一级建造师之一建机电工程实务能力提升A卷收藏附答案

一级建造师之一建机电工程实务能力提升A卷收藏附答案

单选题（共50题）1、锅炉本体不包括（）部件。A.水冷壁B.送引风机C.过热器D.空气预热器【答案】B2、下列管理费用中，属于固定成本的是（）。A.安全措施费B.办公费C.保健费D.检验试验费【答案】B3、机械设备典型零部件的安装中，不包括（）。A.联轴节的安装B.液压管路安装C.气压元件安装D.螺纹连接安装【答案】D4、承包人向发包人提交竣工结算价款支付申请应载明的内容不包括（）。A.安全文明施工费B.竣工结算合同价款总额C.累计已实际支付的合同款价D.应预留的质量保证金【答案】A5、下列选项中不属于项目部负责人的是（）。A.项目安全总监B.项目经理C.项目副经理D.项目总工【答案】A6、使用的钢丝绳的直径与卷扬机铭牌上标明的直径不同时，必须进行校核的是（）。A.牵引拉力B.工作速度C.卷筒强度D.容绳量【答案】D7、所有检验批均应由（）或建设单位项目技术负责人组织验收。A.施工项目部质量员B.企业质量管理部门C.项目部主管质量副经理D.监理工程师【答案】D8、目前，我国水泥回转窑筒体中心找正采用的是（）测量技术。A.经纬仪B.钢丝C.筒体外设标板D.激光对中【答案】D9、管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应（）A.便于检修B.紧贴墙壁C.靠近楼板D.紧贴管架【答案】A10、在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下，焊条选择时可以考虑选用比母材（）的焊条。A.同一强度级别B.低一强度级别C.高一强度级别D.相同或高一强度级别【答案】B11、适用于潮湿场所，且可敷设在吊顶内或高层建筑的电缆竖井内的电缆型号是（）。A.YJV22型B.WD—ZANYJFE型C.ZR—YJFE型D.VV型【答案】C12、锅炉受热面组件吊装的一般原则是（）。A.先下后上，先两侧后中间B.先上后下，先中间后两侧C.先上后下，先两侧后中间D.先下后上，先中间后两侧【答案】C13、测温元件在易受被测物料强烈冲击的位置，必须采取的措施是（）。A.防腐蚀B.防高温C.防弯曲D.防静电【答案】C14、建筑安装工程检验批主控项目不包括（）。A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目B.确定该检验批主要性能的项目C.保证安全和使用功能的重要检验项目D.管道的压力试验【答案】A15、施工现场内部协调中，与施工作业面安排的协调包括（）。A.钢储罐组装B.氧乙炔装置C.焊后无损检测D.管道涂装防腐【答案】B16、一般常见塔器安装组焊顺序中，塔体的最下段（带裙座段）吊装就位、找正的紧前工序是（）。A.分段筒体、部件检查验收B.基础验收、安放垫铁C.第二、三段段间环焊组对焊接D.紧固地脚螺栓【答案】B17、下列内容中，属于用户用电申请内容的是（）。A.用电地点B.用电设备清单C.用电规划D.供电条件勘查【答案】D18、关于保修期说法正确的是（）。A.保修期从竣工合格之日算起B.管线的保修期为3年C.供热保修期为1年D.设备安装的保修期为5年【答案】A19、计量器具修理后的检定属于（）。A.使用中检定B.周期检定C.后续检定D.仲裁检定【答案】C20、施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施，防止自备电源（）。A.发生停电故障B.遭到外力破坏C.误入市政电网D.发生用电火灾【答案】C21、（2013年真题）工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质监单位【答案】C22、工业安装工程中，单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B23、在管道系统的试验中，管道安装完毕，热处理和无损检验合格后，应进行（）。A.密封试验B.压力试验C.耐腐试验D.热膨胀试验【答案】B24、下列钢结构安装程序中，正确的是（）。A.钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板、钢梯、防护栏安装→其他构件安装B.钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、栏杆安装→支撑安装→其他构件安装C.支撑安装→钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、栏杆安装→其他构件安装D.钢柱安装→支撑安装→平台板、钢梯、栏杆安装→梁安装→其他构件安装【答案】A25、室内隐蔽或埋地的（）在隐蔽前必须做灌水试验。A.热水管道B.中水管道C.给水管道D.排水管道【答案】D26、机电工程人力资源配置原则不包括（）。A.重视效益原则B.公开公平原则C.充分利用原则D.结构合理原则【答案】B27、母线槽采用金属吊架固定时，应设有（）。A.滑动支架B.防晃支架C.导向支架D.抗振支架【答案】B28、保冷设备及管道上的附件，不需要保冷的是（）。A.支座B.吊耳C.仪表D.支吊架【答案】C29、现场组装的大型设备，各运动部件之间的相对运动精度不包括（）。A.直线运动精度B.圆周运动精度C.配合精度D.传动精度【答案】C30、下列选项中，不属于泄漏试验检查重点的是（）。A.阀门填料函B.对接焊缝C.法兰连接处D.螺纹连接处【答案】B31、当电动机绝缘电阻值达到规范要求时，在同一温度下经（）h稳定不变时方可认为干燥完毕。A.1B.3C.5D.7【答案】C32、强制电流阴极保护系统施工中，说法不正确的是（）。A.电源设备所用外部电源应设置独立的配电箱B.