2023年-施工合同示范稿-5431

第页2023施工合同施工合同模板汇总8篇

在不断进步的社会中，许多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么一份具体的合同要怎么写呢？以下是我帮大家整理的施工合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同篇1

甲方:乙方:

依照?中华人民共和国合同法?及国家相关法律、法规和公司问价相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，甲、乙双方就绵阳会客厅游仙区小枧沟镇拆迁安置自建居民小区一期工程市政设施-1#道路桥梁工程劳务施工承包事宜协商达成一样，订立本合同:

第一条工程概况

工程名称:工程地点:

其次条工程承包范围:

第三条工程工期

1、安排开工日期:年月日，安排完工日期:年月日，总日历天数天;

2、乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调理的进度安排)。

第四条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必需到达:现行国家施工质量验收合格标准。

第五条组本钱合同的文件及优先说明依次如下:

1、本合同;

2、本合同附件;

3、招投标文件;

4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准;

注:上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常视功能进度的状况下由双方协商解决。

第六条标准标准

第七条甲方负责责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标。组织编制施工安排、物质需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。

4、统筹支配、协调工作。

第八条环境保护、平安生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关制度，监督乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定、文明施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化，仔细落实，实行必要的平安措施，消退施工隐患，确保平安生产，随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。

3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，实行一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。

第九条材料供给与管理

1、甲方供给钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方，其余辅料，周转材料，机械设备，工具、用具、贾杆、架具、平安网、内外架管等均由乙方自己解决，并担当费用。

2、乙方应妥当保管、合理运用甲方供给的材料。

3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。

第十条

承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式及单价:

2、承包价格所包含的内容:

(1)、本合同单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其他任何因素改变而调整变动。

(2)、增加工程量计量与计价方式:按施工现场实际增加的签订工程量计量，乙方价格清单中有单价的按清单报价计价，乙方清单中没有价格的甲、乙双方协商确定计价。

第十一条付款方式及结算方法

第十二条施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。分项工程完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后在进入下道工序施工作业。

2、乙方应协作加分那个对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内德工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作(协作第三方工作的费用另外协商)

第十三条争议

1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2、发生争议后，除非出现以下状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，保护好已完工作的成果;

2.12.2单方违约导致合同已无法履行，双方协议终止合同;调解要求停止合同工作，且为双方接受;

2.32.4仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。不行抗力

第十四条

1、不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，加分那个应帮助乙方实行措施。

3、因不行抗力事务延误的工期相应顺延。

4、因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

第十五条

1、如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，可以解除合同。

2、因不行抗力或业主缘由造成解除，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。

第十六条

双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，本合同即告终止。

第十七条合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

第十八条

补充条款:

甲方(盖章):

乙方(盖章):

年月日

施工合同篇2

甲方〔总包方〕：

乙方〔劳务承包方〕：

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和平安生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方同等协商，签定本施工平安生产责任书。

一、施工工程概况

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

结构类型及层次：

二、工程劳务承包方责任

1、劳务承包施工企业对施工现场平安生产负有主要责任。分包施工企业必需建立健全平安生产管理体系。企业法人为平安生产第一责任人，对本企业的平安生产负责。

2、施工现场必需建立健全平安生产责任制，承包方工程经理为施工现场平安管理第一责任人，负责本工程平安生产的组织与实施。

3、承包施工企业应当依据施工组织设计，工程特点制定相应的平安技术措施；对专业性较强的分局部项工程，应按专项平安方案，并实行措施严格执行。

4、施工现场应健全各类现场平安管理制度，如施工现场定期平安检查与会议制度，各类设备、设备的平安验收制度，平安技术交底制度，平安生产奖罚制度，平安内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必需严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予运用。

5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑平安的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三标准〞?建筑施工平安检查标准?〔JG59-99〕，?建设工程供电平安标准?〔GB50194-93〕。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应依据平安检验评分标准加强平安日常检查，对存在的问题刚好整改，并作好记录。

6、施工现场应具备良好平安保证措施与完全的平安设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设平安通道等，临街面施工必需封闭施工，保证过往行人的人身平安。施工临时用电必需采纳三相五线制。

7、承包施工企业应当建立健全劳动平安生产教化培训制度，加强对职工岗位教化培训，提高工人平安防范意识，特种工人必需持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工企业应当实行紧急措施，削减人员伤亡和事故损失，并根据国家有关规定刚好向有关部门报告。

9、施工企业应依据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外损害、伤亡保险。

三、发包方责任

1、发包单位应依据国家有关法令，法规选择符合平安资质的施工企业承包施工。

2、依据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得随意压级、压价、拖欠工程款等，为确保平安措施经费的足额到位创立条件。

