开发商车库租赁协议书范文

第页共页开发商车库租赁协议书范文开发商车库租赁协议书范文。甲方：，身份证号码：乙方：，身份证号码：甲方同意将其所有的本合同项下的停车位(以下称本停车位)由乙方有偿使用，乙方保证交纳相关费用并按要求使用本停车位。甲、乙双方经过友好协商，就停车位租赁事宜，达成如下合同，以兹信守。第一条、本停车位位置本停车位位于市小区(以下简称本小区)停车位(车位号码以开发商排序为准)甲方应确保本停车位处于适租状态。第二条、租赁期限乙方租用本停车位期限为年，自年月日起至年月日止。在乙方向甲方支付全部本停车位租赁费后，甲方同意于年月日前，将本停车位交予乙方使用。第三条、本停车位的租赁费及物业管理费1、车位租赁费(1)金额乙方租赁本停车位每年应向甲方支付租赁费为人民币元(小写RMB元)该租赁费□包含/□不包含本小区物业管理单位收取的停车管理费。(2)交付期限及方式乙方应于本合同签订之日一次性向甲方全额交付本年度的本停车位租赁费，下一年度的租赁费为每年度周期开场的首月1日前交付。2、物业管理(1)本小区物业管理公司收取的本停车位管理费由□甲方/□乙方承当，承当本停车位管理费的一方应当及时、足额缴纳费用，否那么，发生任何纠纷及后果应由费用承当方负责。(2)乙方同意，本小区物业管理公司对车库场地(不包括本合同项下车位)负有保洁、维修保养、秩序、线路指引标志等物业管理责任，遵照本小区物业管理规定执行。如因发生争议而需要甲方予以协调，乙方应当及时通知甲方，甲方应及时予以处理，确保本停车位处于适租状态。第四条、本停车位的使用1、乙方不得更改本停车位用处。乙方使用本停车位应当遵守本小区物业管理单位对本停车场的相关规定，该等规定乙方有义务自行理解。2、乙方已考察本停车位，乙方保证所停车辆不超过车位空间限额的长、宽、高，以及停车场地面承受压力要求，停放车辆的程度投影面积小于本停车位面积，并保证不阻碍相邻车位的使用，以符合停车位的要求。3、乙方停放的车辆内不得有人、生物留置。乙方车辆不得外附或内装任何危险物品，包括易燃、易爆、腐蚀性、毒害性、放射性等违背国家规定的物品，不得存放任何易腐烂性物品。因此产生的一切责任由乙方承当。本小区物业管理单位有权对认为可疑的车辆进展检查，乙方应当协助检查，不得阻挠。4、未经甲方同意，乙方不得将本停车位转租、转借任何第三人使用。否那么，甲方有权解除合同。5、乙方应当按物业管理单位规定的进出时间使用车位，乙方车辆在进入停车场后应当立即停放于本停车位，不得造成道路或通道堵塞。6、乙方分开车辆时应尽到包括锁好防盗锁、关闭电路、锁好门窗等慎重检查义务;车内物品丧失责任，与甲方无关;但乙方向物业管理公司索赔，甲方应证实乙方为车位合法租赁方。7、乙方不得在停车场内乱扔废弃物，有义务对因油品泄露、强酸强碱等原因导致车位污损进展清洁、维修;乙方不得将漏油车辆开进停车场。第五条、双方责任1、乙方在停车场内所受损失，乙方应当自行向造成损害的他方索赔。2、乙方停车位的使用及其车辆进出停车场、停车位或其停放，不得损害其别人的合法权益。因乙方原因造成他方损害，乙方应当赔偿。第六条、保险乙方应当为在本停车位停放的车辆，自行投保包括车辆盗抢险等保险。甲方无义务对本停车位及地上停放车辆投保。第七条、续用本合同使用期限届满前，乙方如欲继续使用，应当在届满前十日向甲方提出，双方另行签订车位租赁合同。第八条、购置(1)本合同使用期限内，甲方有权出售本停车场或停车位。(2)甲方出售本停车位的，甲方应当至少提早10日将出售价格及付款要求等通知乙方，乙方在同等条件下享有本停车位优先购置权。乙方应当自甲方通知之日起10日内书面答复甲方是否同意按甲方通知的要求购置本停车位，乙方不同意购置或逾期未答复或逾期未明确答复同意按甲方通知要求购置的，视为乙方放弃优先购置权，甲方有权另行出售本停车位。(3)乙方放弃其本停车位优先购置权的，本合同终止，乙方应当立即交还本停车位，甲方应当无息退还未发生的本停车位租赁费。第九条、违约责任1、甲方责任甲方逾期交付本停车位或因甲方原因造成乙方无法使用本停车位的，每日应当承当本停车位月租赁费千分之三的违约金，逾期达十五日，乙方有权解除本合同，甲方应当返还未使用期间的车位租赁费，同时，甲方应按应返还的车位租赁费的5%向乙方支付违约赔偿金。2、乙方责任(1)乙方未按本合同约定按期交纳任何一项费用的，每逾期一日，应当承当应交纳款项千分之三的违约金，逾期达十五日，仍未全额交纳的，甲方有权解除合同，收回车位。(2)因乙方原因合同解除的，乙方并应当承当本车位租赁费总额5%的违约赔偿金。(3)乙方应当按照本合同及有关规章、制度的约定及操作规程停放车辆，对于任何不符合本合同及有关规章、制度规定停放车辆的，甲方有权要求乙方限期改正，如逾期乙方仍未改正的，甲方有权解除合同，乙方应承当一切责任。第十条、免责条款本合同期内，因不可抗力原因，如地震、战争等自然灾害或政府决策导致该停车场丧失使用功能或不能使用的，本合同自然终止，甲、乙双方不承当任何责任。第十一条、争议解决双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成时，任何一方可向该车位所在地人民法院起诉。第十二条、附那么1、本合同自甲、乙双方盖章签字之日起生效，合同正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。2、未尽事宜，双方另行协商并订立书面补充协议。3、其他约定：.