深井阳极地床首末端应设置永久性地床标识桩C.深井阳极地床应安装非金属耐氯材料制造的排气管D.被保护的管道与电缆的连接宜采用铝热焊【答案】B33、实际流体沿管线流动过程中，有关流体机械能的正确说法是（）。A.流体压力能一定下降B.流体动能保持不变C.总位能保持不变D.总机械能下降【答案】D34、下列关于无损检测人员要求的说法,正确的是（）。A.Ⅰ级人员可评定检测结果B.Ⅱ级人员可审核检测报告C.Ⅲ级人员可编制无损检测工艺D.持证人员的资格证书有效期以企业上级部门规定为准【答案】C35、砌筑工程中，用来做浇注料的模板应有足够的强度和（）。A.耐腐蚀性B.刚度C.硬度D.韧性【答案】B36、下列关于工程测量的程序，步骤正确的是（）。A.确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等B.确认永久基准点、线→设置基础标高基准点→设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等C.确认永久基准平面→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录D.确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→设置基础标高基准点→安装过程测量控制→实测记录等【答案】A37、根据管道内物质的一般性能，下列关于工业管道识别色的说法错误的是（）。A.水是艳绿色B.酸或碱是紫色C.气体是中黄色D.氧是大红色【答案】D38、关于特种设备的法律规定，说法错误的是（）。A.可以发电子邮件履行告知手续B.锅炉的监督检验可以用资料审查的方法C.监检工作不能代替受检单位的自检D.压力容器的监察范围仅包括压力容器本体【答案】D39、施工索赔成功的关键是（）。A.承包商合同有管理漏洞B.索赔申请书格式正确C.承包商的证据确实充分D.具有录像视频和照片【答案】C40、开式系统发生火灾时，由（）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。A.火灾探测器B.雨淋阀C.开式洒水喷头D.选择阀【答案】B41、衡量计量器具质量的主要指标是（）。A.统一性、溯源性、准确度B.稳定度、准确度、静态特性C.动态特性、分辨率、精密度D.灵敏度、分辨率、动态特性【答案】D42、光伏发电的优点不包括（）。A.占用面积小B.能源质量高C.建设周期短D.无噪声无污染【答案】A43、在变压器二次搬运中，做法错误的是（）。A.钢丝绳挂在油箱吊钩上B.用纸箱将绝缘瓷瓶罩住C.变压器倾斜不超过25°D.检查核对各受力点是否均匀【答案】C44、电磁波测距仪所采用的载波不包括（）。A.超声波B.微波段C.激光D.红外光【答案】A45、充水试验的相关规定指出，充水试验宜采用洁净淡水。试验水温均不低于()℃。A.3B.5C.7D.8【答案】B46、工业安装工程质量验收的程序应按（）的顺序依次进行。A.分部工程→分项工程→单位工程B.单位工程→分部工程→分项工程C.分项工程→分部工程→单位工程D.单位工程→分项工程→分部工程【答案】C47、设备监造月报的内容不包括（）。A.设备质量检查内容B.监造人C.费用情况D.进度情况【答案】C48、调节阀中的电动执行机构的输出方式不包括（）。A.直行程B.角行程C.步进式D.多转式【答案】C49、热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的（）。A.蒸发率B.热效率C.发热率D.蒸发量【答案】C50、单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B多选题（共30题）1、消防工程验收所需资料，其内容包括（）等。A.建设工程消防验收申报表B.消防设施产品合格证明文件C.建筑消防设施技术测试报告D.施工单位的合法身份证明和资质等级证明文件E.建设单位的资质等级证明文件【答案】ABCD2、泵主要用来输送流体或混合流体的机械设备，根据泵的工作原理和结构形式可分为（）。A.电动泵B.柴油机泵C.容积式泵D.叶轮式泵E.汽轮机泵【答案】CD3、凝汽器组装完毕后，汽侧灌水试验的工作内容有（）。A.灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mmB.维持24h无渗漏C.增加临时支撑D.及时将水放净E.水放净后烘干【答案】ABCD4、设备吊装工艺设计中，吊装参数表的主要内容包括（）。A.设备规格尺寸B.设备重心位置C.设备就位标高D.设备吊装重量E.设备运输线路【答案】AB5、设备工厂化预制技术的应用，实现了建筑机电安装工程的（）。A.标准化B.程序化C.作业流水化D.产品模块化E.集成化【答案】AD6、下列设备中，属于机电工程通用设备的是（）。A.电炉B.风机C.泵D.汽轮机E.压缩机【答案】BC7、高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有（）。A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离B.管路中加装柔性连接C.给水系统中加设减压设备D.管道增设支吊架E.减少给水系统管路的连接件【答案】AB8、胀锚地脚螺栓安装应满足（）要求。A.中心到基础边缘的距离不小于其直径的10倍B.基础强度不得大于10MPaC.钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰D.钻孔处不得有裂缝E.钻孔直径和深度应胀锚地脚螺栓相匹配【答案】CD9、机电工程现场施工中常用的起重机有（）。A.门座式起重机B.桥式起重机C.流动式起重机D.塔式起重机E.