110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工协议协议编号：甲方：乙方：订立日期：订立日期：工程施工协议甲方：乙方：依照《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国建筑法》及其余关于法律、法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议工程概况工程名称：110KV变电站施工工程地点：：二、承包范围本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包含照明工程安装。三、双方通常权利和义务1、甲方职责1.1参加工程质量、安全活动；1.2按协议要求支付工程款。2、乙方职责2.1帮助甲方组织工程开启送电及完工验收。2.2组织工程送电后工程质保期内因材料、施工等原因缺点消除工作。2.3编制施工组织设计、施工方法计划，并对承建范围内现场作业和施工方法完备和可靠负全部责任。2.4乙方按约定内容和时间完成以下工作：1、依照工程需要设置施工使用照明、围拦及警卫，负担因为本身失误造成经济损失和责任；2、恪守政府关于主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理要求，按要求办理关于手续；3、确保施工场地清洁符合环境卫生管理关于要求，交工前清理现场达成双方约定要求，负担因本身原因违反关于要求造成损失和罚款；4、负担工程未移交在代保管期间保护和损坏修复责任。四、协议工期1、开工及延期开工1.1本工程开工时间定于年月日，完工时间年月日确保具备送电条件。1.2乙方应该按照协议约定开工日期开工。乙方不能按时开工，应该不迟于协议约定开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工理由和要求。甲方应该在接到延期开工申请后48小时内以书面形式回复乙方。逾期未回复则视为同意乙方要求，工期对应顺延。甲方不一样意延期要求或乙方未在要求时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。1.3因甲方原因不能按照协议约定开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并对应顺延工期。2、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应该以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应该按甲方要求停顿施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出处理意见后，能够书面形式提出复工要求，甲方应该在48小时内给予回复。甲方未能在要求时间内提出处理意见，收到乙方复工要求后48小时内未予回复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工，由甲方负担乙方由此造成损失并顺延工期；因乙方原因造成停工，由乙方负担发生费用，工期不予顺延。3、工期延误3.1

因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期对应顺延：⑴因国家或主管部门计划调整；⑵重大设计变更、工程量差；⑶因不可抗力影响。3.2

乙方在3.1款情况发生后7天内，就延误工期以书面形式向甲方提出汇报。甲方在收到汇报后7天内给予确认，逾期不予确认也不提出修改意见，则视为同意顺延工期。4、工程完工4.1

乙方必须按照协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工。4.2

因乙方原因不能按照协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工，乙方负担违约责任。4.3

施工中甲方如需提前完工，双方协商一致后应订立补充协议，作为协议文件组成部分。其内容应包含：⑴提前时间和修订后进度计划。⑵乙方为确保工程质量和安全采取方法。⑶甲方为提前完工提供条件。五、质量标准1、工程质量标准：《110KV及以上送变电工程开启及完工验收规范》（DL/T782-）《电气装置安装工程高压电器施工能验收规范》GBJ147-1990）《输变电工程达标投产考评评定标准》（）2、工程质量2.1

工程质量应该达成协议约定质量标准，质量标准评定应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等要求。2.2

双方对工程质量有争议，由双方同意工程质量检测机构判定，所需费用及所以造成损失，由责任方负担。双方都有责任时，由双方依照其责任分别负担。2.3

出现质量事故乙方应在发生后二十四小时内通知甲方，并在7天内提供工程事故分析汇报。3、双方责任⑴因为设计原因试运行达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后设计重新安装。甲方负担修改设计、拆除及重新安装全部费用，工期对应顺延。⑵因为设备制造原因试运行达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购，由乙方负担修理或重新购置、拆除及重新安装费用，工期不予顺延；设备由甲方采购甲方负担上述各项费用，工期对应顺延。⑶因为乙方施工原因试运行达不到验收要求，乙方按甲方要求重新安装和试运，并负担重新安装和试运费用，工期不予顺延。⑷甲方在试运行合格后不在调试统计上签字，试车结束二十四小时后，视为甲方已经认可调试统计，乙方可继续施工或办理完工手续。六、安全施工1、甲乙方按关于要求订立安全文明施工协议，明确安全文明施工目标要求，双方职责及奖罚条款。2、