甲方：乙方：(签字)(签字)联络方式：联络方式：时间：年月日时间：年月日开发商购房合同范本【1】甲方(卖方):(代签)乙方(买方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原那么，就房屋买卖有关事项，达成如下协议:第一条:房屋根本情况乙方购置甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意受权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承当房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承当的责任和义务均有李根明履行。第二条:付款方式双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日第三条:房屋过户1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承当。2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方一样的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与别人订立任何《买卖合同》;第四条:甲方责任1、保证产权明晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，假设有违背上述约定造成的责任由甲方承当。2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承当。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。第五条:合同变更1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，假设需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否那么造成损失由责任方承当。2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第六条:违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。第七条:合同争议的解决本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。第九条:本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。第十条:其他约定甲方:________乙方:________身份证号:________身份证号:________电话:________电话:________签约日期:________签约日期:________见证人:________见证时间:________商品房购房协议书【2】卖方(以下简称甲方):_______________身份证号码:地址及:买方(以下简称乙方):身份证号码_地址及:背景介绍:甲方系_______________________员工，具备以优惠条件购置以下第一条约定商品房的条件，鉴于甲方无才能购置该房屋，经协商一致，甲方愿意将该房屋转让给乙方，现就该等事宜，达成如下协议:一、甲方自愿以下房屋卖给乙方所有:1、房屋位置:广州市_________区_________路______小区第_____栋_____第_____层第_____房。2、房屋建筑面积________平方米，朝向________。二、房屋价格1、甲方将该房屋出卖给乙方的价格为人民币________元，(大写)________佰________拾________万________仟________佰________拾元整【该房价等同于甲方向开发商支付的优惠价】。该房款包含物业维修基金及办理房产证所需费用，付款方式如下:1)、首期款________元，乙方于______年______月______日支付。2)、第二期款________元，乙方于______年______月______日支付。3)、余款________元，乙方于______年______月______日支付。附:甲方收款帐号:开户行______________，开户名:_______账号:_____________2、乙方支付给甲方150000元(大写:壹拾五万元)作为好处费，于甲方为乙方办理完毕房产证并交付给乙方之同时支付。三、过户手续1、由于该房屋尚不具备过户条件，暂由甲方代为乙方与开发商签订《商品房买卖合同》，甲方负责为乙方办理房产证相关事宜，如该栋楼其他业主已经获得房产证，甲方仍未能为乙方办理好房产证的，视为甲方违约，每逾期一日向乙方支付1000元逾期办证违约金，一直计到乙方领取到房产证之日。2、甲方反悔的，甲方应双倍退还乙方已付房款，假如该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，甲方负责补齐。3、本合同签订后，甲方又将该房屋出卖并过户给第三方的，甲方应双倍退还乙方已付房款，假如该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，甲方负责补齐。4、本合同签订后，由于国家政策等不可抗力无法过户的，乙方有权选择:(1)甲方应将该房屋按照市场价出卖，所得房款全额归乙方所有，或(2)甲方将该房屋过户给乙方指定的第三人。5、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前，如甲方结婚，甲方须保证其配偶同意本合同所有条款。