桅杆起重机【答案】CD10、胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有（）。A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MpaC.钻孔处不得有裂缝D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配【答案】CD11、通常情况下，容器水压试验合格标准有（）。A.地基无沉降B.无可见的变形C.无渗漏D.表面100%磁粉检测无裂纹E.试验过程中无异常的响声【答案】BC12、关于灯具安装的说法，正确的有（）。A.质量为5kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上B.墙面上安装的灯具，其固定螺栓不应少于2个C.悬吊灯具与固定装置采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不少于3扣D.柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接E.灯具载荷强度试验记录应按5%抽查【答案】ABD13、关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有()。A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧【答案】ABC14、耐火浇注料施工程序中，在材料验收和施工面清理后，浇注前还应做好（）。A.膨胀缝预留B.锚固钉焊接C.模板制作安装D.防水剂涂刷E.浇注料搅拌和试块制作【答案】BCD15、室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。A.失稳波浪变形B.焊缝纵向收缩变形C.焊缝回转变形D.弯曲变形E.扭曲变形【答案】AD16、从系统功能分，电梯通常由曳引系统、导向系统、（）、驱动系统、安全保护系统等系统构成。A.电力系统B.控制系统C.轿厢系统D.门系统E.重量平衡系统【答案】BCD17、下列关于焊接工艺评定说法正确的是（）。A.必须在焊接前进行焊接工艺评定B.评定报告可以直接指导焊工施工C.评定报告是编制焊接工艺规程的依据D.能验证施焊单位能力E.焊接工艺评定中的试件加工可委托分包【答案】ACD18、取得（）的单位可以从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另外取得压力容器许可资格。A.D级压力容器安装B.GC1级压力管道安装许可资格的单位C.取得2级锅炉安装资格D.取得2级以上锅炉安装资格E.GC3级锅炉安装【答案】BCD19、机电工程施工方案交底内容为该工程的（）等。A.操作方法B.工程特点C.要领D.施工工艺E.施工程序和顺序【答案】ACD20、高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有（）。A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离B.管路中加装柔性连接C.给水系统中加设减压设备D.管道增设支吊架E.减少给水系统管路的连接件【答案】AB21、在确定各项工作开竣工时间和相互搭接协调关系时，应考虑的因素有（）。A.优先安排工程量大的工艺生产主线B.应分清主次、抓住重点C.在机电工程施工过程能加班加点D.各种不利施工条件的限制和影响E.在工程施工过程能作为平衡调剂【答案】AB22、对焊接工艺评定的作用，以下论述正确的是（）。A.验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性B.评定施焊单位在限制条件下，焊接成合格接头的能力C.焊接工艺评定报告直接指导生产D.编制焊接工艺规程的依据E.一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接工艺规程【答案】ABD23、架空线路竣工验收检查的内容有（）等。A.杆塔是否直立B.在阴天实测电阻，不得超过规定值C.拉线是否紧固D.拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求E.杆塔全高误差值是否符合原设计要求【答案】ACD24、钢结构所用焊接材料应按到货批次进行复验的情况有（）。A.建筑结构安全等级为二级的一级焊缝B.建筑结构安全等级为一级的二级焊缝C.大跨度的二级焊缝D.重级工作制吊车梁结构中的一级焊缝E.建筑结构安全等级为二级的二级焊缝【答案】ABD25、下列计量设备中,属于B类计量设备的有（）。A.兆欧表B.百分表C.接地电阻测量仪D.焊接检验尺E.压力表【答案】BD26、耐火浇注料浇注时，施工温度不宜低于10℃的是（）。A.硅酸盐水泥耐火浇注料B.黏土结合耐火浇注料C.磷酸盐水泥耐火浇注料D.高铝水泥耐火浇注料【答案】BC27、现场组装大型设备，各运动部件之间的相对运动精度包括（）。A.直线运动精度B.配合间隙C.圆周运动精度D.过盈量E.传动精度【答案】AC28、下列不属于合金铸钢的是（）。A.耐热铸钢B.耐蚀铸钢C.耐磨铸钢D.铸造碳钢E.焊接结构用铸钢【答案】D29、（2019年真题）下列参数中，影响焊条电弧焊焊接线能量大小的有（）A.焊接功率B.焊接电流C.电弧电压D.焊接速度E.焊条直径【答案】BCD30、排水管道的安装中，属于主控项目的是（）A.灌水试验B.防火套管的安装C.生活污水管的坡度D.排水管支架间距E.