2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷B卷附答案

2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷B卷附答案

单选题（共85题）1、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。A.各参建单位项目负责人B.运营单位C.负责规划条件核实的有关人员D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C2、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.审核竣工结算D.对变更方案进行技术经济分析【答案】A3、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5【答案】A4、关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】A5、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。A.质量计划B.质量手册C.质量策划D.质量记录【答案】B6、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（）。A.改变各工程的施工顺序B.改变某些工程的起止时间C.调整辅助工程的工期D.改变主导工程的施工方案【答案】B7、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。A.自由时差必然为零B.总时差必然大于自由时差C.总时差必然为零D.总时差和自由时差必然相等【答案】D8、下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是()。A.超声回弹综合法B.取芯法C.回弹仪法D.超声波对测法【答案】D9、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D10、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A11、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于招标控制价的编制原则说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人可以不编制招标控制价B.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，可以就该工程接受投标人委托编制投标报价C.招标控制价是招标工程的最低投标限价D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核【答案】D12、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B13、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计划【答案】C14、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（）为止。A.工程竣工验收B.工程保修期满C.工程交付使用D.工程款支付时【答案】B15、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】B16、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】C17、项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】A18、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D19、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D20、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A21、关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】A22、发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查【答案】D23、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）组织。A.监理机构B.建设单位C.商检部门D.施工单位【答案】A24、关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是()。A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统C.工程项目质量控制系统是永久性的D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动【答案】A25、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B26、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行【答案】C27、在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。A.确定设计委托方式及设计合同形式B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】C28、当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工A.预算单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.扩大单价法【答案】D29、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B30、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。A.3%B.5%C.7%D.9%【答案】D31、工程质量事故发生后，要搞清质量事故的原因和确定处理对策，首要的是要掌握（）。A.适用的法律法规B.工程涉及的合同文件C.质量事故的实际情况D.工程技术文件及资料【答案】C32、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A33、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资．设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】A34、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B35、进口钢材，海关商检结果经（）认可后，可作为有效材料的复检结果。A.监理工程师B.建设单位C.质量监督机构D.质量检测机构【答案】A36、某项目的建筑安装工程费、设备及工器具购置费的合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。若其工程建设其他费用为600万元，基本预备费率为8%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.8208B.8808C.8940D.9748.5【答案】A37、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D38、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A39、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人【答案】A40、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.定额单价B.投标报价C.基准单价D.投标控制价【答案】B41、某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B42、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察.设计.施工.设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人【答案】B43、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C44、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】B45、（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A46、工程建设物资供应计划的最根本作用是（）。A.调整工程的进度、节省开支B.对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排C.保障建设工程的物资需要，保证按施工进度计划组织施工D.按物资需要适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目总目标的实现【答案】C47、（2021年真题）某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B48、根据《计价规范》，关于招标控制价的描述中，正确的有（）。A.工程造价咨询人可以就同一工程同时编制招标控制价和投标报价B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.总承包服务费应由招标人根据分包人报价确定D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D49、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.24B.37C.35D.47【答案】C50、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】A51、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D52、在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）而预留的。A.建设期内材料价格上涨增加的费用B.因施工质量不合格返工增加的费用C.设计变更增加工程量的费用D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息【答案】C53、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修C.按年度、季度、月度等时间D.