安全施工2.1

乙方应按《电力工程建设安全健康与环境管理工作要求》等关于安全生产管理要求组织施工，认真开展安全施工管理工作。并受甲方在安全施工方面监督管理。因乙方本身原因造成事故和所以发生费用，由乙方负担。2.2

甲方未执行国家、行业关于要求，管理人员违章指挥，强令职员冒险作业等原因而造成安全事故发生，由甲方负担对应责任和发生费用。3、事故处理3.1甲、乙方对发生方对发生事故应查清原因，分清责任基础上按关于要求和事故应查清原因，分清责任基础上按关于要求和事故调查组提出事故处理意见，对事故责任方进行处理。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府关于部门认定处理。3.2发生重伤以上事故，乙方应按关于要求即时汇报关于部门并通知甲方，同时按政府关于部门要求调查处理，由事故责任方负担发生费用。七、协议价款及支付1、协议总价：人民币壹仟零贰拾万元﹙￥1020万元﹚2、协议款工程支付方式工程以包工包料费用包干方式，协议签定后甲方预付给乙方50%协议总价作为施工预付款（采购材料），工程完工验收合格后7日内一次性付清余款（协议价款50%）。八、工程变更、工程设计变更1.1

施工中甲方如需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更对应图纸和说明。乙方按照甲方发出变更通知进行施工。1.2

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方私自变更设计发生费用及由此造成甲方直接损失，由乙方负担，延误工期不予顺延。2、其余变更协议推行中甲方要求变更工程质量标准及发生其余实质性变更，由双方协商处理。九、完工验收1.1、工程具备完工验收条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等关于要求，向甲方提供完工验收汇报。1.2

、甲方收到完工验收汇报后2天给予确认或提出修改意见。乙方按要求修改，并负担由本身原因造成费用。1.3、甲方收到乙方送交完工验收汇报后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为完工验收汇报已被认可，并从第29天起由甲方负担工程保管及一切意外责任。1.4、工程完工验收经过，乙方送交完工验收汇报日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后经过完工验收，实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收日期。1.5、工程未经完工验收或完工验收未经过，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生质量问题及其余问题，由甲方负担责任。1.6、整套开启试运验收，执行电力建设工程开启及完工验收规程等要求，由甲方负担整套开启试运验收组织工作，全方面处理试运验收中发生问题。乙方参加有重大影响项目标整套开启调试方案和方法制订，在开启调试中负责其施工项目标维护、检修、消缺。

十、质量保修1.1

、

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修关于要求，对交付甲方使用工程在质量保修期内负担质量保修责任。1.2、