清理去污【答案】ABC大题（共10题）一、（2014年真题）某机电工程公司通过投标总承包了一工业工程，主要内容包括：施工基础施工、厂房钢结构制作和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前，该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，编制了各项工作逻辑关系及工作时间表（见表1）。该项目的厂房钢结构选用了低合金结构钢，在采购时，钢厂只提供了高强度、高韧性的综合力学性能。在设备和管道安装、试验和调试完成后，由相关单位组织了该项目的各项试运行工作【问题】4.单体试运行和联动试运行分别应是哪个单位组织？【答案】单机试运行由施工单位机电工程公司组织；联动试运行由建设单位组织。二、（2011年真题）某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距江边l00m），空调工程设备材料：双工况冷水机组（650Rt，蓄冰槽，江水源热泵机组，燃气锅炉，低噪声冷却塔（650t/h），板式热交换机，水泵，空调箱，风机盘管，各类阀门（DN20mm?DN700mm）公称压力1.6MPa，空调水管（DN20mm?DN700mm），风管，风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。【问题】1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节？【答案】安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有以下环节：①到货检验；②损害缺陷缺少的处理；③监造监理；④施工安装服务；⑤试运行服务等三、某公司以EPC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：事件1：钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨期来临，工期紧迫，不能停止施工。事件2:储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工。事件3:设备单机符合试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格。事件4:单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。事件1中，雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？【答案】(1)事件一中，雨期施工容易发生的质量问题：焊条易受潮，焊缝积水，锈蚀。(2)焊接前应采取的措施：焊条烘干，.焊条保温（如保温桶），焊件局部干燥、防雨措施（如防雨棚等），焊缝除锈或清理。四、（2017年真题）某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程，建筑面积16万㎡，地下三层，地上二十四层，内容包括：通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。本工程空调系统设置的类型：1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统，系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力，在火灾自动报警系统报警后，开启电磁阀组使管网充水，变成湿式系统。工程中采用独立换气工程的内吸收式玻璃幕墙系统，通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压，将室内空气经过风道直接排出室外，以增加室内新风，并对外墙玻璃降温。系统有内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶，安装在装饰地板上，风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管，管道直径为DN100～250mm。安装完成后，试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大，自检发电噪声大的主要原因是：1.风管与排风机的连接不正确；2.风管静压箱未单独安装支吊架。项目部组织整改后，噪声问题得到解决。在项目施工阶段，项目参加武安国建筑业绿色施工示范工程的过程检查，专家对机电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工，现场用水用电控制管理等方面给予表扬，检查得92分，综合评价等级为优良。机电工程全部安装完成后，项目部编制了机电工程系统调试方案，经监理审批后时实施。制冷机组、离心冷冻冷却水泵、冷却塔、风机等设备单体试运行的运行时间和检测项目均符合规范和设计要求，项目部及时进行了记录。【答案】（1）预作用系统一般用于建筑装饰要求较高，不允许有水渍损失，灭火要求及时的建筑和场所。（2）预作用阀之后的管道充气压力最大为0.03MPa。五、【背景资料】某工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主钢筋作为防雷引下线，与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层，变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。【问题】防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和电气设备连接有哪些要求？【答案】（1）防雷引下线与接地装置连接方式还应有：螺栓连接；防雷接地引下线与接闪器连接方式还应有：卡接器连接。