2023年-最新施工合同-109

第页2023施工合同关于施工合同锦集七篇

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作。信任大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我帮大家整理的施工合同7篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工合同篇1

托付方〔甲方〕：

姓名：

企业名称：

法人代表：

联系：

地址：

被托付方〔乙方〕：

企业名称：

法人代表：留意事项;帮助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2全部腾出或局部腾出房屋，去除影响施工的障碍;对只能局部腾出的房屋所滞留的家具、陈设等实行保护措施，并经乙方签字认可。

2.3甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。

2.4甲方指派为甲方驻工地代表，负责到有关部门办理相应的审批手续。

2.5协调乙方作好现场平安、消防等工作。

第三条乙方工作

3.1组织施工图交底，拟定施工方案和进度安排。

3.2严格根据施工标准、平安操作规程、防火平安规定及施工图纸和?工程报价单?中的工程工程进行施工。

3.3作好各项质量检查记录，组织竣工验收和工程结算。

3.4施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

第四条工期及工程工程追加、变更

4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应与乙方协调，并支付乙方因赶工所需的施工费用。

4.2因甲方缘由影响工期，甲方担当违约的责任，因乙方缘由影响工期，甲乙方担当违约责任。

4.3工程竣工以后，所发生的整改和修理工作日不计入工期之内。

4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗拒因素而导致停工4小时以上，工期相应顺延。

4.5工程进行中甲方如有工程追加或变更，甲方必需在?追加工程工程施工合同?或?设计变更单?上签字确认。在甲方付清追加款项后，乙方才能进行施工。

4.6在超出预算外的不行预料工程，经双方核定签字后，按追加工程条款执行。

第五条工程质量及验收

5.1工程以施工图纸、?工程报价单?和设计变更内容为依据，以?武汉市家庭装饰工程质量验收暂行规定?为质量评定合格标准。

5.2甲、乙双方应刚好办理隐藏工程验收，假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验;假设复验合格，甲方应担当复验及因复验造成的材料和人工费用，由此造成的停工，工期顺延。

5.3水电隐藏工程验收时，乙方应作出水电路隐藏工程决算并经甲方签字认可。假设因甲方无故不予签字，造成停工、延时由甲方担当责任。

5.4乙方通知甲方能验收之日，为竣工时间〔以竣工验收通知单为准〕，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收移交手续，甲方无故不按期参与验收，视为验收合格。

第六条材料供给

6.1本工程由乙方负责供给的材料、设备必需符合设计和?工程报价单?所要求的品牌、质量标准和规格。

6.2本工程由于甲方负责供给的材料、设备质量不合格，而对工程造成影响，乙方不担当责任，因此而发生的返工费用由甲方担当，工期顺延。

6.3因工程造价缘由运用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可，运用此类材料、设备造成的质量问题，乙方不负责任。

第七条价款支付

7.1工程详细支付日期：

7.2甲方以转帐支票支付工程款时，工程款均以乙方兑现甲方支票进帐之日起，工期相应顺延，假设甲方拖延付款，乙方可停止施工，由此造成的工期顺延由甲方担当。

7.3在施工过程中如有工程增减，双方应签订补充合同〔条款〕，增减价款。变增款甲方需在施工之前付给乙方，变减款从工程总价中扣除。

7.4如遇追加工程和材料的质量标准变动发生价款增加，甲方签定变更单时付清价款。

7.5甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必需交给乙方财务部或指定收款人，否那么全部责任由甲方担当。

7.6合同工程以验收时的装修工程的工程造价为最终决算〔含施工中变更工程的工程造价〕。如最终决算与最终清单有出入，将以最终工程实际造价结算为准。尾款付清后，即办理保修效劳卡。

第八条平安施工和防火

8.1乙方在施工中应严格遵守?建筑安装工程技术规程?、?建筑安装工人平安操作标准?和?中华人民共和国消防法?的有关规定。

8.2由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生平安或火灾事故，乙方应担当一切经济损失。

第九条违约责任

9.1由于乙方缘由，导致施工质量不合格，甲方有权要求乙方停工整改，其损失由乙方担当。

9.2未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责担当。

9.3未办理验收交付手续，甲方提前运用房屋视为验收合格。

9.4因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.5合同生效后，擅自解除合同的一方，应按合同价款的5%支付违约金，因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应对超过局部全额赔偿。

