监理工程师之交通工程目标控制题库练习A卷收藏附答案

监理工程师之交通工程目标控制题库练习A卷收藏附答案

单选题（共100题）1、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B2、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C3、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C4、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A5、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A6、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B7、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二级公路（沥青路面）高路堤B.四级公路（弹石路面）上路堤C.四级公路（块石路面）高路堤D.三级公路（砂石路面）下路堤【答案】D8、安全系统工程是以（）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险【答案】B9、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B10、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B11、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B12、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D13、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D14、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。A.标底B.招标控制价C.最低投标限价D.企业定额【答案】B15、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。A.60B.70C.75D.80【答案】B16、监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】D17、沥青透层可采用煤油稀释沥青或慢裂的洒布型乳化沥青，其喷洒温度不宜低于（）。A.10℃B.15℃C.20℃D.25℃【答案】A18、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A19、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.20％B.30％C.40％D.50％【答案】C20、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C21、对于非桥面连续简支梁，当设计未规定安装温度时，一般在（）的温度范围内安装。A.5～15℃B.-5～20℃C.0～20℃D.5～20℃【答案】D22、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B23、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D24、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C25、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。A.抽水措施B.井点降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A26、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A27、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D28、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A29、工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】B30、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】C31、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C32、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】D33、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A34、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D35、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B36、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B37、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】A38、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmB.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】D39、桩长超过（）桩基内宜布置声测管，一般布置3～4根。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C40、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为拟完工程计划费用与（）的差值。A.已完工程实际费用B.计划工作实际费用C.未完工作预算费用D.已完工程计划费用【答案】D41、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.土石路堤不得倾填B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌【答案】B42、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D43、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D44、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B45、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D46、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（）。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.不高于Ⅲ级D.不高于Ⅲ级【答案】B47、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D48、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D49、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】B50、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.21B.28C.35D.42【答案】B51、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C52、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A53、（）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】A54、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D55、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C56、（）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案】C57、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（）要求。A.I级B.II级C.III级D.IV级【答案】B58、政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。A.审批、核准B.核准、审批C.审批、备案D.核准、备案【答案】A59、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B60、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A61、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】B62、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B63、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B64、煤矸石路堤的填筑施工中，未经充分氧化与陈化的煤矸石用于路堤填筑时，每填筑2～3m应设置（）mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理。A.100B.200C.300D.500【答案】C65、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D66、危险性较大分部分项工程开工前，专项方案编制人员会同（），向参加施工的全体管理人员、作业人员交底。A.总监理工程师B.施工单位项目负责人C.监理工程师D.施工员【答案】D67、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C68、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A69、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C70、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A71、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D72、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C73、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D74、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B75、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A76、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法【答案】B77、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B78、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D79、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A80、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C81、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。