（2）可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。（3）SPD保护器接地线的要求如下：1）SPD的接线形式应符合设计要求；2）接地导线的位置不宜靠近出线位置；3）SPD的连接导线应平直、足够短，且不宜大于0.5m。（4）金属柔性导管安装技术要求如下：1）金属柔性导管在动力工程中不宜大于0.8m；2）金属柔性导管在照明工程中不宜大于1.2m；3）金属柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头；4）金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。六、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4、事件2中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?【答案】1.理由：该工程由政府和民营企业共同投资兴建，满足全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，故必须进行招标，不能直接指定施工单位。2.D公司和E公司的投标属于无效标书，D公司在标书密封时应按要求加盖法定代表人印章，E公司应按招标文件要求的格式报价。此次招投标工作有效，理由：因为A、B、C三家公司的投标文件均满足相应的要求，满足最少三家投标人的要求，此次招投标有效。3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。4.焊接变形的危害主要表现在：降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提髙制造成本等五个方面。5.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。在工程幵工前界定重要项目，对于重要项目的技术交底文件，应由项目技术负责人审核或批准，交底时技术负责人应到位。交底的内容主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。七、一、背景华东机电安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目于2015年4月竣工验收完成后，建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定：负荷联动试运行期间，华东机电安装公司应派相应人员配合保驾。在负荷联动试运行中，发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件。在电厂试生产期间，发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象。上述两事件发生后，建设单位与华东机电安装公司一起组织有关人员，进行调查，分析原因：(1)在查竣工档案资料时，5号电动阀门单体调试记录中未发现开启和关闭的限位测定数据；(2)对1号主电动阀门单体调试记录中未发现电动机过载电流保护装置测试数据，查值班人员操作情况，发现1号主电动阀门开启前，未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷情况。二、问题1．华东机电安装公司安装全部完成后，何时发送保修证明书给建设单位保修时间应从何时开始计算2．工程竣工验收投入使用后，华东机电安装公司对交付后服务应包括哪些方面的内容3．华东机电安装公司对5号电动阀门事件应如何处理4．华东机电安装公司对1号主电动阀门事件又应做如何处理5．安全阀的校验有何规定【答案】1．在工程竣工验收的同时，由华东机电安装公司向建设单位发送机电安装工程保修证明书，保修期自竣工验收合格之日起计算。?2．该工程竣工验收投人使用后，华东机电安装公司的服务工作应包括：进行工程回访，发现质量问题应按保修的责任范围负责修理，派相应人员配合建设单位组织的负荷联动试运行。?3．冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂，是华东机电安装公司未对5号电动阀门做开启和关闭的限位测定；应由华东机电安装公司负责更换安装，并承担相应的经济费用。?4．冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象，是华东机电安装公司对1号主电动阀门单体调试时，未做电动机过载电流保护装置测试；建设单位值班人员操作时，1号主电动阀门开启前，未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷。因此，是建设单位和施工单位双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理或更换安装。?5．安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验。安全阀应做好记录、铅封，出具校验报告。?八、A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。1A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？2A公司除自身的风险外还有哪些风险‘3计算工期索赔和费用索赔.4业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求是否合理？说明理由，应怎样协调处理？5负荷试运行应达到的标准。【答案】1.A公司中标的工程项目承包的内容有承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。