建设工程施工合同

GF-1999-0201建设工程施工协议制订中华人民共和国建设部制订国家工商行政管理监制贵州省建设厅监制贵州省工商行政管理局

协议协议书发包人（全称）：铜仁云林仙境旅游有限企业承包人（全称）：湖南新化县金华建筑工程企业依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其余关于法律、法规遵照自愿、公开和诚信标准，为明确双方责任、权利和义务，就本工程项目施工关于事项，经双方协商达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：铜仁云林仙境旅游项目第二期项目2、工程地点：铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩3、工程内容：景区环山公路6.6227公里（含省山地自行车训练基地专用车道）路面、路基、涵洞及全部防护工程4、工路等级：通常二级5、工程立项同意文号：铜市发改立案(28)号文件二、工程承包范围：包工包料（按发包方提供图纸进行施工）三、协议工期：1、开工日期：年月日（暂定2月底以前）2、完工日期：年月日3、协议总工期：天（有效工期）4、协议份数：正本两份，副本两份四、质量标准：国家《公路工程完工验收评定标准》合格五、协议价款：约肆仟贰佰壹拾捌万元（42180000.00元）六、组成协议文件：１、本协议协议书；２、本工程招标文件；３、本协议条款；４、标准、规范及关于技术文件；５、图纸；6、廉政建设协议；7、安全生产协议；8、关于承诺书。双方关于工程洽商、变更等书面协议或文件也作为本协议组成部分。七、本协议书中关于词语含义本协议第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。八、承包人向发包人承诺按照协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照协议约定期限和方式支付协议价款及其余应该支付款项。十、协议生效协议订立时间：年月日协议订立地点：本协议双方约定：签字、盖章后生效发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：开户帐号：开户帐号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管部门工商行政主管部门意见：意见：日期：年月日日期：年月日

