2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案

单选题（共200题）1、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D2、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B3、建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】C4、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】D5、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B6、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C7、在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。A.项目总工期允许拖延B.项目计算工期小于计划工期C.偏差发生在非关键线路D.总时差不等于零【答案】A8、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D9、下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()A.总体算术平均数B.样本算术平均数C.样本中位数D.总体标准偏差【答案】D10、在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。A.不合理的施工方案B.不明的水文气象条件C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】C11、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B12、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D13、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。A.本工作最早完成时间B.紧后工作最早完成时间C.网络计划总工期D.紧后工作最早开始时间【答案】C14、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】A15、在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。A.确定设计委托方式及设计合同形式B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】C16、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值【答案】C17、下列关于通风与空调工程的说法，错误的是（）。A.防火风管和排烟风管使用的材料应为可燃材料B.风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格C.空调水管道系统应进行强度和严密性试验D.风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实【答案】A18、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D19、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B20、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C21、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】A22、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D23、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C24、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、5天和4、3、4、5天，则流水步距为()天。A.3B.4C.5D.6【答案】C25、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于()。A.25％B.30％C.40％D.50％【答案】A26、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A27、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C28、关于BIM的价值及作用，下列说法错误的是()。A.用于工程设计B.实现集成项目交付IPOC.实现三维设计D.以上说法都不对【答案】D29、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A30、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】B31、在搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑关系D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】A32、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D33、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C34、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C35、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是()。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D36、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（）。A.1%~5%B.5%~10%C.5%D.10%【答案】A37、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A38、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B39、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A40、（2020年真题）工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C41、世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。A.10B.20C.30D.40【答案】C42、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】A43、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D44、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D45、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B46、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件【答案】C47、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】B48、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%【答案】C49、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。A.24B.30C.36D.54【答案】B50、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。A.20℃B.25℃C.30℃D.35℃【答案】B51、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B52、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C53、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D54、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构【答案】C55、十八大以来，各地相继出台防止领导干部干预司法活动的文件。日前，福州市纪委出台《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理责任追究暂行办法》，明确领导干部存在五类干预司法公正行为的将被追责。下列哪一项说法是错误的？A.完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，是努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的应有之意B.任何党政机关让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情，均属于干预司法的行为C.防止领导干部干预司法活动，意味着任何领导干部在职务活动中均不得了解案件信息，不得与案件相关的司法人员进行任何接触，以免干扰独立办案D.对非法干预司法机关办案，应给予党纪政纪处分，造成严重后果的依法追究刑事责任【答案】C56、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。A.11100B.10600C.9000D.8000【答案】D57、设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。A.招标人期望价格B.社会平均价格C.招标控制价格D.批准的总概算价格【答案】D58、（2021年真题）监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.建立工程进度报告制度C.建立进度协调工作制度D.加强工程进度风险管理【答案】A59、在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。A.不合理的施工方案B.不明的水文气象条件C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】C60、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】A61、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B62、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调【答案】A63、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B64、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】A65、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A66、混凝土工程中，下列构件施工时不需要采用底部模板的是（）。A.雨棚B.升板结构的楼板C.框架梁D.钢混结构叠合楼板【答案】D67、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()A.工程网络计划中至少有一条关键线路B.关键线路指总持续时间最短的线路C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移D.关键线路上工作的总时差必然为零【答案】A68、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】D69、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A70、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D71、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C72、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】D73、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】D74、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D75、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。A.建设单位，原设计单位B.施工单位，原设计单位C.建设单位，其他设计单位D.施工单位，其他设计单位【答案】A76、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理C.A县公安局对B县的王某拘留15天，罚款500元，王某不服，向B县法院提起诉讼，B县法院以被告是A县公安局，不属于本院管辖，而移送A县法院管辖D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状【答案】C77、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.过程评价D.管理的系统方法【答案】D78、某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.467.30B.482.87C.497.20D.515.46【答案】B79、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B80、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B81、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。A.业主指令B.旁站C.巡视D.平行检验和见证取样【答案】A82、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由（）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.项目管理公司合同管理机构D.具有招标代理资质的中介机构【答案】B83、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D84、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B85、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【答案】B86、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。A.总投资收益率B.利息备付率C.净现值D.资本金净利润率【答案】C87、监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循（)的原则。A.