监理工程师之交通工程目标控制能力检测A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制能力检测A卷带答案

单选题（共100题）1、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D2、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C3、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D4、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C5、重大事故隐患应当在确定后（）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.5个工作日B.3个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】A6、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D7、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B8、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（）。A.强化系统设计B.注重统筹设计C.倡导设计创作D.推进施工标准化【答案】C9、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间【答案】D10、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A11、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D12、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B13、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C14、下列选项属于专项费用的是（）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】B15、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A16、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B17、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A18、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B19、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D20、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B21、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B22、某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B23、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A24、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A25、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B26、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D27、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A28、对于超过一定规模的危大工程，（）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】C29、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A30、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A31、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（）。A.敏感程度大，承受变化能力强的B.敏感程度小，承受变化能力强的C.敏感程度大，承受变化能力弱的D.敏感程度小，承受变化能力弱的【答案】B32、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C33、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D34、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C35、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A36、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。A.3个B.5个C.6个D.9个【答案】C37、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B38、关于人工摊铺与碾压的要求说法不正确的是（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在初平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将高处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.反复整型，直至满足技术要求，每次整型都应达到平整【答案】D39、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A40、下列属于大、中型水运工程等级的是（）。A.内河200吨级港口工程B.沿海8000吨级航道工程C.航道等级200吨级通航建筑D.防波堤水工工程【答案】D41、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B42、某工程组织流水施工，有三个工序，垫层，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为5天、8天和6天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B43、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D44、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）d。A.45B.46C.47D.48【答案】C45、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B46、水泥混凝土面层材料，高速公路粗集料含水率的检测应随降雨或湿度变化随时观测，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C47、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A48、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D49、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】D50、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C51、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A52、机械使用费的索赔不包括（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费D.由于不可抗力导致机械损失费【答案】D53、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】C54、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D55、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B56、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表【答案】B57、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A58、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/m3，则挖土施工的流水节拍为（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C59、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C60、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A61、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成的质量波动为（）。A.周期性波动B.正常波动C.不规律波动D.异常波动【答案】B62、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D63、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A64、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A65、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B66、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B67、关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（）。A.厚度B.压实度C.密实性D.压力【答案】C68、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B69、监理人员实施的旁站属于（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.平行监理【答案】B70、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A71、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C72、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B73、采伐林木的单位和个人，应当按照（）的原则，在采伐后的当年或者次年内必须完成更新造林任务。A.优先发展人工更新B.人工更新.人工促进天然更新C.天然更新相结合D.公平公正E.合理利用【答案】A74、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D75、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C76、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的（）。A.