监理工程师之土木建筑目标控制能力检测模考B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制能力检测模考B卷附答案

单选题（共100题）1、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】A2、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C3、施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】D4、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C5、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A6、对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（）编制形式直接编制总概算。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】B7、项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造【答案】A8、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】A9、某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.467.30B.482.87C.497.20D.515.46【答案】B10、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C11、钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.钢结构加工单位【答案】C12、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。A.全部为关键工作B.至少有一项为关键工作C.自由时差相等D.总时差相等【答案】B13、下列雨棚建筑面积计算正确的是()。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A14、下列选项中，属于工程勘察设计阶段的投资控制的主要工作的是（）。A.项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据B.总监理工程师对专业监理工程师的审査意见进行审核，签认后报建设单位审批C.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单D.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜【答案】D15、关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（）。A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】A16、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B17、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D18、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工程暂停令D.提交监理报告【答案】C19、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.应急费D.建设成本上升费【答案】A20、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D21、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费【答案】B22、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D23、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件【答案】B24、监理机构在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.质量第一C.预防为主D.公平、守法【答案】B25、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A26、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。A.0.52B.0.60C.0.80D.0.83【答案】D27、新增固定资产的价值构成应包括（）A.预备费B.无形资产C.铺底流动资金D.进厂职工培训费【答案】A28、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B29、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大事故【答案】B30、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】D31、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B32、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C33、某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300B.28.067C.30.797D.30.874【答案】D34、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66【答案】C35、下列关于索赔费用的计算方法正确的是（）。A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期【答案】B36、建设项目财务评价的主要内容有()。Ⅰ.效益和费用的识别；Ⅱ.效益和费用的计算；Ⅲ.财务报表的编制；Ⅳ.财务评价指标的计算；Ⅴ.不确定性分析A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V【答案】D37、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（），并协助承包单位修改。A.向承包单位提出书面修改意见B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A38、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】A39、在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】B40、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B41、美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。A.整合设计模型B.搭建模型C.建造加工D.维护维修【答案】C42、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期.费用和利润【答案】D43、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由（）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.项目管理公司合同管理机构D.具有招标代理资质的中介机构【答案】B44、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】C45、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】D46、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B47、根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.法律变化引起的价格调整D.发包人要求承包人提前竣工【答案】A48、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D49、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A50、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66【答案】C51、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。A.总时差最小B.自由时差为零C.自由时差等于总时差D.时间间隔最小【答案】C52、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A53、玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？()A.4mmB.5mmC.6mmD.8mm【答案】D54、下列关于竣工结算的说法中，错误的是()A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿【答案】B55、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A56、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D57、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。A.以预防为主B.以人为核心C.质量第一D.质量标准【答案】A58、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目【答案】C59、因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C60、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A61、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C62、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【答案】B63、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A64、以下关于行政法规解释的说法，正确的是：A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院法制机构解释B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力C.国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释【答案】C65、陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴C.