A.1B.2C.3D.4【答案】C82、真空预压施工的第一步是（）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】B83、对于超过一定规模的危大工程，（）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】C84、（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B85、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A86、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监理指令单D.工程计量【答案】C87、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B88、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C89、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A90、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A91、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C92、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，当结算量超过20%时，单价按0.9倍结算，结算量是15万m3，最终结算价为（）万元。A.700B.800C.882D.900【答案】C93、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的（）倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0【答案】B94、产品的生产成本一般会随着功能水平的提高（）。A.增加B.下降C.不变D.无法判断【答案】A95、交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”A.20%B.30%C.50%D.70%【答案】A96、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面【答案】A97、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D98、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D99、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D100、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】C多选题（共40题）1、桥梁工程的基本组成包括（）。A.上部构造B.下部结构C.支座D.附属构造物E.桥墩【答案】ABCD2、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（）。A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50mB.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100mC.洞内平面控制测量宜采用导线测量D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200mE.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答案】CD3、下列（）不得在冬季施工。A.高速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下1m范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】CD4、下列选项属于施工安全风险评估报告的编制依据的有（）。A.项目风险管理方针及策略B.建立施工安全风险评估制度C.项目设计和施工方面的文件D.项目各阶段的审查意见E.设计阶段风险评估意见【答案】ACD5、“四通一平”中的“四通”是指（）。A.水通B.气通C.电通D.路通E.通信通【答案】ACD6、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB7、沥青贯入式路面施工质量控制要点说法正确的是（）。A.下承层沥青贯入式路面施工前，基层必须清扫干净B.撒布集料后，严禁车辆通行C.主层集料撒布后，先用6-8t压路机以2km/h的初碾速度碾压3-4遍，使集料基本稳定D.主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青E.当使用乳化沥青时，嵌缝料的撒布必须在乳液破乳后完成【答案】ABCD8、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。A.施工机械化程度B.安全生产C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD9、刚性路面主要指用水泥混凝土作面层的路面结构。其特点有（）。A.竖向弯沉较小B.抗弯拉强度高C.较高的弹性模量D.呈现出较大的刚度E.主要靠抗压强度和抗剪强度承受车辆荷载的作用【答案】ABCD10、路基是公路的重要组成部分，它主要承受（）。A.雪荷载B.风荷载C.上部建筑的重量D.车辆的动力荷载E.水流冲击荷载【答案】CD11、企业管理费包括（）。A.基本费用B.主副食运费补贴C.职工探亲路费D.职工婚.丧.嫁.娶补贴E.财务费用【答案】ABC12、对于软土地区路基施工，砂砾、碎石垫层施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂砾D.碎石E.细砂【答案】ABCD13、下列关于再审审理的管辖法院的做法正确的是：()A.甲公司诉乙公司侵犯商标权一案经湖北省丙市中级人民法院一审终结，后甲公司申请再审，湖北省高级人民法院发现该案中，审判员赵某收受乙公司一350克纯金小雕像，遂裁定再审，基于原审法院了解案件事实，于是，指令原审法院再审B.李某诉王某房屋买卖合同纠纷一案经北京市西城区法院审理终结，判决生效后，王某发现西城区人民法院对本案没有管辖权，遂向北京市第一中级人民法院申请再审，北京市第一中级人民法院审查后决定指令由有管辖权的海淀区人民法院再审C.工商银行某分行诉佳宇公司贷款纠纷一案经北京市第一中级人民法院审理终结，判决生效后，北京市人民检察院发现生效判决认定主要事实的证据是伪造的，遂向北京市高级人民法院提起抗诉，北京市高级人民法院审查后指令原审法院再审D.贾某诉秦某侵权纠纷一案经甲市A区人民法院审理作出判决，当事人都没有上诉，判决生效。甲市中级人民法院发现该判决确有错误，指令A区人民法院再审【答案】CD14、施工单位的三类人员包括（）。A.施工单位技术负责人B.施工单位的主要负责人C.项目负责人D.专职安全生产管理人员E.项目技术负责人【答案】BCD15、下列费用属于材料预算价格组成部分的有（）。A.材料原价B.材料运杂费C.场内运输损耗费D.采购及保管费E.场外运输损耗【答案】ABD16、关于热拌沥青混合料拌和的说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放B.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干C.过度加热的混合料应废弃D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.每个料源的材料应进行抽样试验，检验合格后方可使用【答案】ABCD17、公路工程施工监理阶段划分为哪些阶段（）。A.施工前准备B.施工准备C.施工D.施工验收E.交工验收与缺陷责任期【答案】BC18、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC19、国家有关法律法规明确要求，在处理事故时必须坚持和实施“四不放过”原则包括（）。A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故未上报不放过【答案】ABCD20、危险源的辨识应坚持的原则有（）。A.横向到边B.纵向到底C.内部核查D.外部监测E.不留死角【答案】AB21、关于填土路堤施工说法，正确的是（）。A.对于强膨胀土，有机质土、易溶盐超过允许含量的土，以及含水率超过规定的土，不得直接作为路堤填料B.湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉C.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料E.每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度【答案】ABC22、强夯法处理湿陷性黄土地基说法正确的有（）。A.同一强夯能级宜采用重锤、低落距的方式进行B.地基土的含水率宜控制在8%～24%C.宜分主夯、副夯、满夯三遍实施D.夯点的夯击次数应按试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定E.两遍夯击之间宜连续进行【答案】ABCD23、软土地区施工时，下列厚度的软土宜采用浅层置换的有（）。A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.5.0mE.4.0m【答案】AB24、下列关于检查排水垫层施工描述正确的有（）。A.设置在路基侧时，宜沿路线方向布置B.设在低洼地带或天然沟谷时，宜沿沟谷走向布置C.暗沟顶面应设置混凝土盖板或石料盖板，板顶填土厚度应不小子500mmD.不同区域的填充料应采用不同粒径分层填筑E.渗井顶部四周要用粉土围护，并加盖封闭【答案】ABC25、桥梁桥头搭板施工质量要求（）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】BCD26、危险源的辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则；应做到三个所有，即考虑（）。A.考虑所有的人员B.考虑所有的活动C.考虑所有的设备设施D.考虑所有施工过程E.考虑所有关键设备【答案】ABC27、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD28、施工进度计划管理的主要任务是（）。A.努力完成工程任务招揽计划B.确保项目施工按合同工期要求交工及竣工验收C.合理地利用有限的人力、物力和财力，最大限度地挖掘施工中的潜力D.施工计划安排要结合工程任务的多少和工程规模的大小及工地现场分布情况进行统筹计划，使其发挥最大的经济效益E.能保证施工机械和劳动力得到合理和充分利用【答案】ABCD29、关于浆砌块石或混凝土预制块墩台施工说法不正确的有（）。A.砌块在使用前必须浇水湿润，表面