劳务合同汇总七篇

第页共页劳务合同汇总七篇【推荐】劳务合同汇总七篇劳务合同篇1甲方：xxxx公司乙方：xxxxxx此合同本着公平、公正的原那么，双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx局部土建、钢构厂房、综合楼等工程工程,且乙方对该工程的建立所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：一、工程概况1、工程名称：xxxxx局部土建、钢构厂房、综合楼等工程。2、工程地点：xxxxx第号地块3、工程内容：xxxxxxx局部土建、钢构厂房、综合楼等工程。三、合同价额：xxx万元〔以结算为准〕,其中人工劳务费和机械费xxxx万元四、甲方的根本权利与义务权利：1劳务管理费。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款为根据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承当乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。2、假如乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。义务：1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好效劳4、不得违背本合同规定，干预乙方的经营自主权。五、乙方的权利与义务权利：1、有权决定乙方的____，人事任免和人员在聘任2、有权按照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员4、实行内部独立核算、自负盈亏。5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干预义务：1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身平安，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承当，与甲方无关。4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程工程有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。5、认真负责进展施工工程的质量和平安，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承当一切责任。6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并承受甲方监视；假如不为工人买保险，那么工人不得上岗，假如本工程工地上发生的一切平安事故，一切责任与甲方无关。7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，假设乙方需要甲方提供合同约定以外的其他效劳，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。9、甲方在乙方的权益受到损害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。乙方责任1、乙方同意执行甲方与建立方签订本工程《建立工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的平安帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程工程部有关规定进展登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购置人身意外保险，进场人员必须承受甲方创办的三级平安教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或平安教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承当的赔偿责任，全部由乙方承当。3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承当的责任由乙方承当。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承当赔偿责任的，甲方有权利按照判决的赔偿数额向乙方追偿。4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。5、乙方不得与工程建立方〔发包方〕和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承当。7、工程开工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承当，甲方不负任何责任。六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份甲方：xxxxxxx法定代表人：乙方代表人：签署日期：劳务合同篇2甲方：乙方：电渣焊钢筋班为了适应市场经济的开展，完善企业管理制度，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，将的电渣压力焊工程分包给乙方。为使工程顺利进展，特签订本协议书：一、承包方式和承包范围1.1承包方式：包工、包电焊机机械和从二级配电箱引接的电线，包工程质量、包节约材料、包工期、包平安、包文明施工。1.2承包内容：1.2.1地下室1～3栋7、8栋14～25mm柱钢筋焊接。1.2.2电渣焊接柱钢筋的检测试件。二、工程价格及付款结算方法：2.1工程单价：按各栋每层每条柱钢筋焊接数量之和，以根为单位，每根焊接钢筋1.9元(不含检测试件钢筋费)。2.2承包单价中己包括工人身保险、劳动用品、合作医疗、社会福利在内。2.3每月底按工程进度的80%结算一次，与次月15日左右发放工资，单栋全部完工验收合格后办理相关验收手续。2.4工程结算：工程结算：单栋工程完工后，乙方提2天通知甲方进展核实工程量，双方签字确认工程量，扣除己付乙方进度款和相关的费用，20天内把工程款付95%，余款承包工程完工验收符合本协议要求，扣除己付乙方进度款和相关的费用，30天内一次付清全部工程款。三、工期要求：3.1甲方根据工程进度提早一天通知乙方，乙方不得以任何理由推延工期，由于乙方方案不周，组织不力，技术力量缺乏，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保存索赔的权利。假设达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，由此所发生的工作量从乙方结算款中扣除给其它班组。四、权利和义务：4.1甲方权利4.1.1甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不合适本工程的工作人员，有提议撤换的权利。4.1.2坤方有权对乙方施I的工程进展抽查，发现质量问题，指令整改，其损失局部由乙方自行负责。4.1.3当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违背上述各条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按完成工作量的80%结清帐目，限在3天内分开工地。4.1.4假设未经甲方允许，乙方无故中途退场，那么视为违约，甲方一律不予结帐。4.1.5甲方代办的一切费用，由甲方在乙方承包款中扣除。劳务合同篇3甲方：____________联络方式：________________________乙方：____________联络方式：________________________根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进展施工。