第十条争议处理

10.1合同履行中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

10.2合同履行中发生争议的其它解决方法为：

〔1〕向武汉市室内装饰协会申请调解解决。

〔2〕向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。

〔3〕向乙方公司所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条保修承诺

11.1甲方在付清尾款后，乙方发给甲方?保修效劳卡?免费保修壹年，终身维护。但由甲方自购的材料、设备，乙方概不保修。

第十二条合同期效

12.1合同自签订之日起生效。

12.2保修期间除有关保修条款接着有效外，其余条款自行失效。

12.3保修期满全部条款终止。

第十三条补充条款第十四条

13.1本合同一式两份签字生效，甲、乙双方各执壹份，其具同等法律效力。

甲方代表：

〔签名〕

盖章：

乙方代表：

〔签名〕

盖公章：

签订时间：年月日

施工合同篇2

发包方：〔以下简称甲方〕

承包方：〔以下简称乙方〕

投资方：〔以下简称丙方〕

依据重xx省xx市委、区政府?关于印发xx市森林工程实施看法的通知?〔xx市委[20xx]59号〕、“xx市20xx年森林工程秋冬季造林工程招标文件〞和投标成交结果，在同等自愿、协商一样的根底上，甲乙双方就xx市20xx年森林工程秋冬季造林工程第标段绿化工程的实施定立以下合同条约，并共同遵守：

一、工程实施范围：依据甲方作业设计要求，主要在地，主要栽植树种。详细范围和栽植树种由甲方按作业设计要求现场指定为准。

二、工程承包内容：工程实行包苗木供给、包整地打窝、包栽植成活、包抚育、包管护到初次验收后满2年。苗木规格、质量和栽植要求如下：

1、苗木规格和质量要求：苗木规格质量详见“附表〞，同时要求苗木生命旺盛、根系完整、无检疫性病虫害等。第一次结算时本区内的苗木应供给?产地检疫证?，区外调运的苗木需供给?调运检疫证?。

2、苗木栽植要求：栽植的株行距要求分树种为。除个别地点确实无法栽植外，均应严格执行以上株行距要求，不得随意提高或降低造林密度，否那么质量验收不合格。

三、工程期限：20xx年x月日至20x年x月x日。分品种为：在20xx年x月日前完成栽植任务，在20xx年x月x日前完成栽植任务。

四、工程验收及付款方式：

〔一〕付款方式

按5：3：2的比例支付工程款，初次验收合格后，按栽植株数和中标单价计算合同金额，支付50%；管护1年期满进行第2次验收，验收合格后按成活株数和中标单价计算工程总价，支付30%，并退还履约保证金；第2次验收后再管护一年期满进行第三次验收，验收合格后支付余款。

〔二〕工程验收

1、对要求栽植熟货的树木品种，必需是熟货，否那么验收不合格。造林施工结束后满3个月，甲方组织人员进行初次验收，初次验收须同时具备以下4个条件：

〔1〕造林成活率必需到达85%以上，

〔2〕工程栽植的苗木合格验收表，

〔3〕工程整地合格验收表，

〔4〕苗木栽植合格验收表，缺少其中任一条件将不予验收。

验收时首先按作业设计核对是否符合株行距和树种要求，然后按设计的品种分别核定栽植的苗木株数，按实际栽植株数和分苗木品种规格的中标单价分别计算工程价款，凭正式发票、种苗检疫证和“工程验收报告〞按工程总价款的50%的比例首次支付工程款。

2、初次验收管护1年期满，甲方组织人员进行第2次验收〔即苗木成活率验收〕。初次验收后，承包方应适时进行除草、浇水，加强抚育管理，并于当年秋冬季进行补植补造，对未进行抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的，将不赐予第2次验收。符合验收条件的分品种规格核定苗木成活株数和是否到达规格质量要求，达不到规格质量要求的不能计算成活株数。以成活保存的合格苗木株数和初次验收时核定的栽植株数计算造林成活率，假设造林成活率到达85%以上〔含85%〕，按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款，按工程价款的30%的比例第2次支付工程款，并无息全额退还履约保证金；假设造林成活率未到达85%，施工方违约，不结算任何费用，也不退还履约保证金。

