土建劳务简单版合同范本（通用5篇）

第页共页土建劳务简单版合同范本〔通用5篇〕土建劳务简单版合同范本〔通用5篇〕土建劳务简单版合同1甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲方将工程的根底工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工平安、工程质量，加快施工进度，到达协议规定的预期目的，在平等互利的根底上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程承包内容：1、土建工程1〕根底工程：从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。2〕混凝土工程：包括混凝土浇筑前的相关准备工作，构造工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。3〕墙体砌筑工程：包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及标准要求的混凝土及砌块工程。4〕地面工程：包括细石砼及砂浆找平等5〕抹灰工程：墙面养护及抹灰。6〕各项工程均包括施工过程中平安文明施工〔临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等〕、工程质量、施工进度必须满足甲方、建立方及政府相关部门的要求。施工期间出现返工等问题，经济损失由乙方自行承当〔不包括甲方变更〕。第二条工程价款的支付与结算一、合同价款及结算根据1、合同价款：1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包，综合单价：元/㎡，〔大写：元整/每平米〕。此单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。2、甲方安排零工不在合同承包范围内的，统一按元/工计取。但所有零工安排需有工程部出具的经领导批准确认的相关手续为结算根据，原那么为一月一结。二、付款方式施工期间、乙方预支生活费，本工程完工后支付总工程款的50%。剩余工程款于2023年12月底结清。第三条工程质量及验收一、工程质量及平安目的二、工程主体构造具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程开工验收有关规定组织有关单位进展工程各分部及主体构造验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承当由自身原因造成修改费用。三、每道工序完成后，工作面必须清理干净，混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护，养护期符合标准要求。第四条平安施工一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和平安消费等有关法规、条例和规定，对施工范围内的平安消费和文明施工负责。二、乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工平安教育。三、本工程承包价款中已含施工平安费用。乙方必须实在做好各级各类平安保护工作，由此而发生的一切事故均由乙方自行承当，甲方不再承当任何经济责任。四、如乙方在施工中管理混乱，质量和平安事故频出，或人员严重缺乏，又无法满足现场施工人员的要求，即不能再胜任本工程的施工任务，甲方可以终止本协议，对已完成的工程量，经审核后，甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进展支付，乙方必须无条件撤场，如有无理取闹，甲方有权申诉国家相关机关，乙方自行承当由此而衍生的一切责任。第五条违约责任一、假设工程工程质量达不到本合同约定的合格标准，乙方需整修至合格，如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。二、由于乙方未按协议工期执行，造成延误，那么按以下执行：1、如乙方未能按时开工，每延误一日历天开工，那么按开工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。2、为工期的事先及阶段性控制，减少工期风险，当乙方过程工期严重、或屡次阶段性滞后，经责令调整仍不能到达合同约定要求，甲方有权削减分包工程或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场，并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金，赔偿给甲方。3、乙方被责令退场仍不退场的，除付违约金外，还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用，此费用以本协议总价的2%按日计算。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。5、双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。第六条附那么一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉讼。二、本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：日期：土建劳务简单版合同2甲方：乙方：一、工程名称：清水湾E区1#楼工程二、工程地点：西秀区市东路中段三、承包方式：单包工四、承包单价：略五、承包内容：按设计施工、图纸及说明、设计变更、技术交底涉及的内容，三层以上的加气砖砌砌筑和二次构造的拉结筋安放，风井、水井、电井、电梯井的抹灰、卫生清理。六、施工要求：1、墙面垂直度在8mm以内，墙面平整度在10mm以内，程度灰缝平直10mm以内。2、通缝，每道墙3皮砌块的通缝不得超过3外，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝，灰缝均匀一致。3、接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出出破槎、松动做到接槎部位严实。4、砌块与门窗口连接：将预制好砼块安放在门洞口及窗洞口边，砼块四周的砂浆要密实饱满，安放预制门过梁要打底灰，严禁不打灰放置过梁。七、平安要求：1、乙方必须按甲方要求施工，装备必要的平安防护设备，如平安帽等，严禁违章作业，如施工中不慎发生平安事故，在一般事故中除去保险赔额外伍仟元〔小写：5000.00元〕以下由乙方自行负责。2、劳务必须是年满18—55岁的安康工民并且有相应的资格证书。3、乙方必须文明施工，施工现场内严禁酒后作业，施工场内不能发生打架、斗殴、盗窃等现象，无论任何原因造成的一切后果由乙方负责。八、工期安排：乙方必须按甲方规定的时间完成工作量，如乙方人手缺乏或不听从甲方安排的甲方有权将乙方施工停顿。九、付款方式：在施工过程中甲方平时保证乙方工人每天根本生活费，个人开支费用不得超过人民币100.00元，拨款时按乙方的.工作量的50%预支，工程完工经甲方验收合格后一个星期付80%，尾款在一个月内全部结清。十、本合同自双方签字之日起生效，工程完工结清余款后自动失效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，未尽事宜双方协商解决。甲方代表：乙方代表：日期：土建劳务简单版合同3发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用，经双方友好协商，本着平等互利、公平、公正、合理的原那么，根据《合同法》《建筑法》和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况，特定立本合同条款，供双方互相监视执行。第一条、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程构造：框架构造4、建筑面积：约_____m2(最终按实际建筑面积计算)第二条、承包内容乙方承包_____大酒店的整栋装修工程。承包内容包括：______________________________等全过程。第三条、质量工程质量应到达国家标准验收合格标准。第四条：承包价款及计算方式建筑面积参照_____预算定额计算，阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积__________圆(_____元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的根底上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约_____m2)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。第五条、付款方式按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至_____，验收合格后七天内付至_____，余_____为质保金，保质期为一年期满后一次付清。第六条、工期要求每月以工程部下发的进度方案表为准。