6、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前，甲方因与第三方债权债务纠纷，该房屋被第三方查封以致不能过户给乙方的，甲方应双倍退还乙方已付房款，假如该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，甲方负责补齐。四、房屋交付1、甲方在__________年____月____日(暂定，以开发商通知收房之日起为准)将上述房屋交付给乙方。2、房屋出现质量问题的，在过户之前由甲方负责与开发商协商处理并承当相关责任。五、本协议签订后(或乙方支付完毕费用)之日起5日内，就本合同及已付款情况广州市公证处(或广东省公证处办理公证事宜)。六、未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。七、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。甲方(签名)_______________乙方(签名或盖章)_______________及地址:______________及地址:______________签约地点:广州市签订日期:____年___月__日开发房地产协议书【3】甲方：___________(以下简称甲方)乙方：______________(以下简称乙方)乙方根据法律的规定已获得__________市__________区__________街__________亩(计__________m2)的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意该工程由拟组建的__________置业(名称详细以工商行政管理局核准为准)独家开发，现就相关事宜达成如下协议：第一条甲、乙双方共同投资组建__________置业，开发经营该工程，公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币，占总股本的__________%;乙方出资万元，详细以上述__________街的__________亩国有地使用权作价投入，占总股本的__________%。第二条乙方确认投入__________置业的__________街的工程的土地使用权具备以下条件：1.工程四至范围：本工程地块座落于市__________区，东至__________街，西至__________街，南至__________巷，北至__________米规划路。2.工程性质：商品房开发。3.土地性质：住宅、公建综合用地，现有土地使用权年限为__________年。4.土地指标：本地块土地使用权面积__________亩(计__________平方米)，总建筑面积平方米(含地下室建筑面积)，建筑密度不大于__________%，现有审批建筑物限高__________米(航空限高__________-__________米)，其中：(1)一期用地__________亩(计__________平方米)，总建筑面积__________平方米以上，其中包括居住面积__________平方米、公建面积(网点)__________平方米、物业用房__________平方米、地下车库__________平方米。(2)二期用地__________亩(计__________平方米)，总建筑面积__________平方米，包括居住面积__________平方米、公建面积(网点)__________平方米、物业用房平方米、地下车库__________平方米。5.土地现状：地块内已根本平整。上述工程概况中的座落、四至范围、工程性质、土地性质、土地指标等另附政府有关部门的批准文件，并以最新批准文件为准。第三条乙方确认已获得投入______置业的工程的国有土地使用权并获得国有土地使用证，土地使用权出让金已全部缴清，同时乙方确认该工程已获得以下批文、权证;1.乙方已于______年______月______日获得______市文物管理办公室的x文物[______]号_______________。2.乙方已于______年______月______日获得______市规划局土地管理局的x规选字______年______号建立工程选址意见书。3.乙方已于______年______月______日获得______市规划局的______规土证字______年______号《建立用地规划答应证》和沈规土证附字______年______号建立用地规划答应证通知书。4.乙方已于______年______月______日获得______市人民政府办公厅的办综二字[______]59号城市规划委员会第三次主任会议纪要。5.乙方已于______年______月______日获得______市房地产开发建立领导小组办公室的长安寺公建、住宅建立工程通知书。____.乙方已于______年______月______日获得______市规划局土地管理局的关于长安寺工程规划建筑面积指标的说明。7.乙方已于______年______月______日获得______市房产管理局的拆许字(______)第______号《房屋拆迁答应证》。8.乙方已于______年______月____日与______市规划和国土资局签订的沈土出合字[______]______号《国有土地使用权出让合同》。9.乙方已于______年______月______日获得______市规划和国土资局的沈阳国用(______)字第______号《国有土地使用证》。