监理工程师之合同管理题库练习试题分享附答案

监理工程师之合同管理题库练习试题分享附答案

单选题（共100题）1、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】C2、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方【答案】C3、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔【答案】A4、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C5、（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前【答案】C6、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C7、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据【答案】B8、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B9、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A10、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】C11、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.设计方案不一定最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔【答案】B12、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C14、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。A.16至60B.16至65C.18至60D.18至65【答案】B15、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅【答案】D16、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】B17、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D18、关于透水地面的做法，错误的是()A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】C19、下列不属于初步评审的内容是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.报价评审【答案】D20、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】A21、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C22、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C23、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织D.承包人的综合资质只设甲级【答案】D24、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C25、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A26、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A27、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D28、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D30、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【答案】C31、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C32、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C33、关于踏勘现场的说法错误的是（）。A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行【答案】A34、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B35、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A36、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【答案】A37、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP【答案】A38、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D39、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的强制标示内容有（）。A.生产日期和保质期B.食品名称C.经销商的名称和地址D.净含量E.产品标准号和质量等级【答案】A40、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()A.由招标人组织，费用也由招标人承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B41、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】D42、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B43、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B44、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D45、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】D46、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。A.开工之日B.开始使用之日C.缺陷责任期结束之日D.办理接收证书之日【答案】B47、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C48、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。A.1B.2C.3D.5【答案】C49、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】D50、关于投标保证有效期的说法，正确的是()A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B51、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】C52、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D53、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架【答案】A54、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】D55、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】C56、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】B57、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】A58、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A.暂列金额B.价款调整C.索赔D.变更【答案】A59、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B60、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】C61、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D62、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【答案】A63、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。A.肩峰B.肩胛下角C.肱三头肌D.脐旁【答案】A64、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】B65、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】C66、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C.投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】B67、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C68、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C69、签订保证合同的主体是（）。A.保证人与债务人B.保证人与债权人C.保证人、债务人与债权人D.债权人与债务人【答案】B70、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人【答案】D71、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】A72、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B73、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日【答案】C74、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.价格清单B.工程量清单C.合同协议书D.承包人建议书【答案】A75、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A76、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D77、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据【答案】B78、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B79、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】D80、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D81、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】D82、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B83、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】B84、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B85、根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.质押C.保证D.定金【答案】C86、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。A.提供勘察资料B.对勘察资料准确性、可靠性负责C.协调提供位于本工程区域内的临时占地D.申请市政设施内的临时占地【答案】D87、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B88、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D89、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】B90、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】D91、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D92、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。A.开始使用之日前28天B.开始使用之日C.计划颁发接收证书之日D.实际颁发接收证书之日【答案】B93、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C94、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】D95、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B96、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B97、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C98、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表【答案】C99、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费比选法【答案】C100、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B多选题（共40题）1、根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）通过资格预审。A.投标人为本项目的代建人B.投标人为招标人的某地子公司C.投标人为本项目的招标代理D.本项目招标当年有骗取中标的行为E.设计施工总承包项目中，投标人为项目的设计单位【答案】B2、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。A.开标时应宣布投标人姓名B.开标时应宣布投标人报价C.设有标底的，开标时应公布标底D.开标时应对投标报价进行排序E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法【答案】ABC3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.法规变化引起成本增加B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程【答案】CD4、根据FIDIC的EPC合同条件规定，业主应对下列（）信息的正确性负责。A.不可改变的部分、数据和资料B.对工程预期目标的说明C.工程竣工的试验和性能标准D.设计标准E.工程的位置、标高、尺寸或准线【答案】ABC5、按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）。A.内部招标B.议标C.公开招标D.邀请招标E.社会招标【答案】CD6、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。A.测试和缺陷B.补偿事件C.付款D.提前竣工奖金E.母公司担保【答案】ABC7、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】A8、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有（）。A.向承包商提供工程资料和数据B.向承包商提供现场进入权和占用权C.做好项目资金安排D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示E.按照合同进行设计.实施和完成工程【答案】ABCD9、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】AC10、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【答案】ABD11、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【答案】D12、下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.技术标准及要求【答案】ABD13、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()A.承包人负责拆除B.承包人承担因此发生的费用C.发包人承担因此发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付【答案】ABD14、承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。A.工程验收时未发现的施工质量缺陷B.不可抗力造成的工程损坏C.发包人使用工程运行不当造成的损坏D.发包人日常维护不当造成的损坏E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏【答案】BCD15、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额【答案】ABD16、根据《标准施工招标文件》，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有（）。A.资格评审标准B.形式评审标准C.施工组织设计评审标准D.付款条件评审标准E.项目管理机构评审标准【答案】ABC17、根据美国建筑师协会（AIA）的定义，IPD是一种将（）集成为一个过程的项目交付模式。A.人力资源B.企业管理系统C.工程系统D.业务架构E.实践经验【答案】ACD18、关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（）。A.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人C.招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人E.中标人无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格【答案】ABD19、除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（）。A.踏勘现场的费用B.进行设计、评估的费用C.发包人要求设计人进行试验检测的费用D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用E.施工配合的费用【答案】AB20、下列关于投标保证金的说法中，正确的有()。A.投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等E.中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收【答案】BCD21、标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有（）。A.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.施工中遇到不利的气候条件D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停施工E.为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工【答案】ABD22、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。A.台风B.洪水C.设备自然磨损D.意外事故E.材料自燃【答案】ABD23、下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。A.由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织B.参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C.非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D.踏勘现场应当由全体投标人参加E.招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责【答案】BC24、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案【答案】AC25、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。A.承包人不得先行暂停施工B.承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示C.监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复D.监理人逾期未答复视为拒绝E.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】ABCD26、承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。A.派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施C.要求承包人将其为实施合同而签订的订货合同在解除合同后14天内依法转让给发包人D.暂停对承包人的一切付款E.向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失【答案】ACD27、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监