二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识提分评估资料(附答案)打印版

二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识提分评估资料(附答案)打印版

单选题（共100题）1、单位建筑工程概算的主要编制方法有。A.生产能力指数法、系数法、造价指标法B.概算定额法、设备价值百分比法、类似工程预算法C.概算定额法、概算指标法、类似工程预算法D.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法【答案】C2、根据《建设工程施工合同示范文本）》,承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是（）。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担【答案】A3、项目融资PPP模式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标是（）。A.可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性【答案】D4、能诊断羊水过多的是A.妊娠32周以后羊水量大于等于2000mlB.妊娠末期羊水量大于2000mlC.妊娠足月羊水量大于2000mlD.妊娠任何时期羊水量大于2000mlE.妊娠近足月羊水量大于等于2000ml【答案】D5、某工地从某处采购同一种商业混凝土。已知供应价格450元，运杂费50元。运输损耗宰为2%，采购及保管费率为6%，则该商品混凝土的材料单价为()元。A.510B.530C.540D.540.6【答案】D6、在X线摄影中，光电效应的负面影响是A.产生射线B.产生灰雾C.增加X线对比度D.使病人接受的照射量多E.以上四项都是【答案】D7、氦氖激光片的吸收光谱峰值为A.380nmB.420nmC.550nmD.633nmE.820nm【答案】D8、在建筑安装工程费用中，脚手架搭、拆、运输费用应列入（）。A.直接工程费B.企业管理费C.规费D.措施项目费【答案】D9、关于枕先露的分娩机制，正确的是A.胎头进入骨盆入口时以枕下前囟径衔接B.胎头降至骨盆底时开始俯屈C.胎头在中骨盆开始内旋转D.宫缩和腹压促使胎头仰伸E.分娩过程中胎头呈持续性下降【答案】C10、据《施工台同法律解释二》的相关规定。错误的是()。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】B11、形成潜影的首要条件是A.卤化银晶体B.卤化银晶体吸收了光子C.晶体结构的物理完整性D.自发氧化还原E.乳剂中无杂质质点的干扰【答案】B12、关于硫氧化钆增感屏的描述，错误的是A.硫氧化钆与感绿片匹配B.硫氧化钆发射光峰值为820nmC.硫氧化钆增感屏是稀土增感屏的一种D.硫氧化钆增感屏X线吸收效率高E.非对称增感屏使用的是硫氧化钆荧光体【答案】B13、26岁，女性，GA.盆腔B超B.妇科检查C.阴道分泌物培养D.宫颈涂片检查E.血培养【答案】B14、尺、桡骨拍摄前后正位的原因是A.避免尺、桡骨重叠B.被检者体位舒适C.必须符合解剖体位D.对被检者防护有利E.可提高影像的对比度【答案】A15、胸部照片中，可同时观察心房、心室、大血管的最佳体位是A.胸部正位B.胸部左侧位C.右前斜位D.左前斜位E.胸部右侧位【答案】D16、螺旋CT扫描与传统CT扫描相比，前者最重要的优势是A.扫描速度快B.二维或三维成像效果好C.重建速度快D.体积扫描E.单层或多层连续扫描【答案】D17、某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算，据统计资料，该施工企业生产工人年平均管理费为1.2万元，年有效施工天数为240天，人工单价为300元/天，人工费占直接费的比例为75%，则该企业的企业管理费费率应为（）。A.12.15%B.12.50%C.16.67%D.22.22%【答案】C18、当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法【答案】B19、下面哪项不是颅脑扫描技术A.平扫B.脑血流灌注C.脑池碘水造影D.增强扫描E.脑血管造影【答案】C20、关于《中华人民共和国合同法》中违约责任的特点，叙述错误的是（）。A.违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B.只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C.与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D.它是由违约方向守约方承担的刑事责任【答案】D21、关于髋关节前后位片的标准显示，错误的是A.应包括髋关节、股骨近端1/3、同侧耻骨及部分髂骨翼B.股骨头大体位于照片下1/3正中C.大粗隆内缘与股骨颈重叠1/2D.股骨颈显示充分E.申通线光滑锐利，曲度正常【答案】B22、方运用赢得值法来进行成本控制时，通过比较（）与（）之间的差值，可以分析由于实际价格的变化引起的累计成本偏差。A.已完工程预算成本，已完工程实际成本B.已完工程预算成本，拟完工程预算成本C.已完工程实际成本，拟完工程预算成本D.未完工程计划成本，已完工程实际成本【答案】A23、某产妇，GA.凝血功能紊乱B.产道损伤C.子宫收缩乏力D.胎盘植入E.羊水栓塞【答案】D24、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。A.工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决【答案】D25、CT扫描中，像素尺寸与矩阵大小的关系是A.正比关系B.反比关系C.函数关系D.对数关系E.指数关系【答案】B26、颈椎斜位片的标准中，不妥的是A.第1至第7颈椎位于照片正中B.椎间孔呈卵圆形序列，边缘清晰锐利C.椎弓根投影于椎体后方D.