正式移交签字之日起一年时间内是质量保修期。十一、争议1、执行协议过程中一切争议，应经过友好协商处理。假如协商不能达成协议，可向工程所在地人民法院采取诉讼方式处理。2、诉讼过程中，除了诉讼事项外，双方应继续推行本协议。十二、协议生效及其它1、除协议另有要求外，甲方和乙方法定代表人或其委托代理人在协议书上署名并盖单位公章后，协议生效。2、本协议一式四份，由甲方、乙方各执两份。3、完成协议要求责任和义务、价款结清后，本协议即告终止。4、本协议未尽事宜，双方可补充协议处理。发包人﹙甲方﹚：（公章）承包人﹙乙方﹚：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行帐号：开户银行帐号：协议订立时间：第二部分通用条款本工程使用协议通用条款，采取建设部、国家工商行政管理局方法《建设工程施工协议》（GF-1999-0201）文本中通用条款部分。第三部分专用条款词语定义及协议文件协议文件及解释次序同本协议《第一部分协议书》第五条。语言文字和适使用方法律、标准及规范2.1使使用方法律和法规本协议文件使用国家法律和行政法规。需要明示法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国协议法》、《建设工程质量管理条例》及其余现行相关法规。2.2适用标准、规范：设计要求技术标准、规范及国家现行施工及验收规范。3、图纸提供甲方提供施工设计图纸日期是：订立协议后3日内。提供施工设计图纸份数是：提供设计院签字盖章蓝图图纸套数2套。3.1乙方需要增加约定以外图纸套数，甲方应代为复制，复制费用由乙方负担。3.2由甲方提供图纸、规范和其余文件，未经甲方代表许可，乙方不得以任何形式用于或转给第三方，乙方保密义务在协议终止后，应继续推行。3.3甲方代表有权随时向乙方发出为使工程合理正确施工、完工以及保修所需补充文件和指示。乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。3.4向乙方提供或由甲方提交上述图纸副本，应由乙方保留在现场，而且这些图纸在全部合理时间内皆可供甲方或由甲方书面授权其余人进行检验和使用。二、双方通常权利和义务4、项目经理4.1甲方项目经理姓名：职称：工程师4.2乙方项目经理姓名：职称：工程师4.3甲方指定吴治林为工程实施过程中确认相关依据有效签字人，其余人员签字无效（如有变动，以甲方书面变更通知为准）。4.4乙方指定朱述德为工程实施工程中针对材料、人工、机械相关费用支付有权签字人。乙方可因工作需要调整现场施工管理有权签字人，但必须书面申请后经甲方立案，未经立案其余人员不得签署任何文书，不然甲方对乙方进行1000元/次违规处罚。凡因乙方人员签字引发责任及诉讼由乙方全部负担。4.5乙方应推行并负担总包协议中与分包工程关于甲方全部义务与责任，同时应防止因乙方本身行为或疏漏造成甲方违反总包协议中约定甲方义务情况发生。4.6乙方须服从甲方工程师指令。4.7工程范围内关于工作，甲方能够向乙方发出指令，乙方应执行甲方依照协议发出指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其余施工单位完成该指令事项，发生费用从应付给乙方对应款项中扣除。5、甲方工作5.1甲方应确保施工现场具备水、电、路通等施工必备条件。5.2甲方负责协调乙方与监理、设计及关于部门关系，向乙方提供具备施工条件施工现场，为乙方施工提供便利条件。5.3甲方向乙方进行设计图纸交底，提供工程图纸。5.4负责整个施工现场管理工作，负责工程总体进度、质量、安全管理与控制。5.5按本协议约定，向乙方支付工程款。5.6甲方运到施工现场材料、设备必须是合格，能够及时施工，如因运抵现场材料、设备不合格影响乙方施工进度，由此造成损失由甲方负担。5.7在乙方管理人员、施工人员、施工设备无法满足施工工程进度、质量要求甲方可调整工程施工范围或终止协议推行。6.乙方工作6.1按甲方要求，乙方应按照施工进度表确定日期向甲方确定进度统计报表。乙方不能按甲方同意进度计划施工时，应依照甲方要求提交一份修订进度计划，以确保工程准期完工。6.2乙方天天下班之前必须向甲方提供本天完成工程量报表和第二天计划进度报表。6.3恪守政府关于部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等管理要求，按要求办理关于手续，负担由此发生费用，并以书面形式向甲方立案。6.4提供满足工程要求施工机械和施工人员，负责办理工程追加和索赔签证，负担因本身原因违反关于要求造成损失和罚款，6.5乙方不得将其承包工程以任何形式转包或分包。乙方应组织经甲方同意项目管理班子负责工程施工。如项目班子工作使甲方不满意，甲方可要求乙方调整或充实管理人员，乙方必须满足甲方要求。