按资金、材料供应【答案】C54、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划【答案】A55、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A56、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A57、下列费用中，属于建设单位经费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.办公设备购置费D.研究试验费【答案】B58、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。A.α5％，β5％B.α5％，β10％C.α5％D.α1％，β10％p【答案】A59、某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：A.①一②一③一⑥一④一⑤B.①一③一②一⑥一④一⑤C.①一③一②一⑤一④一⑥D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】D60、收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。A.建设单位法人代表B.建设单位现场代表C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C61、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D62、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】C63、进口一套机械设备，离岸价（FOB）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，增值税税率13%，不征收消费税，汇率为1美元＝6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的增值税税额为（）万元人民币。A.7.327B.7.527C.44.697D.45.731【答案】C64、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】C65、根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。A.工程延期估计值B.延期意向通知C.阶段性详情报告D.临时延期申请书【答案】C66、纵向钢筋加工不包括（）。A.钢筋绑扎B.钢筋调直C.钢筋除锈D.钢筋剪切与弯曲【答案】A67、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D68、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件【答案】D69、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.分部分项工程费【答案】A70、为确保建设工程进度控制目标的实现项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分级制度【答案】B71、采用设备系数法估算和建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C72、项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。A.施工进度计划报审表B.工作联系单C.监理通知单D.监理月报【答案】C73、建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。A.适用性B.耐久性C.功能性D.可靠性【答案】A74、住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400【答案】C75、建设工程流水施工方式的特点之一是()A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简单【答案】B76、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书【答案】B77、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】B78、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()A.合同价应低于中标人的投标报价B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值【答案】C79、《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。”对此，下列说法错误的是A.《劳动法》不属于我国的基本法律B.相对于《妇女权益保障法》，该条规定属于特别法，在劳动争议解决中，应优先适用C.该条文中对价值问题的处理，体现了比例原则D.该条规定所追求的价值是法的最高价值【答案】C80、某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A.78.60B.74.67C.79.93D.93.29【答案】A81、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.3日B.5日C.15日D.30日【答案】C82、某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A83、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90【答案】C84、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A85、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令【答案】B多选题（共30题）1、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括（）。A.钢筋工程B.模板工程C.现浇结构工程D.通风与空调E.地基与基础工程【答案】ABC2、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同**。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD3、监理工程师审查建设工程施工进度计划的内容包括()A.施工顺序安排是否符合施工工艺要求B.施工进度计划是否以时标网络计划表示C.施工进度安排是否符合施工合同规定D.各单位工程施工进度计划之间是否相互协调E.生产要素的供应能否保证施工进度计划的实现【答案】ACD4、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】CD5、下列选项中，对我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作，表述正确的有（）。A.专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，总监理工程师提出审查意见B.总监理工程师根据承包单位的意见，向施工单位签发工程款支付证书C.项目监理机构应建立月完成工程量统计表D.专业监理工程师应参与工程变更费用及工期影响的评估E.项目监理机构应审查设计单位提出的设计概算【答案】CD6、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工期延长增加的租赁费【答案】ABC7、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC8、物资需求计划一般包括（）。A.总需求计划B.前期需求计划C.后期需求计划D.一次性需求计划E.各计划期需求计划【答案】D9、当导致工程暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有（）各方共同认可的整改完成文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位E.检测单位【答案】ABC10、下列关于虚工作的说法中，不正确的是（）。A.虚工作不消耗资源，只消耗时间B.虚工作不消耗时间，只消耗资源C.单代号网络计划中不存在虚工作D.虚工作不能在关键线路上E.虚工作起着表达工作间逻辑关系的作用【答案】ABCD11、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有()A.作业技术交底B.质量控制点的设置C.技术复核D.见证取样送检E.施工质量记录资料管理【答案】CD12、关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，下列选项错误的是？A.对申请没收的财产主张所有权的人，也可以提出申请，参加没收程序的诉讼B.在刑事案件审理过程中，被告人死亡，依法应当追缴其违法所得的，法院应当直接裁定没收违法所得C.在没收程序审理过程中，在逃的被告人自动投案的，人民法院应当终止审理D.省级人民检察院认为下级人民法院按照违法所得程序所做的已经发生法律效力的裁定确有错误的，应当按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉【答案】B13、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】ABCD14、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的有()。A.设计有缺陷或错误B.组织协调不力C.不可靠技术的应用D.不合理的施工方案E.合同签订时遗漏条款、表达失当【答案】B15、由建设单位采购的主要设备由（）进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.安装单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位E.项目监理机构【答案】BC16、下列费用中，属于动态投资的有（）A.基本预备费B.建筑安装工程费C.设备及工器具购置费D.涨价预备费E.建设期利息【答案】D17、PC构件的运输应编制专项运输方案，报项目监理机构批准后执行。专项运输方案一般包括（）。A.编制依据与编制目的B.PC构件参数及运输配车C.运输路线D.装车与运输中的质量安全保障措施E.管理与技术人员的配置【答案】ABCD18、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD19、张某是云南省人民代表大会选出的全国人大代表。2000年张某因犯受贿罪被检察院逮捕。云南省人民代表大会召开会议，拟罢免其全国人大代表资格。如云南省人民代表大会有代表300人，则提出对张某的罢免案，需要有多少代表联名？A.30名B.60名C.150名D.10名【答案】A20、单位工程质量验收合格的规定，包括（）A.所含分部工程的质量均应验收合格B