下颌骨不与椎体重叠E.椎间隙明确易辨【答案】C27、显示尺神经沟的体位是A.肘关节正位B.肘关节侧位C.肘关节轴位D.肘关节斜位E.肘关节切线位【答案】C28、滤线栅使用原则中，被照体厚度应超过A.15cmB.12cmC.10cmD.8cmE.5cm【答案】A29、在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（）。A.台班折旧费B.车船税C.原材料费D.台班人工费【答案】C30、通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录工人和机械的工作时间消耗、完成产品数量及有关影响因素,再对所获得的资料进行分析，制定出人工定额的方法是（）。A.统计分析法B.比较类推法C.技术测定法D.经验估计法【答案】C31、20岁，未婚少女，18岁初潮，月经周期不规则，2～3个月来潮1次，每次经期达10余日，量多，无痛经。本例恰当诊断应是下列哪项A.月经过多B.黄体功能不足C.子宫内膜不规则脱落D.无排卵性功血E.以上都不是【答案】D32、工业项目工程设计的核心是（）。A.总平面设计B.工艺设计C.建筑设计D.结构设计【答案】B33、投资估算指标一般可分为()三个层次。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B.建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标D.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标【答案】D34、滴虫阴道炎典型的临床表现是A.血性阴道分泌物，外阴瘙痒B.稀薄均匀一致的分泌物C.黄绿色泡沫状阴道分泌物，外阴瘙痒D.白色豆渣样阴道分泌物，外阴奇痒E.黄色阴道分泌物，不痒【答案】C35、《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后【答案】C36、某地已建设一栋面积为3000m2的教学楼,该教学楼建筑工程部分概算指标为1000元/m2,其中墙涂料费为80元/m2,今拟建一栋建筑面积为5000m2的教学楼,外墙采用刷仿石漆,其费用为120元/m2,其他结构相同,则拟建教学楼的建筑工程分部分项工程费为()万元。A.360B.400C.520D.560【答案】C37、工期成本同步分析法；造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是()。A.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支等于计划成本B.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支小于计划成本C.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支大于计划成本D.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支小于计划成本【答案】B38、不属于静脉尿路造影禁忌证的是A.吃海带、紫菜过敏者B.不明原因的血尿C.泌尿系急性感染D.肾功能衰竭，严重的心血管疾患E.严重血尿及肾绞痛发作者【答案】B39、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C40、男性红细胞数目和血红蛋白含量通常高于女性是由于A.男性喜欢运动B.男性摄入更多的蛋白质C.男性体内红细胞破坏减少D.男性体内雄激素的浓度高E.男性通常摄入更多的铁【答案】D41、腰椎正位摄影时中心线的入射点为A.脐孔上方3cmB.脐孔C.耻骨联合上缘上5cmD.脐孔下2cmE.剑突下方2cm【答案】A42、政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性【答案】B43、对于产褥感染描述恰当的是A.产褥期病原菌侵入生殖道和乳腺组织，造成局部和全身炎性改变的生殖系统疾病B.产褥期病原菌侵入生殖道，造成局部和全身炎性改变的生殖系统疾病C.产褥期病原菌侵入全身任何组织、器官和系统，造成的局部和全身炎性改变的疾病D.产褥感染病原菌侵入的范围仅局限于盆腹腔及女性生殖道E.以上描述均恰当【答案】B44、26岁，女性，GA.阴道分泌物pH>4.5B.胺臭味试验阳性C.可见线索细胞D.乳酸杆菌明显减少E.阴道加德纳菌鉴定试验阳性【答案】A45、脑外伤首选的影像学检查方法是A.颅骨正侧位片B.颅脑CT平扫C.颅脑增强扫描D.颅脑MRI检查E.PET检查【答案】B46、颈椎右前斜位摄影，观察的是A.右侧椎间孔B.左侧椎间孔C.右侧椎弓峡部D.左侧椎弓峡部E.以上都可以【答案】A47、建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A.从实际到竣工投产B.从筹建到竣工验收C.从立项到竣工验收D.从开工到竣工验收【答案】B48、衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据是（）。A.设计概算B.概算指标C.预算定额D.概算定额【答案】A49、36岁妇女，继发性不孕5年，8年前有结核性盆腔炎病史，已治愈。子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管阻塞，月经正常，丈夫精液常规检查正常。治疗的方法应选择A.夫精宫腔内人工授精B.体外受精和胚胎移植C.单精子卵胞浆内注射D.胚胎植入前遗传学诊断E.供精人工授精【答案】B50、关于乳腺的检查中，与放射线有关的是A.B超B.MRIC.钼靶D.电热成像E.A超【答案】C51、下列有关准直器的描述，错误的是A.准直器狭缝宽度决定线束宽度B.准直器狭缝宽度决定扫描层厚C.准直器窗口呈狭缝状态D.准直器狭缝宽度决定扫描层距E.准直器位于X线窗口前端【答案】D52、IP经X线照射后所形成的信号为A.模拟信号B.数字信号C.准数字信号D.可见光E.