三、施工组织设计和工期7、施工组织设计乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：图纸会审后5日提供。工程师确认时间：应在收到后5日内批复。8、工期延误8.1如遇以下情况，经甲方同意后工期对应顺延，以书面形式顺延期限：8.1.1甲方未按专用条款约定提供图纸及开工条件；8.1.2甲方未能按约定日期支付工程进度款、致使施工不能正常进行（承包人承诺期限除外）；8.1.3工程师未按协议约定提供所需指令、同意等，致使施工不能正常进行；8.1.4因甲方原因引发设计变更影响工程网络计划中关键路线关键工程72小时以上；8.1.5非乙方原因停水、停电连续48小时或一周内累计停工48小时以上；8.1.6不可抗力。四、安全施工及事故管理9、安全施工9.1乙方应恪守工程建设安全生产关于管理要求，严格按照安全标准组织施工，负担因为本身安全方法不力造成事故责任和所以发生费用。9.2在施工场地包括危险地域或需要安全防护方法施工时，乙方应提出安全防护方法，经甲方同意后实施，发生对应费用由甲方负担。9.3甲方有义务对乙方施工现场工作人员进行安全教育，乙方有责任帮助甲方进行安全检验，并向甲方上报月度安全报表。9.4发生事情事故，乙方必须按要求立刻上报关于部门和甲方，同时按政府关于部门要求进行善后处理，发生费用由乙方及事故责任方负担。乙方雇佣人员发生安全事故，由乙方负责处理并负担一切费用。乙方施工中发生重大伤亡事故和重大责任事故，乙方必须无条件接收和负担对应经济责任。9.5乙方在施工现场内使用安全保护用具如工作服、安全帽、安全带及其余保护用具应符合甲方统一要求，如乙方需要时应由乙方提供使用计划，经甲方同意后由甲方统一采购，费用由乙方负担。9.6乙方必须确保施工现场环境卫生和文明施工符合建设单位关于要求，负担自己施工区域清洁卫生和文明施工。10.事故处理10.1紧急补救不论在工程施工期间或是在保修期内，假如在工程任何部分中发生事故或故障或其余事件，甲方认为进行紧急补救或其余工作或修理是工程安全紧急需要，而乙方无能力或不愿立刻进行这类工作或修理时，甲方认为必要时，雇用其余人员从事该项工作或修理，并支付关于费用。假如甲方认为如此完成工作或修理按协议要求应由乙方自费进行，则经与乙方商议后，甲方将确定此项工作全部费用，并由甲方向乙方索回，甲方可从将付或应付给乙方金额中扣除，甲方应通知乙方。五、工程量计量及工程价款结算11、乙方应按协议要求计量方法，按15个工作日对已完成工程进行准确计量，并按15个工作日上报工程量报表和工程结算报表（一式四份），经甲方（监理人）审核签字后进入工程款支付程序。12、工程价款结算：12.1本工程项目无预付款，按工程进度支付进度款。12.2进度款支付方式：工程进度结算按15个工作日为一个结算周期，以甲乙双方签字认可工程量报表和工程结算报表为准，结算报表上报后在7个工作日内付款，扣10%发票押金、5%缺点处理费和5%质保金后付清，付款方式为承兑。12.3乙方施工全部完成后，甲方在两周内组织验收，验收合格后，乙方开具协议全额发票，甲方付协议全额10%发票押金和5%缺点处理费，付款方式为承兑。12.4本工程项目质保期为1年，质保期从验收汇报签发之日起至一年后一周内计算，5%质保金在工程质保期满1年后无重大质量问题，15日内一次性付清。13、追加工程量确实认：追加工程量标准上不作为工程进度款支付依据，追加工程量、隐蔽工程量应在施工现场经甲方、乙方汇签后以固定价协议确定，工程完工后再进行支付。六、工程变更14.1甲方发出工程变更，乙方应按照甲方要求完成变更工作。14.2施工中乙方不得对原设计私自更改，如确须变更，应向甲方代表提出变更意见，同意后方可进行工程变更，不然发生费用及造成损失由乙方负担。14.3施工中乙方应主动办理工程签证且符合甲方项目管理程序，手续齐全，并妥善保留相关资料。14.4因乙方本身原因造成工程变更，乙方无权要求追加费用。七、材料管理15.1工程用材料标准上由甲方供给。乙方应在对应作业开始前不少于15天，按施工内容需求向甲方提出材料计划。15.2甲方供给材料，需要乙方运输、卸车，乙方必须及时完成，费用由甲方负担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。15.3乙方从甲方领用设备材料必须妥善保管，，发生损坏、丢失由乙方负责赔偿。15.4乙方从甲方领用材料如超出工程结算数量，甲方直接从工程款中扣除。15.5甲方同意由乙方负责购置材料必须满足工程技术质量要求，不得使用廉价伪劣材料，所供材料必须提供合格证和质保书。材料供给商由乙方上报甲方进行评审，评审合格供给商才能供货，不得使用未经评审或评审不合格供给商供给材料。八、完工验收与结算16.1工程具备完工验收条件，乙方应按照总包协议要求时间和数量向甲方提供完工验收汇报。