监理工程师之土木建筑目标控制通关考试题库+答案解析

监理工程师之土木建筑目标控制通关考试题库+答案解析

单选题（共100题）1、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B2、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B3、施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B4、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B5、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()A.操作人员资格B.操作方法C.施工设备状况D.记录方式【答案】B6、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D7、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C8、监理工程师在审批工程延期事件时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B9、（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B10、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B11、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B12、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】D13、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A14、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决A.与经营者协商和解B.请求消费者协会调解C.向有关行政部门投诉D.向人民法院起诉【答案】A15、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【答案】D16、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】A17、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C18、涉及结构的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】B19、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A20、地面垫层最小厚度不应小于60mm的是：()A.砂石垫层B.碎石垫层C.炉渣垫层D.水泥混凝土垫层【答案】D21、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C22、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工程总成本最低时的工期安排B.工程直接成本最低时的工期安排C.工程间接成本最低时的工期安排D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】A23、工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。A.与环境的协调性B.经济性C.可靠性D.适用性【答案】A24、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为()。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】B25、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】C26、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】C27、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B28、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】A29、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C30、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C31、根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。A.设计要求B.施工要求C.建设单位的要求D.监理单位的要求【答案】A32、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C33、（）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】A34、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的为废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】B35、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()A.1B.2C.3D.5【答案】B36、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.定额单价B.投标报价C.基准单价D.投标控制价【答案】B37、建筑工程信息模型的信息输入方应保证所输入数据的()。A.准确性和完整性B.安全性和沟通性C.交换性和可实施性D.完整性和标准性【答案】A38、某公司存入银行150万元，年利率为5%，预计存5年，单利计息和复利计息两种方式计息情况下，存款到期利息的差额为（）万元。A.154.83B.153.94C.3.98D.3.94【答案】D39、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B40、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B41、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C42、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为（）个等级。A.3B.4C.5D.6【答案】B43、（2022年真题）单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C44、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用B.基本预备费和涨价预备费C.应急费和建设成本上升费用D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】C45、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置【答案】C46、根据概率数理统计，计点值数据服从（）。A.正态分布B.二项分布C.线性分布D.泊松分布【答案】D47、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05【答案】B48、（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.后装拔出法【答案】B49、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】D50、单位工程中的分包工程验收合格后，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给（）。A.建设单位B.监理单位C.总包单位D.质量监督机构【答案】C51、新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）A.建设单位开办费B.建设单位经费C.建设单位办公费D.建设单位公关费【答案】A52、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B53、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D54、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.现场实地检查工程进度情况D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】C55、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）。A.城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织B.建设单位应对验收组主要成员资格进行核查C.建设单位应制定验收方案D.建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构【答案】D56、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A57、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。A.混凝土强度测试报告B.基础预压及沉降观测记录C.施工依据及质量控制资料D.基础预埋件的规格清单【答案】B58、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】B59、①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”【答案】A60、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D61、下列费用中，属于建筑安装工程施工机械台班单价的组成费用的是（）。A.大型机械进出厂及安拆费B.财产保险费C.仪器仪表使用费D.施工机械临时故障排除所需的费用【答案】D62、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A63、需要施工单位修改施工组织设计时，由（）在报审表上签署意见，发回施工单位修改。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位技术负责人D.建设单位质量负责人【答案】B64、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A65、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】D66、（2019年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D67、关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪【答案】C68、关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释【答案】C69、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。A.某一工作的实际进度情况B.某一工作完成工作量情况C.导致进度拖延的某一具体工作D.项目总的实际进展情况【答案】D70、采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。A.计算工期B.要求工期C.计划工期D.