为便于班组间施工作业的穿插管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进展，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。一、工程名称________________________________________;二、工程地点________________________________________;三、承包范围施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。四、工程内容模板制作、安装、模板撤除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包材料节约)手提电开工具及手工工具乙方负责。2、按施工图纸，包括变更等局部模板工程人工费按实际展开面积计价。六、质量要求严格要求按图施工，符合标准要求，质量等级必须满足合格。1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承局部必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否那么每次罚款__________元。七、施工工期乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度方案安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。八、工程管理双方责任A、甲方责任1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;2、提供外脚手架及平安防护网;3、负责协调处理施工现场各作业班组穿插作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量防止因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见;4、及时将支模用的材料供给至现场;5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监视，负责模板分项工程质量评定及验收;6、根据标准、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;7、组织有关人员在拆模后及时对砼外表平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进展实测，按现行验收标准及评定标准进展质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚根据;8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;9、按合同约定进度支付工程款。B、乙方责任1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进展平安技术交底，所有工人必须是纯熟工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;2、熟悉图纸，按图纸要求提早配好模板，尽量减少余料;3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的平安事故由乙方负责;5、按图纸及工艺要求提早做好材料方案，报甲方工长审批;6、乙方必须严格遵守平安技术操作规程及有关平安法规，造成的平安事故责任由乙方承当;6、文明施工，做好施工组织、管理，实在做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净;7、提早安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承当由此引起的工机料损失。9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得成心刁难;10、工地内不得闹事生非，不得中伤别人、打架，各项违法活动一经发现处__________元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款__________元以上。12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切平安事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。14、甲方严格制止乙方擅自拆、改、挪动配电设施，以及损失配电设施的行为及违背平安用电的行为，发生一切后果由乙方承当。15、甲方严格制止乙方擅自拆、改、挪动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为及违背平安操作的行为，发生一切后果由乙方承当。16、进入施工现场不按规定使用平安帽和平安带，甲方责令未改者，处以50元罚款。17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带着所属员工按甲方要求和有关施工操作平安标准要求，保质、保量按进度方案要求进展施工。凡管理不善，管理渎职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承当，经三次指出而没改良的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。九、工程变更增加施工工程或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。十、保修责任保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。本协议一式_______份，双方各执_______份，签订之日起生效。甲方(签章)：____________乙方(签章)：_____________________年______月______日_________年______月______日劳务合同篇4甲方：乙方_____________身份证号码__________________________________根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定，经甲乙双方平等自愿、协商一致的原那么订立本合同。一、合同期限本合同自_____年_____月____日起至______年_____月_____日止；其中试用期为_______月。二、工作内容1、甲方根据工作需要，安排乙方在___________岗位工作，并为乙方提供必要的工作条件；2、乙方应服从甲方所安排的'工种、岗位，按照甲方关于本岗位工作任务和责任制度要求完成规定的工作任务；三、劳动保护和劳动条件1、为使乙方完成工作任务，甲方应根据国家有关平安、劳动保护、卫生安康等规定，为乙方提供必要的工作条件，保障乙方的平安和安康；乙方在工作中要遵守有关操作规程，保护甲方的财产。四、劳动报酬1、乙方按甲方规定完成工作任务，甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬。3、乙方试用期工资薪酬每月为___________元，试用期为_______月；4、甲方支付给乙方的工资报酬不得违犯____的最低工资薪酬规定。五、劳动纪律1、乙方必须遵守甲方依法制订的各项管理制度。2、乙方应遵守职业道德，不得损害甲方或业主利益，不得泄露甲方的商业机密。六、教育与培训用人单位根据国家有关职业教育与就业准入的有关规定以及本单位的实际情况为劳动者提供职业教育和技能培训。