10.乙方已于______年______月______日获得______市规划和国土资局的沈规建审字______年______号建筑扩初设计审定通知单。开发商购房合同范本开发商购房合同范本甲方(卖方)：(代签)乙方(买方)：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原那么，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋根本情况乙方购置甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意受权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承当房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承当的责任和义务均有李根明履行。第二条：付款方式双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日第三条：房屋过户1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承当。2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方一样的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与别人订立任何《买卖合同》;第四条：甲方责任1、保证产权明晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，假设有违背上述约定造成的责任由甲方承当。2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承当。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。第五条：合同变更1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，假设需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否那么造成损失由责任方承当。2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第六条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。第七条：合同争议的解决本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。第十条：其他约定甲方：________乙方：________身份证号：________身份证号：________电话：________电话：________签约日期：________签约日期：________见证人：________见证时间：________开发商房地产开发合同要开发，怎么写房地产开发合同?看看下面为大家整理的开发商房地产开发合同范文吧!开发商房地产开发合同一甲方：(下称：甲方)地址：法定代表人：乙方：(下称：乙方)地址：法定代表人：根据中华人民共和国《合同法》《公司法》，本着真诚合作、共同开展、互利互惠的原那么，甲乙双方经友好协商，就合作开发建立位于市区地块房地产工程事宜，达成如下条款，以资共同遵守。第一条、土地及其工程概况1、工程名称双方本次合作开发的工程暂定名称为，最终名称以政府主管部门核准的名称为准(以下简称本工程。)2、工程位置本工程占用的土地位于省市区，土地使用权证号码为市字第号和市字第号，四至坐标见《土地使用权界址坐标表》。3、工程用地面积和用地性质：生活用地本工程总用地面积约平方米(约合亩)，甲方已经依法获得土地使用权。上述工程用地面积和用地性质按市政府有关部门最后核定为准。4、工程规划内容本工程用地规划指标根据市规划局颁发的《建立用地规划许可证》确定为准，作为双方合作工程建立指标。第二条、合作方式1、甲方提供符合本合同第一条约定内容的商品房工程建立用地，参与工程开发建立和监视经营管理。2、乙方提供本工程除土地地价之外的全部开发建立资金，并负责本工程的开发建立及经营管理工作。乙方提供的资金包括但不限于本工程所需的全部建筑、设施设备及安装资金，本工程的勘察、规划设计、环境、绿化、消防、环保、人防、小区道路等报建及建立费用，本合同另有约定的除外。3、乙方承当工程销售费用。销售费用包括广告费用、委托销售代理费及其他为销售房屋而支出的费用。4、本工程以双方的名义共同开发建立，并按照约定的比例分配房屋销售收入及承当政府依法收取的税费(双方所付税费从双方应分得的收入中直接扣除，从共管账户中统一支付)，经双方协商一致可按约定比例分配未销售完毕的房屋。第三条、合作利益分配和税费承当1、合作工程销售期间，按照甲方占%、乙方占%的比例分配房屋销售收入，按同样比例承当政府依法收取的税费。2、乙方销售房屋时，销售款进入由双方共同监管的专门帐户，在预留应向政府缴纳的各项税费后按实际发生的销售收入定期进展分配(详细分配时间另行约定)。销售期满后，双方进展统一结算。3、经双方协商一致按约定比例分配的在销售期内未售出的房屋，按照可销售面积甲方占%，乙方占%进展利益分配。对于不可销售部份按以上约定比例享有权益和承当建成后的运行本钱。分配房屋时，双方须无条件给予配合及方便。