3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位供给与施工现场相关的地下管线等各类隐藏资料，主动协作施工企业做好平安打算工作。

4、发包单位工程负责人应随时催促施工分包单位加强平安管理，按操作标准与规程作业，对施工现场明显存在的平安隐患应刚好通知施工单位处理整改。

四、建设工程承包方平安生产目标

〔一〕平安管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

重伤事故率限制____%。

轻伤事故率限制_____%。

2、平安管理

〔1〕根据施工组织设计中实行的平安措施的工程执行率为100%，经费保证率100%。

〔2〕施工现场每月组织3次由公司分管经理或工程经理组织的平安大检查。

〔3〕施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。

〔4〕施工现场设专职平安员_____人。

〔5〕施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

〔6〕施工现场各类机械，机电设备完好率100%。

3、平安教化

工人岗前三级教化率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员平安培训率100%。

四、本表一式______份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量平安监督站各执____份。

五、本协议一经甲、乙双方签字盖章，长期有效。

甲方：

法定代表人：

______年______月______日

乙方：

法定代表人：

______年______月______日

施工合同篇3

发包方(甲方)：

承包方(已方)：

经双方协商，甲方将通渭路小学田园农庄教化基地绿化施工工程确定给乙方施工，为确保如期保质完本钱工程，双方本着相互支持、紧密协作的原那么，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

1、工程地点

兰州市城关区通渭路小学。

2、工程总造价：

_________万元(大写)。(注：可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)。

3、工期

乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准到达合格标准。

4、开工打算

甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计到达甲方认可后，尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度安排。

5、工程款支付

甲乙双方签订合同，施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元，大写：。

6、工程质量

(1)所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格前方可栽植;

(2)施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

(3)乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负;

(4)乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。

7、养护管理和质量要求。

(1)栽植后刚好封堰浇透水;

(2)刚好中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;

(3)苗木要刚好防治病虫害;

(4)苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物;

(5)苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物;

(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。

8、违约责任

甲方责任：

(1)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：

(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或刚好返工，由此造成的损失由乙方自行担当。

(2)乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

9、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

10、合同份数

本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

11、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

施工合同篇4

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

经甲方对乙方专业学问的考核，同意将三国赤壁古战场新景区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程托付给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原那么，协商确定如下合同条款。

一、总那么

工程区域：依据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程(在每个绿化区域施工前甲方有权更改施工效果图)

1、工程名称：**新景区园林绿化及景观亮化工程。

2、工程地点：**.

3、工程内容：园林绿化，绿化区域内的景观、亮化、给排水及预埋工程。

二、承包方式：乙方将工程范围内的工程实行全包(包工、包料、包运输、包管理、包平安、包进度等承包方式)

三、工程造价方式：

1、景观小品工程均由乙方绘制施工图交于甲方审定后严格按图施工，造价甲、乙双方均参照国家园林景观最新定额造价。

2、亮化工程均由乙方将产品、生产厂家、生产合格证、产品图片交与甲方审定后，经甲乙双方依据市场行情定价。

3、绿化苗木造价：依据行业规律，在反季节工程施工中苗木成活低，甲、乙双方可依据反季节行情进行协商定出合理价格。

4、景观小品、水电均参照相关定额协商定价，作为合同附件。

5、绿化苗木价格商定不变后，苗木价格清单作为附件放在合同后面。

6、本工程的一切税金由甲方担当，乙方不担当任何税费。对于合同签订之日未能确认的苗木价款和工程价格分别根据苗木的规格按****年*月份的市场价格为根底和施工图纸进行商定;商定后的价格乙方出具现场签证单，经甲方管理人员，公司加盖公章后为合同附件，为结算依据。

四、合同工期

自****年*月**日至****年*月**日(雨天工程顺延)

五、质量标准

根据国家相关建设标准达标合格。

六、双方责任：

1、甲方责任：

1甲方在开工前进行技术交底。

2甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，觉察问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任

1按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。

2应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否那么接受甲方各种形式的`惩罚。

3应严格按行业标准标准施工，觉察问题刚好自行解决，确保工程质量到达优良标准，并对工程保养一年。

七、付款方式

本工程开工进场后乙方每月上报该月完成的工程量，经甲方审核后付该工程款的**%，工程完工验收合格后第*个月再支付总工程款的**%，待保活期过后，甲乙双方清点苗木成活状况及其他工程质量，无质量问题赐予支付余款，对于未成活的苗木款从余款中扣除。

八、违约责任

此合同本着公允、公正的原那么制定，甲、乙双方均需履行各自责任，如有一方违约，对方可依据状况要求赔偿，赔偿金不高于合同价款的7%.