七、劳动合同的解除、变更、终止1、乙方有以下情况之一的，甲方有权解除劳动合同。〔1〕在试用期间被证明不符合录用条件的；〔2〕严重违背劳动纪律或者用人单位规章制度的；〔3〕严重渎职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；〔4〕被依法追究刑事责任的。2、甲方按照劳动法第二十六条、二十七条的规定与乙方解除劳动合同的，按法律的规定办理。3、经甲乙双方协商一致，可变更合同相关内容。4、合同期满或双方约定的合同终止条件出现，应当即行终止。甲方应当在期限届满30日前就终止或续订的意向以书面形式通知乙方，由于工作需要，经双方协商一致，可以续订劳动合同。八、违背劳动合同的责任1、本合同一经签订，甲乙双方必须严格执行。甲乙双方任何一方违背本合同，违背方应支付对方违约赔偿金____________元。2、乙方在合同期间〔含转岗〕由甲方出资进展职业技术培训的，乙方如假设违背本合同，需无条件向甲方支付违约赔偿金。3、因不可抗力造本钱合同不能履行或经济损失的，可不承当违约责任。九、劳动争议处理双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。十一、本合同双方各执一份，涂改或未经受权代签无效。甲方〔盖章〕__________________乙方：_________________________代表人〔签字〕________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日劳务合同篇5甲方(发包方)：海南XX公司乙方(承包方)：甲、乙双方在平等、互利的根底上，甲方把海南润城国际工程以包工形式发包给乙方。一、工程概况1、工程名称：海南润城国际公寓;2、工程地点：____省____县金江镇;3、构造形式：框架构造;4、最高层数：十七层;5、建筑面积：22503.06平方米。二、施工质量要求本工程施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收标准的标准施工及验收，确保工程质量到达标准。三、工期酒店局部自________年____月____日开工，________年____月____日开工，公寓局部________年____月____日开工，________年____月____日开工。四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。五、合同价款按平方米单价计算合同价款，368元2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进展计算;甲方已进展的根底垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。甲方〔签名〕：时间：乙方〔签名〕：时间：劳务合同篇6甲方(用工方)：乙方(劳动方)：性别：身份证号：根据《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方按照平等、自愿的原那么，经甲乙双方协商一致，签订如下劳动合同。一、合同期限本合同有效期自年月日至年月日止。二、工作内容及职责要求(一)、工作内容：(二)、工作职责及要求：三、劳动报酬及保险待遇在本劳动合同中用工期限内，甲方以现金的形式，每月应向乙方支付不低于元(人民币)的劳动报酬;按照相关劳动法规的规定，甲方还应向乙方支付不低于元(人民币)的劳动(养老)保险费用(由乙方自行到有关保险机构办理保险手续)。甲方每月共计向乙方支付人民币元。乙方当月的劳动报酬，甲方最迟应在当月末后的五日内支付，遇法定节假日顺延。乙方在甲方上班劳动期间，甲方应向乙方提供必要的劳动及保护条件。乙方在上班劳动时间，如由于甲方原因造成的工伤，按国家工伤法规由甲方承当责任。如由于乙方违背劳动纪律或劳动操作规程及自身、自然因素发生的伤、病，由乙方自行承当责任。四、劳动纪律乙方必须遵守国家的法规、法纪和职业道德及甲方的各项管理规章制度，服从甲方的工作安排和日常管理，承受甲方平安教育，其详细要求如下：五、劳动合同的变更、续签、解除和终止(一)、甲乙双方在本合同的有效期内，可以遵循平等自愿，协商一致的原那么，依法变更劳动合同中的局部条款或解除终止劳动合同。(二)、乙方有以下情形之一的，甲方可以随时解除或终止劳动合同：1、严重违背劳动纪律或严重违背甲方依法建立的各项规章制度的;2、在工作中，未能履行岗位职责，严重渎职，给甲方造成重大损失的;3、有连续旷工行为的;4、被劳动教养或判刑等依法追究刑事责任的。(三)、甲方有以下情形之一的，乙方可以随时提出解除或终止劳动合同：1、甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫其劳动的;2、甲方未按劳动合同约定支付其劳动报酬的;3、甲方未按劳动合同约定、另行强加工作任务和未能提供劳动条件的。凡有以上条款情形之一的，无论甲乙双方中的一方提出解除或终止劳动合同，都必须以书面的形式，提早十五天，通知对方。六、违约责任(一)、甲方的违约责任1、在合同期间，甲方无故不按时支付或克扣乙方的劳动报酬待遇，甲方应按当月乙方劳动报酬的20%支付补偿金给乙方;2、甲方无故解除劳动合同，除全额支付当月劳动报酬外，应另全额支付一个月的劳动报酬(不含保险费用)的违约补偿金。(二)、乙方的违约责任1、在合同期间，乙方未遵守甲方的各项规章制度，在工作中未按规定程序操作，恪尽职守，给甲方造成经济损失的，乙方应负责全部赔偿(可在当月劳动报酬中抵扣)。2、未按合同要求认真履行岗位职责，在工作中，未能到达甲方要求的，甲方应根据乙方劳动的实际情况扣减当月的劳动报酬。3、乙方单方无故解除劳动合同，甲方除不支付当月劳动报酬待遇外，乙方应另按一个月的劳动报酬标准(不含保险费用)向甲方赔偿违约金。七、其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商，可签订补充条款，作为此合同附件，具有同等效力。本合同一式四份，甲乙双方各一份，人事部门一份，财务部门一份，均具有同等的法律效力。甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________代表人(签字)：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日劳务合同篇7甲方：法定代表人或委托代理人：乙方：身份证号码：甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法总那么》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同期限为_____年，自_____年____月____日始至____年____月____日止。二、岗位职务及工作内容第二条乙方同意按甲方工作需要，从事_______工作。第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。三、劳动保护和劳动条件第四条乙方实行________工作制。第五条甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作标准。第六条甲方负责对乙方进展必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承当，假设乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。四、劳动报酬第七条甲方应遵循按劳分配原那么对乙方进展薪酬分配。第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方根本工资，工资为_____元。并视经营情况和乙方奉献大小向乙方发放相应数量的奖金。第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证