2023年一级造价师之建设工程计价考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2023年一级造价师之建设工程计价考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题（共180题）1、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】A2、下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（）。A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定C.附录中有两个或两个以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性【答案】B3、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B4、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的()天。A.28B.42C.56D.84【答案】C5、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A6、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】D7、对于实行招标的建设工程，因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定（）。A.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人承担B.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人与承包人共同承担C.提交投标文件的截止时间前第28天之后由承包人承担D.提交投标文件的截止时间前第28天之后由发包人承担【答案】D8、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】D9、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误【答案】A10、某光学仪器原值为50000元，年工作台班为2000台班，折旧年限为1年，年维护费为6000元，年校验费为7500元，台班动力费为30元/台班，场外运费为10元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。A.38.0B.41.8C.48.0D.61.8【答案】D11、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】C12、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】C13、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。A.桥梁B.铁路C.隧道D.围墙大门【答案】C14、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。A.123.20B.192.00C.201.86D.205.06【答案】D15、按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。A.2B.3C.5D.10【答案】C16、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.在招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D17、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】A18、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C19、按照《基本建设财务规则》和《基本建设项目建设成本管理规定》，下列各项中不构成建设项目建设成本的是（）。A.待核销基建支出B.待摊投资支出C.其他投资支出D.设备工器具投资支出【答案】A20、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】A21、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】A22、下列哪项符合我国《中华人民共和国招标投标法》及建设部有关文件规定的投标保证金（）。A.投标总额为5000万元，投标保证金为120万元B.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元C.投标总额为3000万元，投标保证金为65万元D.投标总额为2000万元，投标保证金为50万元【答案】B23、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费【答案】B24、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%，外购配套件费为10万元，包装费率为2%，利润率为10%，非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元。A.70.93B.72.63C.76.93D.77.93【答案】C25、关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】A26、《标准设计施工总承包招标文件》中提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于（）的约定。A.合同价格中不包括暂估价B.签约合同价中包括暂估价C.签约合同价中不包括暂估价D.合同价格中包括暂估价【答案】B27、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。A.2180.0B.166.5C.2330.0D.2016.5【答案】D28、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】A29、某设备安装工程完成后，施工单位为该项目进行调试和试车开支8万元。随后和建设单位一起进行联合试运转，支付费用24万元，在试运转中发现了因施工引起的缺陷，为此支付了处理费用4万元。此外，联合试运转获得了收入10万元，则该项目的联合试运转费为（）万元。A.2B.14C.22D.26【答案】B30、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D31、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】A32、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建费为（_)元。A.15649B.18411C.'20400D.21660【答案】D33、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。A.工程设备估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【答案】A34、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用【答案】C35、某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。A.80.0B.286.4C.346.4D.469.3【答案】B36、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】D37、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】A38、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B39、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A40、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】B41、下列费用中，不属于材料单价中的采购及保管费的是()A.采购费B.运输损耗费C.仓储费D.工地保管费【答案】B42、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】B43、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】C44、下列各项中不属于设计总概算文件的是（）。A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书【答案】A45、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87【答案】D46、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】D47、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】A48、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书【答案】D49、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】A50、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（）。A.增值税B.印花税C.耕地占用税D.车船使用税【答案】A51、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】B52、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标【答案】B53、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B54、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】D55、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】D56、（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元、500万元【答案】C57、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分【答案】B58、关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（）。A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代C.定值和变值权重一经约定就不得调整D.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数【答案】B59、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A60、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】A61、建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程【答案】A62、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A63、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】D64、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】D65、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C66、对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是（）。A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同变更办理B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工.停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理【答案】C67、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】B68、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间【答案】D69、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（）。A.按不利于承包人的原则调整合同价款B.合同价款均应予以调整C.合同价款均不予以调整D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整【答案】A70、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】C71、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】D72、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定【答案】C73、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】D74、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】D75、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B76、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】D77、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书【答案】D78、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】C79、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】C80、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。A.5％～10％B.5％～15％C.10％～15％D.15％～20％【答案】C81、（2011年真题）根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】B82、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D83、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。A.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担C.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】C84、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B85、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A86、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，则该工程时间定额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】D87、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（）。A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费【答案】D88、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。A.7B.14C.21D.28【答案】D89、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C90、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D91、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C92、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】C93、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）。A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型【答案】C94、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B95、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】D96、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。A.415B.400C.565D.450【答案】C97、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】D98、下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（）。A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计人投标人报价中，但不视为投标人所有【答案】C99、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D100、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于()A.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法【答案】B101、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务【答案】C102、（2013年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】D103、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】B104、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】A105、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日D.宣布此次招标失败，重新组织招标【答案】C106、根据计时贯彻资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.8.621B.8.772C.9.174D.14.493【答案】B107、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。A.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×工料单价）B.