红外线【答案】A53、下述指标中，CT低于平片摄影的是A.空间分辨率B.密度分辨率C.灰度等级D.最大密度值E.最小密度值【答案】A54、扁平足的最佳摄影体位是A.双足正位B.双足侧位C.双足站立侧位D.双足前后内斜位E.双足前后外斜位【答案】C55、间接成本是指与研制开发有关的费用，其中不包括（）。A.非专用设备折旧费B.管理费C.应分摊的公共费用及能源费用D.咨询鉴定费【答案】D56、MRI在肺癌诊断上有以下作用，错误的是A.根据钙化状况，以便与结核球区别B.可增强，以便与结核球区别C.了解胸壁的侵犯D.根据流空效应判断肺门及纵隔淋巴结转移E.判断肿瘤与血管的关系【答案】A57、根据《建筑法》的相关规定，关于施工许可制度的表述中，说法正确的是（）。A.在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B.在建工程因故中止施工之日起6个月内向施工许可证颁发机关报告C.中止施工满6个月的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.施工许可证的有效期是6个月【答案】A58、关于乳腺摄影，错误的是A.采用近距离摄影，使用高分辨率胶片B.常规摄取内外斜位和头尾位C.因乳腺均为软组织，故不需加压D.必要时进行放大摄影提高分辨率E.乳腺皮肤应平坦，乳头呈切线位【答案】C59、下列疾病摄影位置的选择，错误的是A.颈肋--以第7颈椎为中心的前后正位B.颈椎病--过伸过曲位C.1、2颈椎半脱位--1、2颈椎开口位及侧位D.胸腔开口综合征--包括下部颈椎及双侧锁骨的前后正位E.颈椎结核--常规正侧位【答案】B60、当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分的，采用的项目目标成本计划的编制方法是()。A.目标利润法B.技术进步法C.按实计算法D.定率估算法【答案】D61、工程造价指数反映了()期与基期相比的价格变动趋势。A.计划B.验证C.报告D.反映【答案】C62、不属于胶片成像性能的是A.最大密度B.分辨率C.调制传递函数D.颗粒度E.清晰度【答案】A63、25岁，闭经56天，尿HCG阳性，B超为宫内孕，但发现右侧卵巢囊性肿物直径5cm，内见密集光点。妇科检查肿物活动、囊性感，血肿瘤标记物未见异常。下一步处理哪项最合适A.等待至足月，剖宫产同时切除肿瘤B.立即手术C.密切观察随访D.等待至妊娠3个月后进行手术E.等待至孕中期后引产【答案】D64、普通X线胶片采用的卤化银主要是A.AgBrB.AgClC.AglD.AgFE.AgBr+AgF【答案】A65、流动资金估算一般可采用（）。A.定率估算法和系数估算法B.分项详细估算法和定率估算法C.比例估算法和扩大指标估算法D.分项详细估算法和扩大指标估算法【答案】D66、工程设计的修改由（）负责。A.建筑施工企业B.建设单位C.原设计单位D.勘察单位【答案】C67、正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0．90kg，已知该材料的损耗率为7．20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.11.60【答案】B68、对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是()。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】A69、某进口设备到岸价为15000万元,银行财务费、外贸手续费合计360万元，关税为3000万元，消费税税率10%,增值税税率17%。关于该进口设备税费的说法，正确的是（）。A.消费税为2000万元B.增值税为2250万元C.组成计税价格为18000万元D.设备原价为24536万元【答案】A70、新增固定资产价值的计算对象是（）。A.独立专业的单位工程B.独立施工的单位工程C.独立发挥生产能力的单项工程D.独立设计的单位工程【答案】C71、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章【答案】D72、与解剖学上的颅底水平面平行的连线是A.听鼻线B.听眶线C.听眉线D.听口线E.眉间线【答案】B73、投标人自主报价时，询价内容不包括()。A.机械设备的租赁价B.人工当地市场价C.机械设备的暂估价D.材料市场价【答案】C74、关于高千伏摄影，描述错误的是A.影像层次丰富B.可缩短曝光时间C.病人辐射剂量减少D.减少散射线的产生E.延长X线球管使用寿命【答案】D75、投资估算指标的编制阶段不包括（）。A.收集整理资料阶段B.平衡调整阶段C.决策阶段D.测算审查阶段【答案】C76、设备运杂费通常的构成不包括（）。A.运费和装卸费B.包装费C.废品损失费D.设备供销部门的手续费【答案】C77、工程项目成本管理的核心内容是()。A.成本分析B.成本计划C.成本控制D.成本核算【答案】C78、某施工单位承包的工程合同价款总额为9000万，其主要材料及构件所占比重为60%，已知预付款起扣点是5000万元，预付款的总金额为（）万元。A.4000B.4300C.2400D.3400【答案】C79、关于ABS模式运作流程包括：①SPC与项目结合；②SPC发行债券；③组建特定用途公司SPC；④SPC偿债；⑤利用信用增级手段使项目资产获得预期的信用等级。则下列关于流程排序正确的是（）。A.③④①⑤②B.③①⑤②④C.①④②⑤③D.①③⑤④②【答案】B80、由于发包人供应的材料、构配件或设备不合格造成的质量缺陷由()承担经济责任。A.使用单位B.发包人C.承包人D.监理单位【答案】B81、CT扫描间距小于层厚时，称为A.连续扫描B.间隔扫描C.重叠扫描D.高分辨率扫描E.薄层扫描【答案】C82、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】D83、关于胶片特性曲线叙述正确的是A.由足部、直线部、肩部、上升部构成B.描绘曝光量与密度之间关系C.产生反转是由于曝光不足所致D.各部分为线性关系E.