3、第2次验收后管护1年期满，甲方组织人员进行第3次验收。第2次验收造林成活率到达85%以上〔含85%〕的，承包方应适时进行除草、浇水，加强抚育管理，并于当年秋冬季对栽植未成活的.树木进行补植补造，补植补造的苗木品种、规格和栽植要求同投标成交时的要求一样，对未进行抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的，将不赐予第3次验收。验收合格后按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款，抵减前两次付款金额后支付工程余款。

4、工程款的拨付按工程报账制审批程序，由甲方依据?重xx省xx市森林工程工程资金运用和管理暂行方法?等有关规定，根据工程进度和验收报告，托付丙方即重庆市江城林业投资拨付。

五、在施工、管护过程中发生的一切平安事故及其所产生的经济损失、法律后果均由乙方全权担当。

六、履约保证金：乙方必需在合同签订之日起3个工作日内按工程中标价12%的比例向甲方提交履约保证金：￥元〔大写：元整〕。乙方正常履行合同，履约保证金在施工完毕其次次验收合格后1个月内无息退还；乙方任何一个树种不按规定的时间、要求施工或拒绝按本合同条款和“投标文件〞完成施工任务，甲方可凭书面通知要求乙方按合同履约，假设乙方在书面通知后3日内不作实质性响应或不按合同履约的，甲方有权另行确定施工单位，乙方的履约保证金不予退回并担当因违约而造成的一切经济损失和法律后果。

七、其它：由于大面积造林地形地貌的差异，株行距测量误差等因素，依据须要甲方在工程实施过程中，可能临时增加或削减造林地点和变更工程总量、每个标段的工程量和树种，施工方〔即中标单位〕必需按甲方的调整要求进行施工，不得提出任何异议，并保证按时完成甲方指定的工程任务。工程结算以实际验收的合格、成活苗木数量为准。

八、本合同在“招标文件〞和“投标文件〞框架内履行。其它未尽事宜，双方协商解决，协商一样后签订的补充合同或协议与本合同具同等法律效力；协商不成的，应向重xx省xx市人民法院提起诉讼。

九、本合同一式陆份，具备同等法律效力，甲乙丙三方各执贰份，合同各方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。

甲方：乙方〔盖章〕：

甲方代表〔签字〕：乙方代表〔签字〕：

地址：地址：

联系：联系：

第三方：

第三方代表〔签字〕：

20xx年x月x日

施工合同篇3

发包人(全称)：(简称甲方)承包人(全称)：(简称乙方)

遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程承包范围：

二、合同工期

安排开工日期：****年**月**日。安排竣工日期：****年**月**日。工期总日历天数：***天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量符合**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆(888888元);

2.合同价格形式：固定价+变更签证

五、结算及付款方式：

1.发包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。********

2.承包人承诺根据合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、违约责任及处理方式

1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。

2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。

3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

七、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。

八、合同生效

本合同自签字、盖章之日起生效。

九、附那么

1、本合同一式*份，其中发包方*份，承包方*份。

2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人(签字)：法定代表人(签字):

年月日年月日

施工合同篇4

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

签定时间：20xx年xx月xx日：

根据?中华人民共和国合同法?的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。

一、工程范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包工程和内容：

二、工程造价

4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币xx元。

三、建设工期

5、依据有关工期定额和运用须要，天。

6、如遇以下状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;

(1)不属包干范围内的重大设计变更，供给的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度。

(2)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

(3)未按合同规定拨付款而影响施工。

(4)人力不行抗拒的因素而延误工期。

(5)非乙方缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

四、工程质量、验收与平安管理

7、本工程的质量为优良。

8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收标准。

9、甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、催促。

10、隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特殊是主要设备应符合地方供电部门要求。

11、该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当返工责任。

12、乙方严格根据?电力建设平安施工管理规定?落实本工程施工的各级平安责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并担当费用。

五、工程造价的拨款和结算

13、本工程总造价为元人民币。

14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价局部工程款，计人民币万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款。

六、其他事项

15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。

16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

17、本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

甲方(合同章)：托付代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：：

乙方(合同章)：托付代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：：

施工合同篇5

建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权利和义务关系的特别的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特别性确定了建筑行业的高风险性；同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，市场对业主的约束和标准甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台了?最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明?〔以下简称?施工合同的司法说明?〕，自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋标准和当事人自治原那么的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和躲避市场中的合同风险，已成为每个施工企业的当务之急。

