第三条、工期1、该工程，计划于年日开工。（日历工期为天）。2、如遇下列情况，经甲方现场主管签证后，工期相应顺延。（1）甲方不能及时提供应施工材料。（2）出现影响工期的设计变更。（3）在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。（4）因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。3、施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方负责支付一切费用并延长工期。第四条、工程面积计算规则：面积按照所发生实际面积计算，基础面积按照基础面积加一层标准层面积，屋面不再增加面积。第五条、付款方式：1、乙方主体施工至80%，以后甲方按照月进度工程量的80%付乙方工程款，主体封顶付至主体工程款的的95%，乙方完工时付至总工程款的95%，竣工验收合格后的一个月内甲方付至总工程款的97%。2、保修期一年，余3%质保金带保修期满后30天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。第六条、工程履约保证金乙方向甲方交纳工程履约保证金元，乙方签订合同交，三日内补齐。施工至二层后返还，十层时返还剩余主体封顶后一次性返还，不计利息。第七条、建材及设备供应1、本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应（如钢板、混凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等，不含施工设备）。乙方应用料前三天书面提出用料清单，交付甲方材料员，如不按期提供用料单造成乙方停工，由乙方自行承担责任。2、乙方负责周转材料、施工机械：（1）本工程所需机械设备（如切断机、切割机电焊机、对焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等）。（2）周转材料，如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等由乙方负责，与主体相关建筑材料拆不走的由方提供。（3）小消耗材料（一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、安全网、安全帽、防护手套、粉笔、墨水等）（4）施工工具（如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等）3、乙方设专人受领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监督、不得浪费，如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时，超出部分材料由乙方承担。第八条、工程质量1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范，规程进行施工，并接受甲方现场经理的监督检查。2、质量等级：合格工程。3、乙方在施工中应按时按质进行施工，经验收后如出现质量达不到标准，经第一次和第二次的要求纠正后，如还不能达到质量要求，甲方有权对乙方进行处罚。4、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工，由乙方承担。另外还应赔偿甲方的原材料费用。5、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专职技术人员及管理人员必须书面形式将其姓名、身份、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监理单位。6、工程质量，按图纸按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。乙方接受现场指挥部、监理公司的管理，按受监理公司的合理罚款。第九条、现场管理及安全文明施工1、甲方负责现场施工的各项安全管理工作。做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度，安全生产的教育。保证工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及生产技能。2、乙方进场后，乙方的日常生活，生活费用乙方承担，保证现场清洁卫生和施工现场的安全，如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责，所有罚款由乙方签字视为有效罚款。3、在施工过程中，如因乙方原因发生安全事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失;如因甲方原因或第三方原因造成的安全事故，由甲方负责，并赔偿乙方损失。如发生重大安全事故，双方协商解决。4、乙方提供的工程所需用机具设备、周转材料，质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。5、施工中乙方需要的安全防护设备由乙方自理购买，。第十条、双方责任1、甲方：（1）免费提供施工用水、用电到施工现场内;根据现场施工需要，主电缆、水管接到施工现场施工需要的地方。（2）及时提供所需建筑材料并及时到位，协调周边关系及现场各个工程交叉施工队伍的协调。（3）合同签订后，向乙方提供施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线控制位置。（4）派驻现场工程师代表，对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证。（5）按时给乙方结算支付工程款。（6）如该工程因甲方责任造成停建、缓建，甲方应向乙方支付相应的人工及机械设备租赁费，费用双方协商。（7）提供临时设施材料。（8）因甲方原因造成工地停工，在3天外甲方应赔偿现场每人、每天60元停工费，机械、周转材料按实际损失计算。2、乙方：（1）施工现场的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。（2）乙方在工地施工期间应节约用水、用电、如发现施工人员故意浪费用水用电，甲方现场监督人员可对其进行处罚;（3）编制施工组织方案，施工进度计划，需甲方提供建筑材料，设备进场计划，用水、用电计划，开工通知书等，并及时送达。（4）严格按照施工图与说明施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期交付和完工。（5）乙方必须加强对农民工的管理工作，如到付款节点，甲方资金不到位，可以往后延迟一层，乙方不得发生农民工围攻甲方办公室、堵路和集体上访闹事等事件，每发生一次，甲方除向乙方收取壹万元以上违约金外，并要求乙方期限自行处理完毕，否则，甲方有权直接出面解决，所发生的处理费用直接从乙方工程款或履约保证金中双倍扣除，乙方无条件接受。（6）乙方操作人员必须持证上岗。乙方自行办理建设主管部门要求的各种上岗证、特种作业操作证、暂住证、计划生育证等政府有关部门要求的建筑从业人员各种证件。必须教育工人遵守纪律、法规，严禁在工地发生打架斗殴、闹事等违法行为，如有发生，处接受相关部门追究责任外，乙方另向甲方缴纳壹万元以上的违约金。（7）乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，严禁招未满十八岁的未成年人及老弱病残人员，必须签订用工合同，切实保护广大施工工人的合法权益;并承担法律责任。（8）乙方负责所辖工区（自己承包范围内）的维护管理，若有损坏及丢失现象均由乙方负责修复及赔偿。（9）对于甲方分包的工程，乙方应做好配合工作，配合费用已包含在本合同总价款中。（10）单位工程外墙脚手架拆除后，乙方必须在甲方指定时间内按要求将施工现场的机械设备、周转材料等乙方物资运出工地，费用由乙方承担。（11）乙方为保证工期，无论采取什么样的措施而发生的费用，均由乙方自行承担。（12）因乙方组织不力造成的监理单位、建设单位或上级主管部门的停工、罚款等各类处罚损失均由乙方承担责任。第十一条、违约责任1、乙方自行将承包工程转包，甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍，合同保证金不退，并且不赔偿乙方的任何损失。由此造成甲方的损失由乙方负责。2、由于乙方原因，不能按合同约定期限交工的，甲方有权对乙方进行处罚。3、由业主、甲方原因造成工程停建或缓建或甲方无力支付乙方承包费用，导致工程无法顺利向下进行，甲方____日之内结清乙方全部工程款，并赔偿乙方进场的施工机械、周转材料的损失，乙方退场。4、合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除，若任何一方单方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。第十二条、争议的解决方式及工程保修：工程保修期为乙方粉刷完成后一年，保修期内乙方必须无条件进行质量保修，若因乙方不按照合同进行维修所造成的损失将由乙方承担一切损失。第十三条、1、合同执行过程中，发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院