足部曝光过度【答案】B84、下列费用中()不属于规费。A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费【答案】B85、下列叙述，错误的是A.X线管窗口射出的是平形线束B.X线束入射于曝光面的大小称照射野C.摄影时照射野应适当D.X线束有一定的穿透能力E.锥形X线束的中心部位为中心线【答案】A86、肝脏增强扫描动脉期延时扫描时间为A.15～20秒B.25～30秒C.35～40秒D.45～50秒E.55～60秒【答案】B87、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为300天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为150元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.200B.260C.300D.450【答案】D88、根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于承包人向发包人索赔的说法。正确的是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告【答案】D89、不属于机械台班单价组成部分的是（）。A.折旧费B.检修及维护费C.大型机械进退场费D.人工及燃料动力费【答案】C90、骨骼系统摄影条件的选择，错误的是A.同一部位不同厚度采用固定毫安秒和距离调整管电压的方法B.慢性骨髓炎、骨结核摄影条件应减少C.石膏固定照片增加管电压5～8kVD.选用小焦点获得较小的几何模糊E.厚度超过15cm选用滤线栅【答案】B91、工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日去（）日内到（）省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A.10，建设工程所在地B.30，建设工程所在地C.10，承接企业所在地D.30，承接企业所在地【答案】B92、不属于血管介入的是A.血管内灌注药物治疗B.血管腔内成形术C.血管内导管栓塞术D.血管置换术E.血管造影术【答案】D93、建设项目竣工决算应包括()的全部建设费用、投资效果和财务情况的总结性文件。A.从实际到竣工投产B.从立项到竣工验收C.从筹建开始到竣工交付使用D.从开工到竣工验收【答案】C94、某施工机械设备原价为50万元，预计净残值为2万元，预计使用年限10年,采用双倍余额递减法计算折旧时的年折旧率是()。A.9.6%B.10%C.20%D.30%【答案】C95、普通X线胶片采用的卤化银主要是A.AgBrB.AgClC.AglD.AgFE.AgBr+AgF【答案】A96、醋酸片基透光率为A.60%B.70%C.80%D.90%E.95%【答案】D97、下列不属于措施项目清单的编制依据的是()。A.施工现场情况、地质勘察水文资料、工程特点B.非常规施工方案C.与建设工程有关的标准、规范、技术资料D.拟定的招标文件【答案】B98、1m31砖厚砖墙中若材料为标准砖，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【答案】D99、下列组合错误的是A.鼻窦后前37°角位-Water位B.鼻窦后前23°角位-Caldwell位C.乳突双15°角位-Law位D.乳突35°角侧位-Stenver位E.双45°岩部轴位-Mayer位【答案】D100、26岁初产妇，妊娠40周，临产后10小时出现烦躁不安，自诉下腹痛难忍，检查腹部见病理性缩复环，下腹拒按，胎心听不清，导尿为血尿，此病例应诊断为A.先兆子宫破裂B.子宫破裂C.重型胎盘早剥D.羊水栓塞E.妊娠合并急性泌尿系感染【答案】A多选题（共40题）1、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所需消耗的资源的数量标准，包括（）。A.在运往工地过程中材料的损耗量B.直接使用在工程实体上的材料的净用量C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量D.在施工现场出现的不合格材料的数量E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量【答案】BC2、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】BC3、FIDIC条件下，工程变更的范围包括()。A.删除某项工程，转由他人实施B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量改变【答案】BD4、依据分局部项工程单价产生的方法不同，工料单价可以分为()。A.单价法B.实物量法C.分析法D.综合单价法E.工程量计算法【答案】AB5、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】AB6、下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（）。A.计件工资B.节约奖C.劳动保护费D.高空津贴E.交通补助费【答案】ABD7、挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E.安全网【答案】ABC8、以下关于建筑安全生产管理，叙述正确的有（）。A.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施B.分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理C.施工现场安全由建筑施工企业负责D.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度E.实行施工总承包的，由监理单位负责【答案】ABCD9、项目成本核算的方法中，表格核算法的特点包括（）。A.易于操作B.核算范围较大C.适时性较好D.逻辑性强E.