第七条、双方责任与义务甲方:1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。2、甲方提供应乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。4、甲方提供完好施工图纸一套。乙方：1、乙方必须提早组织足够的劳动力以保证工程顺利进展。2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与平安指挥。3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)第八条、平安甲方应做好各项平安防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关平安条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发惹事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。第九条、其他1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天_____元，普工每人每天_____元。2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金_____圆(_____元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否那么乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进展经济处分、严重者甲方有权强迫责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分_____十结算(包含甲方的一切损失费)。第十条、争议本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。第十一条本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。甲方：__________________乙方：__________________________________年________月_______日土建劳务简单版合同4承包人：____________分包人：____________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。1分包工作对象及内容1.1工程名称：____________。1.2工程地点：____________。1.3分包范围：土建、安装工程(总包合同内的施工内容)。1.4提供分包内容：1号楼、2号楼、3号楼及地下室土建工程及现场委托的单位工程。2分包工作期限开场工作日期：___年5月30日，完毕工作日期：___年6月30日。(共计13个月，实际开工时间以书面通知为准)3质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须到达质量评定合格等级。质量目的：主体优质构造工程根底、主体、开工一次性交验合格交验“芙蓉杯”(相应评审费用由分包人支付)4合同文件及解释程序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1)本合同;2)本合同附件;3)本工程的总包合同。5图纸承包人应在分包工作开工5天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备本合同工作有关的标准图壹套。6工程经理6.1承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为史宣勇。6.2分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为朱兆国。7承包人义务7.1组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程工期、质量、进度、平安等向发包人负责。7.2除非本合同另有约定，承包人完成施工前期的以下工作：1)向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求为：发包人提交的施工场地所具有的实际条件;2)向分包人提交施工用水、电;3)向分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;4)向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。7.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的。审核分包人的季、月施工方案、物资需用量方案。监视分包人对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量检测、试验化验等控制措施的施行。7.4负责组织工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定位、沉降观测。7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备和合同规定的由承包人所提供的施工机械设备。7.6按本合同约定，向分包人支付工程款。7.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。7.8负责分部、分项工程施工的审批。7.9按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、平安消费、文明施工等各项工作进展标准管理。7.10负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结算。8分包人义务8.1熟悉总包合同中相关工程质量、进度、平安文明施工等相关的要求，对本分包合同范围内的工程质量、进度、平安、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有相应岗位证书的纯熟工人投入工作，不得将分包范围内的工作再分包。未经承包人受权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络，自觉遵守法律法规及有关规章制度。8.2分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前5天提交下月施工方案，并按阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案，经承包人批准后严格施行。8.3严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准。科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期。加强平安教育，建立满足工程需要的平安管理体系装备相应的人员，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。8.4自觉承受承包人及有关部门的管理、监视和检查，承受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。与现场其他单位协调配合，照顾全局。8.5按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标示牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。8.6按时提交报表、原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收等有关的相关工作。8.7做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因分包人责任发生损坏分包人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。8.8妥善保管合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周围材料及其他设备。8.9除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的施行、完工负责，分包人承当并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。8.10分包人的其它义务：①分包人应严守承包人商业机密，严格按照承包人在本工程中给予分包人的临时“建制”名称统一口径对外。承包人：____________分包人：____________日期：土建劳务简单版合同5甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、老实守信的原那么，经甲乙双方协商一致签订本劳务合同。一、劳务合同内容1、工程名称：2、工程地点：3、乙方承包范围：整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。二、劳务承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材