1、合同风险的主要表现

1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规，合同主体是否合格；当事人意思表述是否真实；合同内容和形式是否合法等问题，通常会影响合同的效力，或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等详细状况的条款，或光是列入?招标投标法?、?建筑法?等原那么性条规，到时候合同当事人发生争议，陷入于法无据的为难和风险。

1.2合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在苛刻的条件下，被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。

1.3业主违约，拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题，建设资金缺乏或违规工程的存在，使后续资金不能到位。

1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的，往往须要肯定的过程才能完成；受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生猛烈波动，合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。

1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的缘由，引起设计和施工图的更改，施工的自然条件和作业条件的意外改变等，施IT程量的增加，而业主不按时签证或回复联系单，给施工方带来利益损失的风险。

上述列举是合同的主要风险，从风险毒现来看，这些现象属于合同风险管理的范畴。因此，施工企业应主动急遽作出反响，特殊是?施工合同的司法说明?依据出台以后，施工企业要运用好?施工合同的司法说明?，进一步健全和完善企业合同管理体系，防范和躲避市场中的合同风险，切实地保护自己的合法权益。

2、企业防范和限制施工合同风险的详细措施

2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序，建立和健全详细的可操作流程，这些程序和环节应包括：介绍信的开具、招标信息的跟踪、中标状况的汇总、合同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司设立的企业，还必需依据实际状况补充增加自己的管理制度，这样可使合同管理的细微环节有章可循，有案可查，削减不必要的失误和盲目所带来的市场风险。

2.2建立符合企业实际的合同管理体系。

2.2.1大中型施工企业应建立特地的合同管理机构，分公司或工程部应设立合同管理岗位，应由专人专责管理。

2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规学问和运用法律、法规的实力，熟识合同签订和变更、索赔程序，同时还要具备工程管理、造价管理学问和实际运用实力。

2.2.3应采纳统一的合同文本。最好干脆套用建设部和国家工商局举荐的施工合同示范文本。其特点是标准、全面、严谨、精确，具有较强的操作性。采纳这个文本，将有利于避开因管理人员水平不高或疏忽而产生的漏洞，有利于明确合同主体双方的权利和义务，也有利于合同争议的解决。但在市场中处于强势地位的那些业主和发包方往往不愿采纳该文本，经常喜爱自己拟订合同。这时施工方要引起高度重视，对拟订的每个条款，特殊是合同中的免责条款，加以细致斟酌，以免无效合同和错漏、歧义的产生，尽量限制业主风险的转嫁，尽力保护自己的合法权益，因为合同中的任一条款都有可能给当事人带来较大风险和重大的损失。

2.3要从程序和实体上把好合同评审关，并严格评审

2.3.1要充分探讨招标技术文件。招标文件是要约邀请，其中许多关于技术性的要约条款，涉及到发包人、承包人的权利义务，并将成为合同的主要内容。评审招标文件的主要内容应是工程的合法性、工程承接的可能性、施工难易的程度、资信状况、风险程度、以及业主或发包方以往的经营业绩与履约实力等，企业的合同主管部门与相关部门应作出明确的评审结论，确定是否参与招标。

2.3.2如投标中标，从程序细微环节上对合约签订权的要求，作出对应的标准化的操作标准和流程。在主体上，依据招标文件和要求规定的合约条款，作逐条的综合评审。并依据合约标的和工程规模的大小，由企业内部合同主管部门协同相关部门以会议会审的方式加以评审。针对合同涉及的法律依据、施工和材料要求、免责条款、条文词句，进行严格审核或修改。对施工企业法人代表的授权代理人，要有严格的条件限制，保证企业法人授权行为的标准。

2.4建立严格的印章运用制度企业的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、担当义务、签订合同的凭证。因此，企业要实行合同专用章审批和运用分别的规定。

2.4.1由企业主要领导负责审批。

2.4.2指定专人做好登记、用印以及合同专用章的保管。

2.5加强履约合同过程中的管理。

依据建设施工合同持续时间长，标的额度比拟大，而且合同履行过程中干扰事务和市场因素多变，变更、增补合同和施工签证频繁，施工企业要应用好?施工合同的司法说明?第16～19条，指导工程部加强签证管理，刚好收集和整理好原始凭证。这是削减合同双方纷争和施工企业经济损失的惟一途径，也是合法合理转移合同风险的主要手段，更是合同当事人保护自身权益的最好方法。