两者使用的预制台座不同B.预应力张拉都需采用千斤顶C.两者放张顺序一致D.后张法预应力管道需压浆处理【答案】C77、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A78、事故致因系统要素（4M要素），不包括（）。A.人B.设备C.机器D.管理【答案】B79、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D80、下列不属于施工试验路段总结中的压实工艺主要参数的是（）。A.松铺厚度B.压实机械规格C.压实度D.最佳含水率【答案】C81、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20％～30％。B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑。C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实。D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。【答案】A82、某项借款，年名义利率为10％，按季度计息，则每季度的实际利率为（）。A.5％B.2.5％C.0.833％D.0.0274％【答案】B83、交工验收的组织者是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D84、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C85、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.盈亏平衡分析D.敏感性分析【答案】D86、下列不属于地基检验内容的是（）。A.基底地质情况和承载力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隐蔽工程【答案】D87、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位【答案】A88、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.2【答案】B89、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B90、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C91、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C92、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C93、无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（）以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C94、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D95、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.25C.28D.42【答案】C96、关于抛石挤淤的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C97、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B98、（）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】C99、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C100、防水板的搭接宽度不应小于（），应采用自动爬焊机进行双缝焊接，双缝焊的每条焊缝的宽度不应小于（）。A.50mm，10mmB.100mm，10mmC.50mm，20mmD.100mm，20mm【答案】B多选题（共40题）1、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB2、下列应开展风险评估的桥梁工程有（）。A.跨径为130m的钢筋混凝土拱桥B.跨径为140m的钢筋混凝土拱桥C.跨径为150m的钢筋混凝土拱桥D.跨径为130m的梁式桥E.跨径为140m的梁式桥【答案】C3、下列表述中哪些属于人民法院应当裁定终结执行的情形？()A.案外人对执行标的物提出确有理由的异议B.被执行人被执行死刑，且无财产可供执行的C.由于地震，缴纳罚金确有困难，经法院裁定免除罚金的D.执行标的物系人民法院或者仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需等待该案件审理完毕确定权属的【答案】BC4、下列属于工程项目管理目标体系的特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.层次性D.相关性E.独特性【答案】ABCD5、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD6、人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，从适用的审判程序来看，下列做法正确的有：A.如果是上级人民法院提审的案件,应当依照第二审程序进行审判B.如果原来是第一审案件,应当依照第一审程序进行审判C.如果原来是第二审案件，应当依照第二审程序进行审判D.一律由上级人民法院依照第二审程序进行审判【答案】ABC7、属于良好的填筑路基的填料是（）。A.巨粒土B.砂类土C.砾类土D.粉质土E.高液限黏性土【答案】ABC8、关于土石路堤施工说法正确的是（）。A.膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路基填筑B.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机C.应分层填筑压实，不得倾填D.土石混合料来自不同料场，其岩性或土石比例相差大时，宜分层或分幅填筑E.中硬、硬质石料填筑土石路堤时，宜进行边坡码砌【答案】ABC9、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD10、填石路堤施工质量中施工过程质量控制应符合的规定有（）。A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD11、材料、设备预付款的支付条件包括（）。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.承包人已提供材料、设备预付款担保D.材料、设备已现场交货,且存储良好,监理人认为材料、设备存储方法符合要求E.承包人已提交材料、设备预付款支付申请单【答案】ABD12、下列关于桥梁工程的基本组成及分类描述正确的有（）。A.桥梁一般由上部构造.下部结构.支座和附属构造物组成B.桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥.拱式桥.刚架桥.吊桥.组合体系桥C.护坡属于桥梁的下部构造D.多孔跨径总长为1000m为大桥E.组合体系桥实质是利用梁.拱.吊.钢架的不同组合【答案】ABD13、对于监理机构平安工地建设中评价考核，下列说法不正确的有（）。A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，计算得分精确到小数点后1位B.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果，建设单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果C.所有的施工、监理合同段考核评价结果均合格，工程项目总体考核评价结果方为合格D.施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改E.整改完成后由监理单位组织复评，复评仍不合格的施工、监理合同段应当全部停工整改，并及时向直接监管的交通运输主管部门报告【答案】B14、下列属于水泥混凝土用粗集料检测项目的是（）。A.细度B.温度C.级配D.含泥量E.细度模数【答案】CD15、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD16、公路隧道机电工程的质量监理过程中，对于风机的检验，下列说法正确的有（）。A.风机运抵现场后，保持包装和密封良好B.风机安装前应认真进行外观清理检查，并做好记录C.进.出风口应敞开D.搬运设备应有专人指挥，使用的工具及绳索必须符合安全要求。E.轴流风机还应进行液压油油位检査【答案】ABD17、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】ABCD18、桥涵工程施工的高程和平面控制测量符合规定的有（）。A.大桥、特大桥以及特殊结构桥梁的平面控制测量坐标系其投影长度变形值不应大于10mm/kmB.当采用独立坐标系、抵偿坐标系时，应确认与国家坐标系的转换关系C.在布设面控制点时，四等及以上平面控制网中相邻点之间的距离不得小于500mD.特大桥及特殊结构桥梁的每一端应至少埋设3个平面控制点E.一级平面控制网中相邻点之间的距离在平原、微丘区不得小于100m，重丘、山岭区不得小于200m【答案】ABCD19、引起公示催告程序终结的情形有：A.权利申报期间没有人申报权利，公示催告程序的申请人逾期不申请除权判决的B.公示催告期间，利害关系人向人民法院申报权利，未被驳回的C.公示催告期间申请人撤回申请的D.人民法院作出除权判决并再次公告的【答案】ABCD20、下列属于桥梁基础中浅基础的是（）。A.刚性扩大基础B.条形基础C.钻孔灌注桩基础D.箱形基础E.沉井基础【答案】ABD21、下列钻爆中装药作业的规定，正确的是（）。A.严禁装药与钻孔平行作业B.装药时应使用木质或竹质炮棍进行装药C.严禁作业人员穿戴化纤衣物D.用块状材料、煤粉或其他可燃材料作炮泥E.膨胀岩土地段隧道和寒区隧道，炮泥材料宜采用水炮泥、黏土炮泥【答案】ABC22、下列属于明挖基础地基检验的检验内容的有（）。A.基底平面位置、尺寸大小、基底高程B.基底地质情况和承载力是否与设计资料相符C.回填材料的分层厚度D.施工记录及有关试验资料E.施工过程使用的机械是否适合【答案】ABD23、突起路标的施工质量监理要点包括（）。A.放样定位应准确B.突起路标反射体应背对行车方向安装C.施工前，路面应清洁、干燥D.路标和路面黏结后可用橡皮锤敲击突起路标上表面【答案】ACD24、浅基础施工一般包括（）。A.施工准备B.围堰C.挖基和排水D.基底处理和基底检验E.灌注混凝土【答案】ABCD25、关于软土地区路堤施工说法正确的有（）。A.填筑过程中，应严格控制填筑速率，并应进行静态观测。B.填筑速率应以沉降控制为主，超过标准应立即停止填筑。C.应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压D.软土地区路堤施工应尽早安排，施工计划中应考虑地基所需固结时间E.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。【答案】CD26、水泥混凝土路面竣（交）工验收时的实测项目中属于关键项目的是（）。A.弯拉强度B.平整度C.面板厚度D.路面宽度E.横坡【答案】AC27、沉井的组成包括（）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】ABCD28、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD29、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的