一级造价师之建设工程计价过关检测练习参考A卷附答案

一级造价师之建设工程计价过关检测练习参考A卷附答案

单选题（共100题）1、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D2、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】B3、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】C5、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.4～6B.6～10C.7～13D.8～16【答案】B6、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】D7、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5％，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】D8、某出料容量750L的砂浆按拌机，每一次循坏工作中，运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S,运料和其他时间的交昼时间为50S,机械利用系数为0.8.该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.35.60B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C9、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A10、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】C11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】C12、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】B13、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。A.分年投资计划的可行性B.总概算是否超过批准的投资估算的15%C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资【答案】C14、根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是()。A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日【答案】C15、（2019年真题）编制预算定额人工工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差【答案】C16、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%，合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D17、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】B18、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】B19、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】C20、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。A.20%～30%B.70%～80%C.30%～40%D.60%～70%【答案】A21、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C22、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C23、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】D24、关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】D25、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】D26、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】C27、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=∑（措施项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】D28、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（）。A.项目决策的正确性B.项目决策的内容C.项目决策的深度D.项目决策的结果【答案】B29、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】D30、（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B31、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D32、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D33、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（）。A.工程计价信息采集技术已达到先进水平B.能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享C.已出台了有关的规范和指导性文件D.建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性【答案】C34、在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。A.安全文明施工费B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费C.已完工程及设备保护费D.夜间施工增加费【答案】B35、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）。A.材料管理费和人工管理费B.设计管理费和施工管理费C.现场管理费和企业管理费D.设备管理费和技术管理费【答案】C36、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A37、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A38、与EPC总承包相比，交钥匙总承包提供的服务还包括（）。A.项目设计工作的综合服务B.项目采购工作的综合服务C.项目施工工作的综合服务D.项目运营准备工作的综合服务【答案】D39、关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【答案】D40、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A41、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A42、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45【答案】B43、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】A44、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】C45、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B46、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用【答案】A47、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计——施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B48、某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。A.到岸价*影子汇率-进口费用B.到岸价*市场汇率+进口费用C.到岸价*市场汇率-进口费用D.到岸价*影子汇率+进口费用【答案】D49、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】A50、某工程项目工程造价为47809.86万元，建筑业适用增值税税率为11%，则该工程项目的增值税为（）万元。A.4737.91B.4836.25C.4356.82D.4679.25【答案】A51、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C52、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。A.72.83B.85.68C.98.53D.118.71【答案】C53、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】B54、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A55、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】D56、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】D57、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具【答案】D58、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】C59、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是()A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性【答案】B60、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A61、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D62、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额【答案】A63、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额【答案】C64、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C65、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】D66、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价【答案】A67、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00【答案】B68、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】D69、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）。A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】B70、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】B71、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A72、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地保管费【答案】D73、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后【答案】A74、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费【答案】C75、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C76、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】C77、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A78、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.①②④⑤③B.②①④③⑤C.①②④③⑤D.②①④⑤③【答案】B79、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】A80、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费【答案】C81、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【答案】D82、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A83、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】D84、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（）。A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投标人【答案】A85、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（）km计算。A.10B.15C.20D.30【答案】D86、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】C87、（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1－2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020年考建设投资的组成文字题）A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B88、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】B89、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A90、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。A.专业工程暂估价的3%～5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%～5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】C91、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B92、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%，安装费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】B93、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】C94、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】B95、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】D96、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250【答案】D97、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。A.材料费＝材料总重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价B.材料费＝材料净重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价C.材料费＝材料净重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价D.材料费＝材料总重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价【答案】B98、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C99、下列投资估算方法中，精度较高的是（）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法【答案】D100、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】A多选题（共40题）1、工程量清单计价的作用主要表现为()A.提供一个平等的竞争条件B.满足市场经济条件下竞争的需要C.有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价D.有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算E.有利于承包方对工程款的控制【答案】ABCD2、发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项可以分为五大类，其中属于工程变更类的是（）。A.项目特征不符B.暂估价C.提前竣工D.工程量偏差E.计日工【答案】AD3、下列有关建设期利息的计算阐述正确的是（）。A.包括境内外发行债券在建设期间应计的借款利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑C.本年度计算建设期利息时与以前年度和本年借款额有关，与以前年度利息无关D.国外贷款利息的计算还包括根据贷款协议以年利率方式收取的手续费、管理费等E.当总贷款分年均衡发放时，建设期利息的计算按当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息【答案】ABD4、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】B5、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】B6、下列财务项目中，能作为建设投资借款还本付息资金来源的有()。A.固定资产折旧B.净利润C.摊销费D.补贴收入E:减免的营业税金【答案】AC7、新建或新增加生产能力的工程项目，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC8、下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。A.项目投资回收期B.项目投资财务净现值C.项目资本金财务内部收益率D.项目资本金净利润率E:累计盈余资金【答案】AB9、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】ABD10、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有（）。A.专业工程暂估价应包括除规费税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则应否决其投标D.国有资金投资的工程，招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算【答案】ACD11、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的有（）。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】AC12、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】BD13、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【答案】B14、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文）的规定，下列费用中，属于建筑安装工程直接工程费的有()。A.施工作业生产工人的福利费B.材料的检验试验费C.材料的采购及保管费D.大型机械设备的安拆费E:混凝土模板及支架费【答案】ABD15、根据国家现行财税制度的规定，用于偿还固定资产投资贷款的资金有（）。A.销售收人B.未分配利润C.固定资产折旧D.无形资产摊销E.大修理费【答案】BCD16、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护费E.施工排水、降水费【答案】AB17、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD18、根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有()。A.对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收B.监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担C.对发包人提供的材料和工程设备，监理人应在到货7天前通知承包人验收D.发包人提供的材料和工程设备验收后，一般由承包人负责保管E:运入施工场地的材料和工程设备，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用【答案】D19、按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是(）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日B.招标人对巳发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同【答案】CD20、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（）。A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】ABC21、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（）。A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】AB22、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有()。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E:总预算表【答案】BC23、下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（）。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.可行性研究费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【答案】ACD24、在人工定额的编制过程中，通常可以采用工时规范或经验数据来确定的是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】BCD25、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】CD26、下列费用中，属于专项评价费的有()A.勘察设计费B.可行性研究费C.节能评估费D.安全预评价费E.地震安全性评价费【答案】CD27、对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有()。A.可调单价合同B.可调总价合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同E:工时及材料补