第四条、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责提供本工程之合法有效的土地使用权，保证本工程《土地使用权证》的合法性、真实性，承当工程用地的全部地价款。2、甲方负责提供有关手续，协助乙方办妥本工程的《建立用地规划答应证》《建立工程规划答应证》《建立工程开工答应证》《商品房预售答应证》以及有关消防、环保、人防等事项的报批手续。3、负责协调政府有关部门的关系，确保工程顺利完成开发建立。4、甲方为处理征地遗留问题、搬迁及安置补偿问题的责任主体，乙方负责详细施行，以确保本工程顺利开发。5、甲方负责办理本工程合作开发的政府审批及登记手续，甲方应为所售房屋办理房屋产权证提供相关手续和便利。6、甲方应为购房者申请按揭贷款提供银行认可的阶段性担保责任。7、在双方经协商一致分配未销售的房屋后，甲方同意乙方以甲方的名义销售所分得的房屋，并为办证提供一切便利，因此发生的税费由乙方承当。(二)乙方责任1、乙方按照本合同的约定如期投入工程建立所需的全部资金，保证建立工程按时按质完成。2、乙方负责场地清理，场地平整等。3、乙方负责在本合同签订后90天内本工程方案的设计，并承当设计费用。方案设计须经甲方确认后报政府主管部门审批，报建获得批准后应尽快完成施工设计。在施工期间，工程规划假设需调整及变更，须征得甲方书面同意，否那么甲方不承当责任。4、乙方负责本工程工程建立的管理、房屋销售工作，包括选择施工单位、监理单位、材料供给单位、销售代理单位，以甲、乙双方共同名义分别与上述单位签订并履行《建立工程承包合同》《建立工程监理合同》以及有关建筑装饰材料、设施、设备的《买卖合同》、《委托销售代理合同》等。乙方选择的监理单位、施工单位须报甲方备案。甲方对乙方的经营管理有权监视，并有义务给予协助，提供或办理施行上述行为所必须的手续。5、乙方负责组织工程的各项开工验收，保证工程质量符合国家规定的标准。对于存在的质量问题，乙方负责解决，承当工程的质量保证、保修责任。6、乙方应按照工程合同约定向施工单位支付工程款。本工程各项工程开工验收后，乙方应及时进展工程结算并按合同约定结清工程款。7、乙方负责按照本合同第七条确定的交房标准按质按量按时建立完工。第五条、开发方案和周期1、本工程方案分期开发。2、本工程的开发周期为年(自签订合同之日起计算)，因政府审批原因导致上述期限在工程用地不具备开发条件的情况下，时间相应顺延。3、本合同签订之日起日内，乙方向甲方报送工程，经甲方确认后执行。六、协调组织为了协调双方合作关系，保障双方适当全面履行合同义务，确保合作工程的顺利开发，双方同意组成工程协调小组，甲方指派专职成员名，乙方指派专职成员名，专门负责双方的协调工作。七、交房标准1、小区内单位工程的根底工程、主体工程、砌筑工程、屋面保温防水工程，其他防水防渗工程等，以设计院的施工图纸为准。2、单位工程的室内外装修工程、门窗工程，原那么上以设计图纸为准。经甲、乙双方协商，设计和施工标准由以下几点原那么确定：(1)：外装修采用高级涂料(市政有统一要求的以市政规划为主)，部分可由设计单位选择其它材料。(2)：采用白玻喷涂铝合金窗，喷涂色由设计院确定。(3)：分户门装豪华防火防盗门，地面水泥砂浆找平，起居室、卧室等处墙面、顶棚完成批挡。(4)：楼房的入口门厅、电梯厅等公共部分采用中高极装修;顶棚吊顶、墙面及地面，根据设计选用石应英漆材料。(5)：防火楼梯采用水泥地面、墙面作石英涂料。3、单位工程内的水电安装、电视系统工程，原那么上以设计图纸为准。经甲、乙双方协商，设计及施工标准由以下几点原那么确定：(1)：给排水系统仅安装管道部分，厨、卫洁具均由买房客户自行采购安装。(2)：电器照明除公共部分外，户内根据设计图纸施工，用电器(包括灯具)由买房客户自行采购安装。(3)：电视系统根据设计入户，电视接收天线的标准经甲方确认后执行。(4);线入户、宽带网络线入户，安装智能对讲机。4、电梯工程采用合资电梯。5、小区内的环境绿化工程，委托有资质的专业公司承当设计(须满足园林绿化的规划指标)，标准经甲方确认并报政府主管部门批准执行。6、小区内的消防系统工程，按消防主管部门审定的意见执行。7、人防工程，按人防主管部门审定的意见执行。8、防盗系统工程，委托专业公司进展设计并施工，小区内的电视监控防盗系统标准经甲方确认后执行。9、小区内的游泳池、会馆及商业用房由甲、乙双方确定并包含在小区的建立内容之中，但不包括会馆及商业用房的室内二次装修。10、变配电工程，按设计图纸执行。11、屋顶露台地面，水泥沙浆找平(含防水)。12、楼梯：水泥沙浆抹面，防滑耐磨涂料面层，铁艺栏杆、木扶手;复式单元的楼梯水泥沙浆找平。13、阳台地面、围护为构造地板、铁艺栏杆，均须符合设计标准。第八条、特别约定1、本工程如涉及有线电视、管道煤气、防盗报警、宽带网络等系统的初装及开户费用由乙方垫付，在客户办理入伙时直接向客户收取，未售出而分配给甲方的部分，由甲方在分配时按面积及相关标准一次性支付给乙方。2、乙方须严格按照双方协商约定的建立标准建立，不得降低交房标准。本工程交房标准如有进步，所增加费用由乙方自行承当，不影响销售分配比例，但甲方要求进步标准的除外。3、本工程的所有对外营销广告由乙方设计、制作和发布，但所设计的方案必须报经甲方备案后，方可对外发布。4、本工程的前期物业管理由双方友好协商，共同组建或委托物业管理公司进展管理，直至业主委员会成立选定新的物业管理公司。在一方同意的根底上也可由另一方单独组建物业管理公司进展管理。5、本合同签订后，乙方向甲方支付定金人民币佰万元(￥：万元)，作为乙方履约定金，不计利息。本工程获得开工验收备案证书日内由甲方向乙方如数返还定金。6、任何一方