3、加强法律学习，提高防范实力从现有的市场环境来看，施工企业担当太多不应担当的市场风险，但市场的有序、完善和标准，有一个渐进的过程。

施工企业应从领导起先到有关部门及人员学透与建设工程亲密相关的?建筑法?、?合同法?、?招标投标法?等根本法律，还需深刻理解和娴熟运用像?施工合同的司法说明?、?建筑工程施工发包与承包计价管理方法?等作为法院判决和法官干脆引用的详细法律依据，并详细落实到企业的施工合同管理中，练好保护自身权益的内功。这样，就能最大限度地削减市场经济中合同和法律诉讼的风险，万一被诉讼，也能用法律保护自己。这就要靠施工企业在合同管理中有效用好?施工合同的司法说明?等类似适用法律的相关规定。

施工合同篇6

甲方：

乙方：

依照?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：

二、工程承包内容及造价(待定)

1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。

2、合同价款：

三、付款及结算方式(待定)

1、实际工程量以工程部出具的签证单为准。

2、工程完工后七日内付清全部款项。

四、工程期限

工程开竣工日期：年月日至年月日

五、工程质量

乙方必需严格根据甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

六、双方责任：

甲方责任：

1、根据合同约定供给施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工;

2、支付来自政府的关于建立、运用所必需的申请及各项增容等费用;

3、供给现场运用的水、电位置，供给材料运输通道及堆放场地;

4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;

5、负责监督乙方的工程质量、进度、平安、工期等，并有提出整改的权利;

6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式吩咐乙方马上停止施工，并有权解除合同，且产生的全部损失均由乙方担当;

7、为乙方供给施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;

8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并刚好出具验收报告。

乙方责任：

1、施工人员进入现场后，必需听从甲方管理，自觉遵守现场平安文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度;

2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同约定期限内保质保量完工;

3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、复原的责任，其经济损失均由乙方担当;在施工中假设损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿;

4、所供给的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准;

5、所供给的主要原材料、设备、构配件、半成品等全部材料必需为刚出厂的、崭新的、未运用过的产品，且按有关规定供给质量合格证，及相关材质证明文件;

6、对材料变更或代用必需经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程;

7、施工过程中因乙方缘由造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;

8、施工过程中产生的水电费均由乙方担当，在工程款中扣除;

9、遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用均由乙方担当;

10、按合同约定的工期完成施工任务，否那么每延期一天担当1000元违约金。

11、乙方应按合同约定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，依据须要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

12、如甲方验收中觉察不合格之处，乙方应严格根据甲方的技术要求和规定时间进行整改，并担当由此产生的全部费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天担当1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的全部经济损失均由乙方担当。

13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

14、工程竣工后，乙方按合同约定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方担当1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;假设乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

七、其它事宜约定

1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿修理。

2、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延，详细完工时间双方可另行协商;

3、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式〞由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

4、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。

八、合同变更

本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

九、争议解决的方式：

在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、附那么

1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的局部或全部权利或义务转让给第三方。

2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不行分割的一局部，均具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

托付方：_______________________________________________(以下简称甲方)

承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)

经友好协商，本着相互敬重原那么，甲方托付乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一样，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

一、主要要求：

(一)工程工程名称：_____________

(二)承揽施工内容：____________________________________________

(三)施工地点：__________________________

(四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米

(五)预算总造价：_______________

(六)技术资料及图纸供给方法：_________________

二、施工时间：

本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

三、付款方式

四、施工、撤除与设计变更：

1.乙方依据甲方供给的图纸和要求组织施工。

2.施工过程中甲方应主动协作乙方现场的协调工作。

3.施工过程中，如因甲方的缘由造成的停工，停工期间甲方应担当乙方施工人员的生活费和误工费。

4.施工图纸发生技术变更应刚好将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方担当。

五、工程交验与保修：

1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方运用的，那么乙方做验收合格通过。

2.验收时，如觉察甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修看法时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，那么由乙方免费处理。

六、工程负责人：

甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

七、特殊说明：

该工程现场如须要用电源应支配在平安距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装须要协调之事由甲方解决。

八、其他条款：