覆盖范围较窄【答案】AC10、根据《民法典》规定，属于效力待定合同的有（）A.限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的B.行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同D.房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖合同E.法定代表人越权订立合同且相对人知道该情形的【答案】BD11、根据价格法，在制定关系群众切身利益的（），政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格【答案】ABC12、下列费用项目中，属于人工单价的有（）。A.计时工资B.计件工资C.奖金D.养老保险费E.加班加点工资【答案】ABC13、编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括（）。A.拟定施工机械工作的正常施工条件B.确定机械的利用系数C.确定机械纯工作1小时的正常生产率D.对施工机械的工作时间进行划分E.拟定工人小组的定额时间【答案】ABC14、根据《民法典》下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】D15、下列关于竣工财务决算说明书的表述，正确的是（）。A.竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验B.竣工财务决算说明书是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件C.竣工财务决算说明书是全面考核分析工程投资与造价的书面总结D.竣工财务决算说明书综合反映了大中型项目的基本概况E.竣工财务决算说明书主要用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况【答案】ABC16、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。但是，（）。A.必需报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】B17、依据《标准施工招标文件》的规定，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.承包人设备的损坏【答案】ACD18、下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有()。A.预算拨款B.项目资本金C.应收生产单位投资借款D.基建借款E.待核销基建支出【答案】ABD19、BIM技术的特点有（）。A.可视化B.协调性C.模拟性D.优化型E.全面性【答案】ABCD20、某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有()。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费C.负担货物在装运港越过船舷后的各种费用以及货物灭失或损坏的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】BCD21、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.二次搬运费E.财产保险费【答案】AB22、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。A.合理确定定额水平B.按社会先进水平确定C.简明适用性D.合理确定计量单位E.定性与定量相结合【答案】AC23、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权包括（）。A.提出项目开工报告B.组织材料设备采购招标工作C.组织项目后评价D.审核、上报项目初步设计和概算文件E.负责按时偿还债务【答案】AD24、投标文件一般包括（）。A.投标函B.授权委托书C.投标保证金D.商务和技术偏差表E.具有标价的工程量清单和报价表【答案】ABC25、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加E.劳动保险费【答案】BD26、下列情形中，属于投标人互相串通投标的有()。A.招标人授意投标人撤换投标文件B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件互相混装D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容E.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标【答案】BD27、符合乙级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A.专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历B.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄C.企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的40%，且其出资额不低于注册资本总额的40%D.技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上E.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理【答案】ABD28、下列费用项目中，属于人工单价的有（）。A.计时工资B.计件工资C.奖金D.养老保险费E.加班加点工资【答案】ABC29、合同的权利义务终止又称为合同的终止或者合同的消灭，是指因某种原因而引起的合同权利义务关系在客观上不复存在，有下列（）等情形之一的，合同的权利义务终止。A.债权人免除债