建设工程施工合同书范文（4篇）

第5页共5页建设工程施工合同书范文建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：xx学校运动场及三期围墙工程2、工程地点：xx商贸学校3、工程内容：xx商贸学校运动场及三期围墙工程。4、承包范围：根据甲方提供的设计文件（包括设计图纸、会议纪要及更改通知等）的建筑安装工程。第二条承包形式与工程造价1、本工程的承包形式：包工包料。2、工程造价：⑴、xx商贸学校运动场工程计人民币⑵、xx商贸学校三期围墙工程计人民币⑶、以上两项工程合计人民币第三条工程结算和付款方法1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按____年____月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。3、资金开户银行：甲方开户银行：_____帐号：_____乙方开户银行：_____帐号：_____第四条工程施工期限及竣工验收。1、三期围墙工程项目总工期为45天，于____年____月____日开工至____年____月____日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于____年____月____日开工至____年____月____日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。第五条工程质量1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到（合格）。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。第六条甲、乙双方分工协作1、甲方应负责：（1）甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。（2）甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。（3）施工前应做施工现场的“三平一通”，提供设计标高。（4）组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。（5）对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。（6）及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。2、乙方应负责：（1）乙方派为本工程的负责人。（2）组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。（3）确保施工有计划进行。（4）确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。（5）认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。第七条其他事项第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。建设单位：施工单位：法人代表：_____法人代表：_____现场代表：现场负责人：签订日期：____年____月____日建设工程施工合同书范文（二）工程投资建设合同书。一、项目概况二、项目投资建设方式三、项目回购方式四、合同价格五、工程开竣工时间六、质量标准七、组成合同文件八、乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设九、合同文本一式十份十、合同生效投资建设合同主要条款一、总则二、项目概况三、合同价格及支付四、合同价格的调整五、双方的义务和权力六、对乙方的规定七、工程建设八、担保九、融资十、项目移交十一、违约十二、合同终止十三、不可抗力十四、争议解决十五、其它条款建设工程施工合同书范文（三）建设单位（甲方）：施工承包单位（乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_____元工程期限：____年____月____日起至____年____月____日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。建设单位（甲方）签章：施工单位（乙方法人）签字：____年____月____日建设工程施工合同书范文（四）建设单位（以下简称甲方）_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____拆迁户（以下简称乙方）_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____根据_____建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有_____结构的住房____幢_____间，共____平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费____元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助____元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月____元;3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助____元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于_____，共_____套_____间，_____层____号，配有____等装备。第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）____等____人一致签同意_____作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_____领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金）;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条其他约定：_____.本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合