质量第一、安全第一B.进度第一、安全第一C.效益第一、质量第-D.进度第一、效益第一【答案】A88、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D89、工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】B90、下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。A.机械设备及安装工程概算B.工具、用具购置费概算C.电气照明工程概算D.生产家具购置费概算【答案】C91、合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。A.总价B.成本加酬金C.单价D.可调总价【答案】C92、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C93、政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】A94、某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7800C.7940D.8300【答案】B95、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.垂直施工B.平行施工C.依次施工D.流水施工【答案】C96、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C97、（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B98、按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。A.建设单位，总监理工程师B.总监理工程师，专业监理工程师C.建设单位，设计单位D.专业监理工程师，监理员【答案】B99、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，工程量清单应由（）编制。A.受建设主管部门认可的质量监督机构B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构D.受造价协会认可的专家组【答案】B100、（2021年真题）项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C101、（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A102、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C103、（2021年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对工期的影响C.确定工期的限制条件D.比较实际进度与计划进度【答案】D104、（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。A.年度计划项目表B.投资计划年度分配表C.工程项目总进度计划D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】D105、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】B106、工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B107、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B108、项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的【答案】D109、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B110、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】A111、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B112、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B113、建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。A.编制设备监造方案B.选择合格的供货厂商C.确定主要技术参数D.选择适宜的运输方式【答案】B114、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B115、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A116、某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡8人，则该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故D.一般事故【答案】B117、工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足()。A.业主所需的功能和使用价值B.工程质量监督机构的要求C.承包单位施工组织的要求D.监理单位监理规划的要求【答案】A118、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B119、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。A.实际进度超前的时间B.实际超额完成的任务量C.实际进度拖后的时间D.实际拖欠的任务量【答案】B120、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D121、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D122、某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】C123、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资C.不包括试运转中产品销售和其他收入D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】B124、搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑顺序D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】A125、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析【答案】D126、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。A.3B.4C.10D.11【答案】C127、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A128、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A129、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察.设计.施工.设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人【答案】B130、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()A.泛碱B.空鼓C.翘曲D.脱落【答案】B131、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B132、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是()A.明确投资控制人员的责任B.确定工程变更的价款C.审核施工方案D.做好施工记录【答案】C133、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B134、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A135、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。A.建设全过程B.决策阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】A136、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【答案】C137、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。A.定期观测B.试验验证C.方案比较D.专家论证【答案】D138、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A139、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（）。A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。【答案】B140、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B141、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】C142、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A143、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B144、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B145、（2022年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是（2022年真题）建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C146、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B147、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D148、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C149、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C150、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B151、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额机械费C.定额人工费+定额机械费D.分部分项工程费【答案】A152、审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。A.标准审查B.集中会审C.对比分析D.查询核实【答案】B153、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】C154、（2019年真题）隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A155、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D156、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍【答案】C157、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足要求的是（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A158、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D159、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】D160、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C161、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%【答案】B162、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D163、某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.12B.18C.20D.26【答案】B164、在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。A.强调大质量观B.顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】B165、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B166、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。A.24.18B.30.25C.33.18D.34.52【答案】B167、在设备运往现场前，项目监理机构应做好检查，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设备供应商D.安装单位【答案】A168、涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】B169、对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。A.巡回监控B.定点监控C.设置质量控制点监控D.驻厂监造【答案】D170、卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C171、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C172、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B173、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位【答案】D174、建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括()。A.工程监理费B.差旅交通费C.工具用具使用费D.工程招标费【答案】A175、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()A.合同价应低于中标人的投标报价B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值【答案】C176、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B177、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C178、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（）之后、（）之内完成。