通用条款参见交通部《公路工程国内招标文件范本》（）一本部分略。

第三部分专用条款一、词语定义及协议文件1、协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：协议协议书、协议专用条款、公路工程技术标准及施工规范、施工图纸、招标书和造价文件等双方达成一切文件。2、语言文字和适使用方法律、标准及规范（1）本协议除使用汉语外，还使用无语言文字。（2）适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》（3）适用标准、规范适用标准、规范名称：《公路工程技术标准》（JTGBOI）、《公路工程完工验收评定标准》、《公路工程技术规范》。3、图纸（1）发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前3天提供施工图纸一式肆份。（2）发包人对图纸保密要求：无二、双方通常权利和义务（1）施工单位委派工程师姓名：职务：技术责任人：职称：安全员：职称：（2）监理单位委派工程师姓名：职务：发包人委托职权：对工程进度、质量、安全进行全方面监控，初步审核每个月计量资金支付。需要取得发包人同意才能行使职权：若工程量产生变更时，要经发包人书面同意后才能执行。(3)发包人派驻工程师姓名：职务：2、发包人工作(1)承包人进场施工放样，经工程监理签认后，发包人应完成施工用地范围内土地和对应建筑物征用拆迁和民事纠纷由发包方负责处理，及工地炸材联络供给，炸材费用(按铜仁市人爆企业实际价格计算)在承包方工程款中扣出，在施工期限，发包人随时配合承包人协调施工中出现问题，发包方负责水、电在开工前三天到工地，并协调处理采料场、弃场等事务。(2)提供施工图及关于文件。(3)按月支付工程进度款。(4)组织完工验收(在半个月内验收完)。3、承包人工作(1)依照发包人提供施工图及设计文件，按照关于技术规范及操作规程进行施工。(2)施工组织设计和开工汇报，经发包人及监理同意后按进度计划组织施工，发包方及监理在三个月内以书面形式进行交验，同时承包人应接收发包人及监理方对工程检验、监督。工程进度与计划不符时，承包人应按发包人提出要求进行整改。(3)承包人必须要加强施工期环境管理，合理安排施工现场，在施工范围合理堆料，施工生产废水和生活污水要经处理后尽可能回用，设置旱厕，粪便用作农肥，在沿溪地段禁止向河流倒工程废料。同时确保施工通道通畅。要求文明施工，防止影响沿线当地居民生活。(4)项目施工中，承包人必须加强生态环境以及关于部门认定文物、古珍稀树种、动物等保护，并主动配合相关部门进行搬迁和移植，禁止猎杀野生动物，同时做好防火工作，若因施工造成上述需保护文物、古珍稀树种、动物损失或破坏，承包人必须负担对应费用及法律责任。(5)项图施工过程中，承包人应依照本协议工程施工情况，安排好供电供水设备、设施，满足施工要求，在不能满足供电要求时承包人应按要求配置供电设备。不然因停电、停水造成经济损失及拖延工期等责任由承包人自行负担。(6)发包方在采取推行新材料、新工艺施工过程中，承包人必须主动配合。采取新材料、新工艺工程造价由发包方依据《公路工程预算定额(JTG/TB06-02-)》、《公路工程机械台班费用定额(JTG厂FB06-03-)》并结合铜仁地域信息文件进行调差，并按国营二类二级取费，采取经发包方认可新材料、新工艺降低单项工程造价节约部分50％由发包方奖励给承包人。(7)项目经理、技术责任人、安全员必须实施押证施工，项目班子配置人员必须与资格预审及投标文件中拟派人员一致，在施工中不得更换，因特殊原因需进行更换时，须经发包方同意，同时所换人员资格不得低于原派人员资格，未经发包方同意更换人员或同意更换人员低于原派人员，视为违约。(8)承包人不得将本协议工程转包给其余单位或个人，或者将本协议工程肢解之后以分包名义分别转包给单位或个人。不然发包人将终止承包人在本协议项下承包，若承包人影响协议赋予发包人或监理工程师各种权利和权限，发包方可自行完成该工程，或雇佣其余承包人完成该工程。三、施工组织设计和工期1、进度计划(1)在协议订立后7天内承包人向发包人提供施工组织设计监理单位应按发包人总体工期要求进行严格审查，符合对应要求后报发包方审批实施(在三日内进行审批)。(2)进度计划上报和确认时间：开工前7天提供施工组织设计，开工后每个月25日前提供施工进度报表。(3)主体工程中关于进度计划要求：必须严格按照同意施工计划方案执行。四、工程质量与验收1、隐蔽工程与中间验收（1）隐蔽工程由发包人技术责任人、设计代表、驻地监理工程师和施工方质检责任人共同完成。（2）中间验收由发包人代表、质量监督人员、驻地监理工程师及施工方技术责任人共同完成。