16.2工程完工日期为乙方提供完工验收汇报之日。需要修复，为提供修复后完工汇报之日。16.3甲方负责管理乙方施工工程，交工验收、工程结算由甲方负责，乙方应主动配合。16.4工程完工验收未能经过且属于乙方原因，乙方负责修复对应缺点并负担对应质量责任及由此给甲方造成损失。16.5本工程完工交付使用后，乙方应按国家关于要求对工程出现缺点进行保修，详细保修责任按照乙方在甲方在工程完工验收之前订立质量保修书执行。九、工程保修17.1乙方负责本身负担工程保修工作，费用由乙方自行负担。17.2甲方通知乙方进行保修工作，乙方必须二十四小时内响应，48小时内组织实施，不得以任何理由拒绝。不然负担违约责任。17.3乙方委托甲方或其余单位进行保修工作，费用由乙方支付或从工程保修金中扣除。17.4本工程保修期从验收汇报签发之日起至二年后一周内计算。17.5详见附件：工程质量保修书十、违约责任18.1当发生以下情况之一时，乙方应负担违约责任：18.1.1乙方因本身原因延期交工，应向甲方支付天天违约金按协议1000元/天；18.1.2乙方施工质量不符合本协议约定质量标准，乙方应向甲方支付结算总价1%违约金，并负担由此给甲方造成一切损失；18.1.3乙方不推行或不按约定推行协议其余义务时，甲方可依照项目管理要求要求乙方缴纳对应违约金。标准按甲方实际损失两倍处罚；18.1.4乙方负担上述违约责任后仍应继续推行协议；18.1.5因乙方违约，甲方有权无条件终止协议，乙方应立刻终止施工，保护好已完工程，撤出现场。甲方与乙方按协议约定结清已完工程工程款，但乙方仍要负担违约责任。18.2当发生以下情况之一时，甲方应负担违约责任：18.2.1甲方不按协议约定按时提供合格主材造成乙方窝工，甲方应赔偿由此给乙方造成损失，详细事项双方协商处理。18.2.2甲方应确保施工现场具备水、电、路通等施工条件。假如没有落实，按窝工天数*窝工人数*协议单价（80元/天）计算，由甲方赔偿乙方；18.2.3甲方在乙方施工完成、验收合格后，按协议约定支付协议金额。如甲方违约，应向乙方支付同期银行贷款利息。18.3工程具备完工验收条件，乙方应按照总包协议要求时间和数量向甲方提供完工验收汇报，甲方收到乙方完工验收汇报三月内组织相关参加单位验收，如甲方在要求期限内没有组织验收，应视为本工程验收合格。十一、劳动用工19.1乙方应正当用工，禁止使用未成年工。19.2乙方进行施工时，须向甲方提供施工人员名册，内容包含人员基本信息。19.3乙方施工人员应持证上岗，禁止无证操作。不然，一经查实，甲方对乙方处以50元/人罚款，从工程款中扣除。19.4乙方劳动力须按要求订立劳动协议或暂时用工协议，并参加社会保险；乙方属自然人承包，其所雇人员必须与甲方订立用工协议，乙方负担管理责任，乙方必须按时给其雇用人员造表发放工资，甲方监督执行。19.5当甲方工程款支付到位后，乙方应按国家和当地政府相关要求，不能拖欠工人工资，应按时足额发放，假如乙方拖欠，甲方有权代为发放，并从其工程款中扣除。19.6乙方施工人员应服从甲方统一管理，对不服从甲方管理，甲方有权要求乙方从现场替换那些不称职员工，一切相关费用由乙方自付。19.7乙方未与所雇用劳动力订立书面劳动协议或未与其办理社会保险，所以而发生劳动争议或诉讼案件，由乙方自行负责处理，所需费用由乙方自行负担；由此影响甲方声誉或造成经济损失，乙方按照损失进行赔偿，甲方对乙方并处以1000元/人罚款。十二、保险20.1乙方必须为从事危险作业职员办理意外伤害并为施工场地内全部些人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。20.2保险事故发生时，甲方、乙方都有责任尽力采取必要方法，预防或者降低损失。十三、索赔21.2甲方向第三方索赔需要乙方提供资料时，乙方应给予主动配合，保留并提供对应资料，以确保甲方利益。21.2乙方未按约定推行自己各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，乙方按照由此造成损失进行赔偿。十四、争议22.1甲方和乙方在推行协议时发生争议，能够自行和解或要求关于主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成，向工程所在地人民法院起诉。22.2发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续推行协议，保持工作连续，保护好已完工作结果；（1）施工现场停顿施工；（2）单方违约造成协议确已无法推行，双方协议终止协议；（3）甲方要求终止协议；（4）调解要求停顿协议工作，且为双方接收；（5）法院要求停顿协议工作。十五、协议终止双方推行完协议全部义务，乙方向甲方交付作业结果，并经甲方