陈某申请复议，复议机关为县公安局D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】D66、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】D67、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法【答案】A68、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】B69、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B70、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】C71、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D72、当一年中计息次数m＞1时，实际利率与名义利率相比，说法正确的是（）。A.实际利率大于名义利率B.实际利率小于名义利率C.实际利率等于名义利率D.无法确定【答案】A73、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C74、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。A.人工B.管理C.材料D.方法E成本【答案】A75、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A76、（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。A.提前插入时间B.工艺间歇时间C.组织间歇时间D.间歇时间【答案】A77、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】B78、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.被动控制C.主动控制D.动态控制【答案】D79、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（）。A.巡回监控B.驻厂监造C.定点监控D.整体监控【答案】B80、某项目投产后的年产值为1.5亿元，其同类企业的百元产值流动资金占用额为17.5元，则该项目的铺底流动资金为()万元。A.2625B.787.5C.4500D.262.5【答案】B81、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D82、某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C83、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。A.负责租船订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】D84、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D85、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层【答案】A86、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】D87、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】B88、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】A89、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件B.划分施工段并确定流水施工方式C.确定施工顺序及各项资源配置D.确定进度报表格式及统计分析方法【答案】D90、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C91、工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。A.α≤5%，β≤5%B.α≤5%，β≤10%C.α≤10%，β≤5%D.α≤10%，β≤10%【答案】A92、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（）个。A.4B.5C.6D.7【答案】D93、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间【答案】B94、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B95、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.物理性质试验报告【答案】D96、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B97、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定【答案】D98、在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按()计价。A.分包法B.实物量法C.概算法D.参数法【答案】D99、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D100、工程质量形成过程中，设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。A.严密性、合理性B.严密性、科学性C.科学性、合理性D.合理性、准确性【答案】A多选题（共40题）1、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应坚持()原则。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的功能和使用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短【答案】ABCD2、下列关于虚工作的说法中，不正确的是（）。A.虚工作不消耗资源，只消耗时间B.虚工作不消耗时间，只消耗资源C.单代号网络计划中不存在虚工作D.虚工作不能在关键线路上E.虚工作起着表达工作间逻辑关系的作用【答案】ABCD3、冰冻期在一个月以上的地区，应用于室外的陶瓷墙砖吸水率应不大于（）。A.14%B.10%C.6%D.2%【答案】C4、（2017年真题）工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD5、验收建筑工程地基与基础分部工程质量时，应由（）参加。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.总监理工程师D.勘察单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ABCD6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（）。A.检验批的划分B.资料检查C.主控项目和一般项目检验D.抽样方案设计并实施E.质量验收记录【答案】BC7、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB8、根据《卓越绩效评价准则》，（）构成了“过程结果”三角。A.领导作用B.以顾客和市场为中心C.资源D.过程管理E.结果【答案】CD9、下列有关见证取样的要求，描述正确的有（）。A.试验室要具有相应的资质并进行备案、认可B.负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得见证人员培训合格证书C.施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任D.试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据E.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定【答案】ABC10、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉（）。A.设计的主导思想与设计构思B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项D.设计人员的信息E.设计规范、专业设计说明对材料、构配件、设备的要求【答案】ABC11、（2020年真题）下列费用中，属于工程建设其他费的有（）。A.建设单位临时设施费B.研究试验费C.进口设备检验鉴定费D.特殊设备安全监督检验费E.建筑材料的一般检验试验费【答案】ABCD12、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.计划评审技术D.风险评审技术E.决策关键线路法【答案】CD13、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】ABCD14、下列费用中，属于动态投资的有（）A.基本预备费B.建筑安装工程费C.设备及工器具购置费D.涨价预备费E.建设期利息【答案】D15、下列情况应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验的是（）。A.钢材混批B.国外进口钢材C.对质量有疑义的钢材D.板厚等于或大于50mm，且设计有Z向性能要求的厚板E.设计有检验要求的钢材【答案】ABC16、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD17、下列经济评价指标中，属于动态评价指标的有（）A.内部收益率B.动态投资回收期C.净现值D.利息备付率E.净年值【答案】ABC18、下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有（）。A.单台设备调试费用B.进口设备检验鉴定费用C.设备无负荷联动试运转费用D.国外工程技术人员来华费用E.生产职工培训费用【答案】BD19、下列人员可以担任公证员的是、()A.赵某，17周岁，某政法院校学生B.钱某，曾因盗窃罪受到刑事处罚C.孙某，曾因交通肇事罪受到刑事处罚D.李某，因私自出具公证书，情节严重被吊销公证员执业证书【答案】C20、工程竣工结算应根据（）编制。A.招标文件B.工程合同C.投标文件D.质量保证书E.建设工程设计文件及相关资料【答案】BC21、下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间【答案】BC22、工料测量师在立约后阶段的主要任务包括（）。A.针对各种拟建方案初步估算投资B.针对不同的设计、材料进行成本研究C.估计工程进度，提出期中付款建议D.审核、评估承包人提出的索赔，并进行协商E.与工程项目顾问团的其他成员（建筑师、工程师）紧密合作，在施工阶段严格控制成本【答案】CD23、工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.检查验收B.定期观测C.试验验证D.方案比较E.专家论证【答案】BCD24、关于固定总价合同特征的说法，正确的有（）。A.合同总价一笔包死，无特殊情况不作调整B.合同执行过程中，工程量与招标时不一致的，总价可作调整C.合同执行过程中，材料价格上涨，总价可作调整D.合同执行过程中，人工工资变动，总价不作调整E.固定总价合同的投标价格一般偏高【答案】AD25、项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()A.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试猃的技术标准E.工程施工质量猃收标准【答案】ABD26、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD27、下列属于工程实体设备的有（）。A.泵机B.垂直与横向运输设备C.电梯D.各类测量仪器E.通风设备【答案】AC28、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D