A.1h，48hB.2h，48hC.1h，24hD.2h，24h【答案】A179、（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A180、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A181、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】A182、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理【答案】C183、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位【答案】D184、某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A185、（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。A.提前插入时间B.工艺间歇时间C.组织间歇时间D.间歇时间【答案】A186、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D187、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年【答案】D188、香蕉曲线是由（）两条S曲线绘制而成的。A.ES与LSB.EF与LFC.ES与EFD.LS与LF【答案】A189、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D190、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B191、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B192、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C193、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B194、在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是（）。A.增加劳动力B.改善劳动条件C.实行包干奖励D.增加工作面【答案】B195、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8【答案】C196、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D197、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B198、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90【答案】C199、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】B200、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C多选题（共100题）1、建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC2、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。A.开挖深度5ｍ的深基坑工程B.搭设高度60ｍ的落地式钢管脚手架工程C.搭设跨度15ｍ的混凝土模板支撑工程D.开挖深度12ｍ的人工挖孔桩工程E.提升高度150ｍ的附着式升降平台工程【答案】AB3、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，下列属于内部审核目的的有（）。A.在外部审核前做好准备B.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度C.发现不符合项及风险问题，将所发现的问题加以解决D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性E.验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行【答案】ABD4、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD5、对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.监理实施细则C.专项巡视检查资料D.工程验收及整改资料E.工程技术交底记录【答案】ABCD6、在建设工程设计准备阶段进度控制的任务包括（）。A.协助建设单位确定工期目标B.编制工程项目总进度计划C.编制设计阶段简单的工作计划D.施工现场条件调查和分析E.编制施工总进度计划【答案】ABD7、关于法适用的一般原理，下列说法不正确的是？A.法律适用最直接的目标乃是获得一个具有可预测性和正当性的法律决定B.具体而言，法律适用的步骤是首先选择和确定法律规范作为大前提，其次查明和确认案件事实作为小前提，最后推导出法律决定C.外部证成保证的是推理前提的合理性、可靠性D.在法律推理过程中，必然涉及法的价值判断【答案】B8、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD9、按照现行《宪法》规定，国家鼓励和支持举办各种医疗卫生设施，开展群众性的卫生活动，保护人民健康的组织，不包括以下所列哪个？A.企业事业组织B.街道组织C.农村集体经济组织D.集体经济组织【答案】D10、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应坚持()原则。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的功能和使用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短【答案】ABCD11、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD12、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC13、下列费用中，属于安全文明施工费的有（）。A.环境保护费用B.设备维护费用C.脚手架工程费用D.临时设施费用E.工程定位复测费用【答案】AD14、物资储备计划是用来反映建设工程施工过程中所需各类材料储备时间及储备量的计划，它的编制依据是()。A.储备方式B.物资需求计划C.场地条件D.储备定额E.货源资料【答案】ABCD15、下列关于质量事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC16、进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构变形D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB17、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC18、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量D.尽量提高单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】ABC19、按照费用构成要素划分，属于材料费的有（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.保管费E.运杂费【答案】ACD20、监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）.A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC21、建设工程承包合同的计价方式通常可分（）。A.总价合同B.固定价合同C.单价合同D.可调价合同E.成本加酬金合同【答案】AC22、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD23、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”包括的基本内容的有（）。A.应用PDCA循环B.过程策划C.评估过程风险D.重点管理能改进组织关键活动的各种因素E.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】ABCD24、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD25、关于固定总价合同的下列说法中，正确的有（）。A.通常适用于工程规模较大，技术复杂的大中型建筑安装工程B.采用这种合同，承包方承担了通货膨胀风险C.通常适用于工期在一年以上的建筑安装工程D.通常适用于工期较短的建筑安装工程E.采用这种合同，承包商只承担实物工程量.工期等因素的风险【答案】BD26、物资供应计划按其内容和用途分类包括（）。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.申请与订货计划E.专门物资采购部门供应【答案】ABCD27、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD28、下列公证员的做法不合法的是、()A.公证员王某想下海经商，所以决定辞去公证职务B.公证员谭某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了申诉C.公证员李某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了控告D.某公证机构主任对公证员陈某看不惯，决定对陈某进行免职【答案】D29、按照造价形成划分的建筑安装工程费项目组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中，可以包含人工费、材料费、施工机具使用费以及（）。A.企业管理费B.利润C.规费D.税金E.建筑安装工程一切险【答案】AB30、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.大型机械安拆费B.工程定位复测费C.工程排污费D.环境保护费E.临时设施费【答案】ABD31、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD32、（2017年真题）下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表【答案】ABD33、某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元／m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元／m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.投资偏差为90万元，费用节省C.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完工作实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元【答案】AD34、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD35、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应（）进行验收。A.严格按施工验收标准及有关规范B.结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果C.依据质量事故调查报告的结果D.依据质量事故技术处理方案的要求E.通过实际量测、检查各种资料数据【答案】AD36、按《建设工程工程量清单计价规范》.分部分项工程量清单应按统一的()进行编制。A.项目名称B.项目特征C.项目编码D.计量单位E.工程量计算规则【答案】ACD37、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.每批热处理钢筋应由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.每批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD38、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。A.在建工程的损失B.承包人施工人员受伤产生的医疗费C.施工机具的损坏损失D.施工机具的停工损失E.工程清理修复费用【答案】A39、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD40、监理单位接受委托审查设计单位的设计成果后，向建设单位提交的评估报告包括的内容有（）。A.设计深度与设计标准的符合情况B.设计任务书的完成情况C.有关部门审查意见的落实情况D.设计工作概况E.主要设计人员的水平和业绩【答案】ABCD41、在工程网络计划中，关键线路是指（）的路线。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中由关键节点组成C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距之和最大E.单代号网络计划中时间间隔均为零【答案】C42、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对于不能计量的措施项目，措施项目清单应当列出（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量（计算规则）【答案】AB43、建设工程依次施工的特点包括()。A.充分利用工作面施工B.资源无法均衡使用C.施工现场的组织较简单D.不利于提高劳动生产率E.不利于资源供应的组织【答案】BCD44、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有()A.机械折旧费B.机械大修理费C.机械经常修理费D.大型机械进出场及安拆费E.机械操作人员工资【答案】ABC45、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”策划的重点有（）。A.设定目标B.控制过程输入、输出C.识别过程的接口D.配备过程所需资源E.管理评审【答案】ABC46、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。A.所含的分项工程价款核算准确B.质量控制资料完整C.所含的分项工程的质量均应验收合格D.观感质量验收应符合要求E.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定【答案】BCD47、质量管理体系有效运行要求包括（）。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适时控制E.有效识别【答案】ABC48、在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，可能的风险包括()。A.安全