2.A公司除自身风险外的风险包括：（１）人员风险，罢工、劳务人员素质不高等；（2）材料设备风险，不能按期运抵或运抵后质量不合格等；（3）政治社会风险，战乱等；（4）自然环境风险，受水文、地质等影响；（5）经济风险，通货膨胀等；（6）不可抗力风险，洪水等；（7）组织协调风险。3.战乱可索赔工期30天，索赔费用0万美元；劳务罢工可索赔工期5天，索赔费用0万美元；进度款拖欠可索赔工期5天，索赔费用40万美元；洪水可索赔工期10天，索赔费用0万美元。因此，总工期：30+5+5+10=50（天）；总费用：40万美兀。4.业主提出用铜棒代替镀梓角钢的要求不合理。理由：合同计价方式为EPC,且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提出的质量标准高于合同标准。协调处理方法：需提高合同质量标准需给予A公司合理的费用补偿，并出具手续齐全的书面设计变更，A公司可以根据设计变更进行索赔，以弥补成本费用的额外支出。5.负荷试运转应达到的标准：（1）装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功；（2）负荷试运行中的主要控制点正点到达;（3）不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾、爆炸事故；（4）环保设施达到“三同时”，不污染环境；（5）负荷试运行不超过试车预算，经济效益好。主要考查设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包。承包商承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。这种承包模式，业主省心省力省资源投入，建设期间承担的风险较小，而承包商工程风险较大，但相应利润空间也较大。这是目前国际国内总承包的主要模式之一。主要考查工期索赔和费用索赔的计算方法。根据索赔成立的条件可知：（1)战乱可索赔工期30天，索赔费用0万美元。（2)材料涨价可索赔费用0万美元。（3)劳务罢工可索赔工期5天，索赔费用0万美元。（4)美元贬值可索赔费用0万美元。（5)进度款拖欠可索赔工期5天，索赔费用40万美元。（6)税率提高可索赔费用0万美元。（7)洪水可索赔工期10天，索赔费用0万美元，所以可以提出的工期索赔为30+5+5+10=50(天），可以提出的费用索赔为40万美元。主要考查业主所提要求的合理性。由于合同计价方式为EPC，且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提出的质量标准高于合同标准，如需提高合同质量标准需给予A公司合理的费用补偿，并出具手续齐全的书面设计变更，A公司可以根据设计变更进行索赔，以弥补成本费用的额外支出。所以业主所提出的要求不合理。主要考查负荷试运行应达到的标准。负荷试运行应达到的标准：（1)生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功。(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。（3)不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故。(4)环保设施做到“三同时”，不污染环境。（5)负荷试运行不得超过试车预算，经济效益好。九、某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同（承包文本）》与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1日到9月30日），工程提前1d奖励2万元，延误1d罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后。因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好，开启灵活，准备用于工程管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验，试验全部合格。3.监理工程师发现：A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改，并向本特种设备安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25d。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后，建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用，在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修，项目部抢修后，经再次试运转检验合格，在10月11日重新投用。＜1>、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？＜2>、施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续，可受到哪些行政处罚？＜3>、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。＜4>、该工程的保修期从何日起算？写出工程保修的工作程序？【答案】＜1>、（1）壳体压力试验、密封试验、光谱分析。（2）以洁净水为介质，水中的氯离子含量不得超过25ppm。＜2>、责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。＜3>、（1）A安装公司项