实际工期【答案】A71、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C72、根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数【答案】B73、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A74、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00【答案】B75、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D76、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C77、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C78、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C79、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】A80、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致B.该工作实际进度超前C.该工作实际进度落后D.无明显意义【答案】B81、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B82、下列关于索赔费用的计算方法正确的是（）。A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期【答案】B83、施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】A84、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B85、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D86、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A87、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。A.建设主管部门B.招标管理部门C.工商管理部门D.资质管理部门【答案】B88、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A89、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】A90、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D91、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C92、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A93、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。A.明确管理职能分工B.重视设计多方案选择C.审核竣工结算D.采取节约投资的奖励措施【答案】A94、关于单位工程质量验收的说法，正确的是（）。A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收B.对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改C.工程质量符合要求的，总监理工程代表应在工程竣工验收报告中签署验收意见D.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不应参加验收【答案】B95、总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。A.施工方案编制人资格是否符合要求B.施工方案是否有针对性和可操作性C.施工方案审批人资格是否符合要求D.工程概况是否全面【答案】B96、下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】B97、下列关于内部审核的说法，错误的是（）。A.由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价B.认证前，一般需进行2~3次C.可验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行D.其目的之一是在外部审核前做好准备【答案】A98、混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：()A.绑扎接头B.焊接接头C.冷挤压套筒接头D.锥螺纹套筒接头【答案】B99、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限【答案】D100、下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。A.审核物资供应计划B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A多选题（共40题）1、建筑安装工程费中的文明施工费包括（）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】AC2、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD3、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.通过设计节约投资E.合理安排施工人员的任务分工【答案】C4、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD5、分部工程是单位工程的组成部分，分部工程可按（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.工程特点D.功能和工程量E.材料种类【答案】AB6、（2020年真题）建设工程进度调整系统过程的主要程序有（）。A.实际进度与计划进度的对比分析B.现场实地检查工程进展情况C.采取措施调整进度计划D.分析偏差产生的原因E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】CD7、项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括()A.确定建设工程设计限额B.对建设工程造价目标进行风险分析C.编制工程量清单D.审查工程变更价款E.进行实际工程量和计划工程量对比【答案】BD8、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，隐蔽工程的质量验收可以按（）进行验收。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】ABC9、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD10、多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.简明适用原则D.快速有效原则E.统一编制原则【答案】ABC11、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，审查的主要依据有（）。A.建设工程施工合同文件B.经批准的设计文件C.工程基础资料D.工程质量保证措施E.经批准的建设工程项目文件【答案】ABC12、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC13、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（）。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.装修工程的保修期是2年D.设备安装工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】CD14、市工商局许可某化工厂建厂投产，该厂是重污染企业，生产过程中对工厂周边环境造成严重污染，附近居民以相邻权人的身份对市工商局的行政许可行为提起诉讼，在行政诉讼过程中，居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.化工厂请求法院一并审理民事争议的，应当在第一审开庭审理前提出，否则法院不予受理B.即使当事人不提出解决化工厂的民事赔偿问题，法院也可以依职权主动一并解决民事赔偿问题C.居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，法院应当单独立案，一并审理，分别裁判D.居民仅对民事裁判提出上诉的，没有上诉的行政裁判在上诉期满后即发生法律效力【答案】CD15、下列关于价值工程的说法中，正确的有()A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的【答案】ABD16、结构初步设计模型的模型信息主要包括()。A.结构荷载信息B.构件配筋信息C.挠度、裂缝的控制信息D.配筋率信息E.结构整体控制指标【答案】BCD17、建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC18、关于国家赔偿法，下列说法不正确的是：A.县公安局看守所工作人员在管理中将被羁押人肖某殴打致重伤，则看守所为本案赔偿义务机关B.市检察院在一起刑事案件中对李某批准逮捕，随后解除了逮捕措施，如果市检察院超过3个月对李某既未移送起诉、也未作出不起诉决定或者撤销案件的，则视为终止对李某追究刑事责任C.区检察院对陈某批准逮捕后作出不起诉决定，陈某向区检察院书面申请国家赔偿，区检察院作出了拒绝赔偿决定，赔偿决定书中未告知赔偿陈某有权在30日内向市检察院申请复议，则陈某收到不予赔偿决定之日起2年内提出复议申请的，复议机关应当受理D.在一起冤假错案中，安某周某夫妻二人被执行死刑，留下甲乙丙三个孩子，如果甲作为赔偿请求人申请国家赔偿的，申请效力及于乙丙，如果甲非经乙丙同意，申请放弃赔偿请求的，效力不及于未明确表示放弃诉讼请求的乙丙【答案】AB19、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有()。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数过小D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.施工方法不当【答案】BCD20、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理后的鉴定验收C.专家论证D.方案比较E.定期观测【答案】AB21、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.环境影响评价费E.进口设备银行手续费【答案】ACD22、承包人向发包人进行合理的索赔，其中材料费的索赔可以包括（）。A.承包人管理原因造成的材料损坏损失B.材料的运输费C.材料的仓储费D.客观原因材料价格大幅度上涨引起的费用E.由于承包人责任工期延误导致的材料上涨费用【答案】BCD23、承包人在每个计量周期向发包人提交的已完工程进度款支付申请应包括的内容有（）。A.签约合同价B.累计已完成的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.本周期合计应扣减的金额E.本周期实际应支付的合同价款【答案】BCD24、项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()A.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试猃的技术标准E.工程施工质量猃收标准【答案】ABD25、建筑工程检验批质量验收中，主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC26、双代号网络计划中，关于关键节点的说法，正确的有（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BCD27、建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有建筑构配件和设备的进场试验报告D.有施工单位签署的工程保修书E.有监理单位单独签署的质量合格文件【答案】ABCD28、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括（）。A.建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B.审查承包商提交的进度计划，使其能