2、工程试验工程工地试验必须经过驻地监理工程师签字认可。五、安全施工承包人必须抓好安全管理工作，在施工期内对第三方成人身、财产或出现伤亡事故，则一切责任和费用由承包人负担。六、协议价款与支付1、协议价款及调整本工程按实际工程量结算，协议价款采取依单从，依据《公路工程预算定额（JTG-TB06-02-）》、公路工程机械台班费用定额（JTG/TB06-03-）及对应配套取费标准进行计算，人工、材料、机械台班单价调整，采取贵州省交通工程造价管理站同期公布《造价管理信息》，并结合铜仁市定额管理站同期公布文件进行调整（如实际价格高于指导价，以实际采购价为准），定额管理站公布缺项材料其单价双方洽谈，发包方签证价格为准，零星工及台班双方洽谈单价，发包方签证加税金、劳保计价为计算依据。2、工程预支付款及履约金本协议订立协议同时，承包方应交纳30万元协议履约金，在双方按约定完成各项施工手续后，开工前7天，发包人拨付协议价款3%做进场费，待承包人施工人员及其机械进场施工7天人，发包人再按协议价款12%拨付给承包人作备料款，一个月人返还给承包人协议履约金。3、工程量确认承包人向监理工程师提交已完工工程量汇报时间：每个月25日前提交。4、工程款（进度款）支付双方约定工程（进度款）支付方式和时间：承包人在每个月25日提供进度报表，待发包人审核后，按实际确认工程进度85%在次月5日前拨付进度款，前面付15%备料款在一年内扣回，当工程款拨至协议总价款90%时停顿拨款，待工程完工验收合格后30天内一次性拨付剩下工程款（除2%保修金外）。七、材料设备供给承包人采购材料约定：必须提供全部采购材料产品合格证。八、完工验收1、完工验收（1）承包人提供完工图约定：工程完工后一个月人向发包人提供施工完工资料，发包方在收到承包人完工资料之日起15日内组织进行验收，逾期未进行验收视为工程合格。（2）中间交工工程范围和进度时间：按实际工程进度由发包人派驻监理工程师和承包人确定，在十日内提交。九、违约、索赔和争议1、违约和索赔发包人违约和索赔将其《通用条款》、《专用条款》、“本项目投（议）标文件”及关于承诺书中要求关于条款处理。2、争议本协议在推行过程中发生争议，由双方责任人协调处理，协调不成按以下二种方式处理：（1）提交铜仁地域主管部门钟裁员会仲裁。（2）依法向当地人民法院起诉。十、其它1、本工程承包人一律不允许将工程进行转包和违约分包。2、不可抗力原因：（1）在保修期内若因自然灾害和人力不可抗拒影响，造成工程损害，承包人不负担维护费用。（2）工程施工中若因自然灾害（经关于职能部门认可）影响和其余非承包人原因，其工期经双方协商后可适当延长。3、担保（1）工程价款2%作为工程质保金，其保修期为1年。其余费用在工程交工验收后最终计量中支付承包人。（2）工程结束后，预留完工文件编制费用，若未完成工程完工资料则费用不予支付。5、协议份数双方约定本协议正本两份，副本两份，协议双方各执正本一份，副本一份，双方签字盖章后生效，工程保修期结束后自行失效。6、补充条款（1）本专用条款编号、次序未结合《通用条款》编号未定，在详细使用中，以本专用条款为准基础上，增减其《通用条款》对应内容，但应以本协议为准。（2）承包人在订立协议协议书五一内向发包方及监理工程师提交开工汇报。（3）若工程工期在有效工期内延长一天，则每拖一天，按协议总价1‰计算扣承包工程总价费用，但扣除总价不得超出工程2%。（4）发包方在上述要求期限内未能付款，造成工期停工，超出5天由发包方负担承包方全部施工人员工资60元/天及机械台班费按实际产生费用赔偿，并负担5‰工程总价款月利息，最长时间不能超出一个月，超出一个月，承包人能够停工，停工期间对承包人造成经济损失，由发包方负责，如超出二个月均不能复工，承包人有权解除协议，发包方应在六个月内一次性付清承包人所完成工程量工程款，逾期负担协议总价款10%违约金。（5）承包人在项目标实施中全部各种材料必须经监理工程师签字认定，且按关于要求提供产品合格证或检测试验汇报。（6）在施工过程中承包人应做好保畅工作，要服从监理和发包人调度安排，确保过往行人正常安全通行，不然造成损失应由造成方负责。（7）本项目实施“红、黄”牌管理。（8）承包人所承包工程项目，在土石方开挖（挡土墙基坑开挖）中，若因边坡未确保设计要求，造成产生边坡坍塌，造成一切损失由承包人自己负责，因设计原因造成边坡坍塌由发包方负责。（9）发包方协同承包方办理相关施工手续（包含爆破手续），前期手续费用由承包方自行缴纳。（10）、发包方在协议夫定时间内，如不能按协议要求时间开工，最长不得超出30日，超出30日，发包方退还承包人所交纳协议履约金，并负担银行同期利息。（11）、本《专用条款》由建设地监理单位负责全权解释。若有不足之处，由发包人、承包人双方协商补充。