措施项目费＝∑（措施项目工程量×措施项目工料单价）C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费D.单项工程费＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋税金【答案】C108、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值【答案】B109、已知某引进设备吨重为50t，设备原价3000万元，每吨设备安装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%，则该设备安装费为（）万元。A.400B.425C.450D.500【答案】A110、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】D111、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（）。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费【答案】B112、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D113、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C114、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】B115、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料【答案】A116、某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.252.2C.287.4D.302.8【答案】A117、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】D118、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】C119、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3％，教育费附加为3％，地方教育附加为2％，市区、县城城市维护建设税率分别为7％、5％，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】B120、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。A.13.32B.0.075C.0.114D.8.772【答案】C121、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费【答案】A122、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C123、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊【答案】B124、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（)。A.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元【答案】B125、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人【答案】B126、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）A.定额修正法B.经验统计法C.现场观察测定法D.理论计算法【答案】C127、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】D128、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费【答案】A129、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】B130、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】B131、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。A.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C132、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D133、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】B134、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用B.应付账款＋应收账款＋存货＋现金C.应收账款＋存货＋预收账款＋现金D.预付账款＋现金＋应收账款＋存货【答案】D135、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】B136、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是()A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启【答案】C137、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法【答案】C138、（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算【答案】D139、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】C140、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】C141、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A142、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C143、（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D144、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【答案】B145、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】B146、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】D147、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D148、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B149、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】B150、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】C151、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】C152、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C153、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】D154、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B155、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是()。A.辅助材料费B.材料费C.外购配套件费D.加工费【答案】C156、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】C157、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴【答案】D158、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】A159、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】D160、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】A161、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】A162、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（）万元。A.542.7B.457.5C.346.5D.347.4【答案】B163、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】B164、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（）。A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】D165、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D166、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】D167、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是()。A.受偿意愿原则B.支付意愿原则C.机会成本原则D.实际价值原则【答案】B168、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C169、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】C170、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。A.5.92B.5.95C.6.02D.6.05【答案】D171、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（）。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案【答案】D172、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】B173、（2019年真题）用干混抹灰砂浆贴200mm×300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108.0D.108.7【答案】A174、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（）。A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准【答案】B175、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】C176、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】B177、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】C178、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】C179、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A180、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D多选题（共160题）1、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有()。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E:设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC2、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有()。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用～般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E:不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】BD3、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E:结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB4、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】ABC5、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】ACD6、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】AB7、下列施工工作的时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】ACD8、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】AC9、根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（）。A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3日D.公示在开标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【答案】ABC10、把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E:总指数【答案】D11、（2018年考题）关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关D.招标文件中划分的由投标人承担的风险费用纳入综合单价中E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】BD12、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。A.开办费中的项目可以单独列项B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】ACD13、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC14、关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费=Σ（假定建筑安装产品工程量*工料单价）+措施费B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.分部分项工程费=Σ（分部分项工程量*分部分项工程综合单价）D.措施项目费=Σ按“项”计算的措施项目费+Σ（措施项目工程量*措施项目综合单价）E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】CD15、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】ABC16、（2016年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD17、优化设计可产生的直接效益有（）。A.降低设计成本B.降低工程造价C.缩短建设工期D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】BCD18、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】ACD19、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（）。A.厂房的层高和净高B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】BC20、工程价款价差调整所用的调值公式中，考虑的因素有（）。A.有关各项费用在合同总价中所占比重B.工程实际结算款C.合同价款中工程预算进度款D.投标截止日的各项费用的价格指数E.合同支付中不能调整的部分价款【答案】AC21、采用形成资产法编制建设投资估算表时，建设投资可按照形成资产法分为()A.形成固定资产的费用B.形成无形资产的费用C.形成其他资产的费用D.形成流动资产的费用E.预备费【答案】ABC22、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有()。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E:承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】AD23、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC24、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD25、关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价E:招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【答案】ABD26、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3～4次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】BC27、（2013年真题）关于措施项目费中超高施工增加费，下列说法正确的有（）。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“m2”为单位计算【答案】BC28、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包人承担的风险C.有利于调动承包人的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD29、下列有关建设期利息的计算阐述正确的是（）。A.包括境内外发行债券在建设期间应计的借款利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑C.本年度计算建设期利息时与以前年度和本年借款额有关，与以前年度利息无关D.国外贷款利息的计算还包括根据贷款协议以年利率方式收取的手续费、管理费等E.当总贷款分年均衡发放时，建设期利息的计算按当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息【答案】ABD30、为达到工程