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，待双方签字盖章后生效，工程完工甲方付清尾款一年以后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：(签章)乙方：(签章)

年月日年月日

施工合同篇5

甲方：

乙方：

甲乙双方根据?中华人民共和国经济合同法?和?建筑工程承包合同条例?规定的原那么，结合房屋建设的实际状况，经过协商，达成如下建筑承包合同书样本。

一、工程概况：

1、甲方打算在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，确定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构起先到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年月日起先开工，至xxx年月日竣工;房屋建设采纳费用包干制的形式;乙方根据甲方的图纸保质保期来进行施工。

2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比方：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供给;工程开工，从协议签定之日起先，历时天内完成;房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。

3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。

二、质量要求：

1、工程验收标准，甲方根据下面的规定执行。

2、施工中，乙方应根据甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，全部的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度匀称，无裂缝，内墙面到达整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要到达厚度匀称，无裂缝，全部刷白颜色匀称，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，到达水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水解除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

三、平安问题：

工程施工现场的平安由乙方自行完全负责，假设发生平安事故由乙方完全负责，担当一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

须要说明：

四、本建筑承包合同书样本一式二份，双方各执一份。本合同自20××年__月__日签定之日起生效。

甲方(签字盖章)

乙方(签字盖章)

甲方(签字盖章)

双方证明人(签字盖章)

乙方(签字盖章)

年月日

施工合同篇6

建设单位：

施工单位：

日期：

施工合同书

建设单位〔以下简称甲方〕

施工单位〔以下简称乙方〕

甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原那么，就?城市碧园公寓B.C栋玻璃幕墙工程?达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1工程范围：

“城市碧园公寓B.C栋〞建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼局部的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。

1.2工程单价：

〔详见后附报价书之报价明细表〕

1.3工程数量及总价合计：

〔详见后附报价书之工程报价总表〕

1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

其次条：工程用料

2.1玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞银通玻璃产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供给的玻璃样板确认。

2.2铝合金型材：

均选用佛山金固铝业产的6063-T5铝合金型材，铝型材外表为银白氧化处理，氧化膜厚度满意AA15级要求，按乙方供给的样品确认。

2.3硅酮结构胶及密封胶：

选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方供给的样品确认。

2.4幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5钢件：国产优质Q235b钢型材。

第三条：付款方式

3.1铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款；

3.2铝合金型材、钢件安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；

3.3玻璃安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；

3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%；

3.4验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1甲方责任：

4.1.1供给本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；

4.1.2办理施工许可证；

4.1.3在乙方进场前，去除施工现场内影响乙方施工的障碍；

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

4.1.6组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，那么视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作；

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期那么相应顺延。

4.2乙方责任：

4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认前方可运用，保证设计符合国家有关标准要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.2严格根据批准的设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，觉察问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果；

4.2.3编制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方审核通过；

4.2.4负责全部进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款；

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工；

4.2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7供给完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。

第五条：工期

5.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日起先计算，满意现场施工脚手架落架的要求。

5.3工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

5.3.1由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和

内容改变；

5.3.2一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时；

5.3.3由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款；

5.3.5其它非乙方缘由的停工；

5.4以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否那么视为同意。

第六条：工程质量

6.1工程质量等级：确保工程质量到达国家规定的“合格标准〞，争创优良工程。

6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有标准标准进行。

6.3工程竣工后，乙方向甲方供给质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。

7.2由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已起先运用，视为已验收。

8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，那么认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

第九条：工程停建或缓建

9.1因人力不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后，乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离供给必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十条：其它

10.1全部甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好看法协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。

10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效，生效后无正值理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

10.4本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

10.5本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

银行账号：银行账号：

：：

：：

地址：地址：

施工合同篇7

甲方：

乙方：

甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:

一、建设范围

除根底以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼全部房屋建设，〔包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰〕，房屋内部建设至毛墙毛地板，。

二、建设方式

包工不包料，甲方负责供给建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及平安保障设施。

三、承包价

根据房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

四、付款方式

采纳阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采纳同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

五、权利和义务

〔一〕义务

1、甲方必需根据施工进度供给建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方担当损失。

2、甲方必需根据合同约定时间支付建设工程款；

3、乙方必需根据房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方缘由导致返工，损失由乙方全部担当。

4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便打算。

5、乙方必需对甲方供给的材料进行妥当管理，避开造成损失和奢侈。

〔二〕权利

1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

2、乙方有权根据合同约定时间要求甲方支付工程款。

六、平安约定

合同约定单价已包