工程质量保修书发包人：铜仁云林仙境旅游有限企业承包人：四川星星建设集团有限人司为确保云林仙境景区环山公路工程在协议期内正常使用，经发包人、承包人共同协商，签署本工程质量保修书，承包人在质量保修期内按关于要求及双方约定负担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围及内容1、范围：承包人承包协议范围内。2、内容：云林仙境景区环山公路。二、质量保修期质量保修期一年三、质量保修责任1、属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理遥知书7天内派人修理。承包人在约定时限内不派人修理，发包人可委托其余人修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故，承包人应在确保质量前提下紧急抢修。若因承包人原因致使工程在协议使用期限内造成人生和财产损害时，承包人应负担损害赔偿及责任。四、质量保修金支付l、本工程约定工程质量保修金为施工协议款3％。2、质量保修金不计利息。五、质量保修金返还发包人在质量保修期满30天内，将剩下保修金一次性返还承包人。本工程质量保修书作为施工协议附件，由施工协议发包人与承包人双方共同签署。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人：委托代理人：年月日年月日

安全生产协议发包人：铜仁云林仙境旅游有限企业（以下简称甲方）承包人：湖南新化县金华建筑工程企业（以下简称乙方）在铜仁云林仙境旅游有限企业第二期项目景区环山公路工程施工协议实施过程中，为了创造安全和高效施工环境，切实搞好本项目标安全管理工作。其项目发包方(以下简称“甲方”)与承包方(以下简称“乙方”)特订立此安全生产协议。一、甲方职责1、严格恪守国家关于法律法规，认真执行施工协议中关于安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”标准进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检验、总结和评选。3、主要安全设施必须坚持与工程“三同时”标准，即：同时设计、同时审批、同时施工、同时验收和使用。4、定时召开安全生产工地会议，及时传达关于安全生产精神。5、定时组织对乙方施工现场进行安全生产检验，监督乙方及时处理施工中各种隐患。二、乙方职责1、严格恪守关于国家法律法规，交通部颁布“公路工程安全生产技术规范”和关于机械操作规程，认真执行施工协议中安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”标准，加强安全宣传工作，增强施工人员安全意识，建设和健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检验人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、安全管理人员和详细操作人员，必须熟悉和恪守本协议条款各项要求，做到生产与安全同时计划、布置、检验、总结和评选。3、建立健全安全生产责任制，在施工现场设置安全机构，配置专职人员，预防发生安全事故。4、乙方在任何时候都应采取各种合理预防方法，预防员工发生任何违法、违纪行为。5、乙方必须具备劳动安全管理部门颁布安全生产证书，参加施工人员，必须接收安全技术教育，熟知和恪守该工种各项安全技术规程，定时进行安全技术考评，合格者方可上岗操作。6、对于易燃易爆材料除应专业保管外，还应配置足够消防设施，全部施工人员均应熟悉消防设备使用方法及性能，乙方不得将任何种类爆炸物给与、易货或其余方式转让和转卖给任何单位及个人，如有发生上述问题，全部责任乙方负责。易燃易爆物品手续审批办理由发包方负责，承包方负责费用。7、操作人员上浅，必须按要求穿戴防护用具，施工责任人和安全管理人员严格检验，不按要求穿戴工人不得上岗。8、全部施工机械设备和高空作业设备均应定时检验，并有安全员签字统计，确保其经常处于完好状态，不合格机械设备和劳动保护用具禁止使用，施工现场必须具备安全标志牌。9、乙方按本工程项目标特点，组织制订本工程实施中安全生产安全事故应抢救援预案，按照“国务院关于特大安全事故行事责任追究要求”以及其余关于要求，及时上报关于部门，并坚持“三不放过”标准，严厉处理关于责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本协议一式肆份，双方签字盖章生效，全部工程完工验收合格后自动失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：年月日年月日

廉政建设协议发包人：铜仁云林仙境旅游有限企业（以下简称甲方）承包人：湖南新化县金华建筑工程企业（以下简称乙方）依照交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设若干意见》以及关于工程建设、廉政建设要求，为了做好云林仙境景区环山公路工程建设中党风廉政建设，确保工程建设高效优质，确保建设资金安全、有效及投资有效，发包方(以下简称“甲方”)与承包方(以下简称“乙方”)特定以下协议。一、甲、乙双方权利和义务l、严格恪守党政策要求和