建设工程设计合同民用建设工程设计合同

建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。析序号证分项目名称市建设规模滩设计阶段及内敏容慢估算总投资（演万元）笑费率（叮%戚）储估算烫设计费（元）耐层数汁建筑面积调（平方米）锁方案毅初步设计征施工图宽说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。判序号继资料及文件名缺称嘴份数趣提交日期创有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件。怒序号难资料及文件名宁称捷份数隐提交日期难有关事宜件第五条仁本合同设计治收费估算为元煎人民币。设计帝费支付进度详纽见下表。打付费次序烘占总设计费百责分比盗付费额（元）鲁付费时间（由售交付据设计文件所决型定）膀第一次付费危20衔％定金荡本合同签订后则3纪日内倦第二次付费缎第三次付费渔第四次付费牲第五次付费纱第六次付费伸第七次付费说明：巨①滩提交各阶段设露计文件的同时迅支付各阶段设宏计费。荐②海在提交最后一制部分施工图的枯同时结清全部亦设计费，不留侮尾款。之③爹实际设计费按纵初步设计概算伸（施工图设计棋概算）核定，芦多退少补。实绩际设计费与估伞算设计费出现忌差额时，双方傍另行签订补充逆协蛮桌议。虚④止本合同履行后辽，定金抵做设垫计费。卡第六条宅双方责任。搅6.1伪发包人责任：尾发包人按本合象同第三条规定灾的内容，在规煌定的时间内向供设计人提交资格料及文件，并岗对其完整性、碰正确性及时限麻负责，发包人队不得要求设计献人违反国家有起关标准进行设霉计。牵发包人提交上磁述资料及文件相超过规定期限霞15捕天以内，设计澡人按合同第四溜条规定交付设但计文件时间顺羊延；超过规定灰期限些15凡天以上时，设论计人员有权重违新确定提交设绵计文件的时间仁。勉发包人变更委猴托设计项目、叔规模、条件或浅因提交的资料移错误，或所提滤交资料作较大也修改，以致造罗成设计人设计泳需返工时，双羞方除需另行胜协陈赶商签订补充婚协祥秃议（或另订合阅同）、重新明桑确有关条款外缸，发包人应按快设计人所耗工返作量向设计人界增付设计费。选在未签合同前错发包人已同意谊，设计人为发梦包人所做的各唇项设计工作，犬应按收费标准彩，相应支付设齐计费。逃发包人要求设底计人比合同规舰定时间提前交还付设计资料及才文件时，如果狸设计人能够做意到，发包人应动根据设计人提茎前投入的工作泳量，向设计人渗支付赶工费。缘恼胸公政驼穿之发包人应保护减设计人的投标将书、设计方案姜、文件、资料各图纸、数据、意计算软件和专腊利技术。未坐经厦索设计人同意，樱发包人对设计叹人交付的设计歪资料及文件不班得擅自修改、生复制或向第三潮人转让或用于凉本合同外的项振目，如发生以勾上情况，发包免人应负法律责谊任，设计人有德权向发包人提恢出索赔。仙6.2宵设计人责任：歌设计人应按国压家技术规范、属标准、规程及匀发包人提出的刻设计要求，进绣行工程设计，望按合同规定的东进度要求提交冶质量合格的设属计资料，并对乞其负责。昂设计人采用的趴主要技术标准释是：思设计合理使用堪年限为年。需设计人按本合拼同第二条和第津四条规定的内董容、进度及份挂数向发包人交客付资料及文件鼻。娃设计人交付设辞计资料及文件恐后，按规定参宇加有关的设计配审查，并根据今审查结论负责注对不超出浑原妻挤定范围的内容鉴做必要调整补药充。设计人按讨合同规定时限贝交付设计资料书及文件，本年躲内项目开始施叔工，负责向发解包人及施工单固位进行设计交彩底、处理有关斤设计问题和参决加竣工验收。个在一年内项目蔬尚未开始施工锅，设计人仍负林责上述工作，义但应按所需工药作量向发包人先适当收取咨询俱服务费，收费行额由双方商定敢。中设计人应保护寺发包人的知识仁产权，不得向武第三人泄露、初转让发包人提等交的产品图纸潜等技术拦经狭见济资料。如发撕生以上情况并养给发包人造成式经撇前济损失，发包舞人有权向设计绞人索赔。费第七条设违约责任：杜7.1避在合同履行期渣间，发包人要喂求终止或解除哗合同，设计人翁未开始设计工芒作的，不退还例发包人已付的倒定金；已开始淡设计工作的，懂发包人应根据今设计人已进行倚的实际工作量角，不足一半时偏，按该阶段设简计费的一半支耐付；超过一半卧时，按该阶段鬼设计费的全部笼支付。培7.2毙发包人应按本略合同第五条规替定的金额和时去间向设计人支源付设计费，每叠逾期支付一天隙，应承担支付守金额剖2%要的逾期违约金抖。逾期超过乌30杀天以上时，设厅计人有权暂停爆履行下阶段工姨作，并书面通管知发包人。发秆包人的上级或护设计审批部门匀对设计文件不桨审批或本合同塞项目停缓建，过发包桌人均按蠢7.1丝条规定支付设败计费。热7.3稻设计人对设计垄资料及文件出息现的遗漏或错论误负责修改或币补充。由于设绢计人员错误造店成工程质量事坊故损失，设计四人除负责采取壁补救措施外，杯应免收直接受混损失部分的设俊计费。损失严虑重的根据损失污的程度和设计篇人责任大小向文发包人支付赔没偿金，赔偿金连由双方商定为温实际损失的％谁。过7.4昏由于设计人自贪身鞋原纯居因，延误了按湿本合同第四条裹规定的设计资坟料及设计文件查的交付时间，肤每延误一天，晴应减收该项目讲应收设计费的事2%伸。既7.5捎合同生效后，窗设计人要求终止止或解除合同鬼，设计人应双疾倍返还定金。地第八条虾其他：损8.1仪发包人要求设脖计人派专人留员驻施工现场进兄行配合与解决捉有关问题时，支双方应另行签坊订补充贸协航闪议或技术咨询家服务合同。萝8.2浅设计人为本合说同项目所采用与的国家或地方愉标准图，由发轨包人自费向有娱关出版部门购聚买。本合同第誓四条规定设计捉人交付的设计迫资料及文件份猪数超过《工程壶设计收费标准但》规定的份数犯，设计人另收滥工本费。穷8.3抖本工程设计资孔料及文件中，构建筑材料、建伯筑构配件和设群备，应当注明灌其规格、型号趣、性能等技术绪指标，设计人菜不得指定生产洒厂、供应商。贡发包人需要设植计人的设计人太员配合加工定服货时，所需要叙费用由发包人翅承担。健8.4娘发包人委托设胆计配合引进项确目的设计任务德，从询价、对蹈外谈判、国内扰外技术考察直顽至建成投产的衡各个阶段，应那吸收承担有关奶设计任务的设相计人参加。出吴国费用，除制宣装费外，其他杆费用由发包人堡支付。辉8.5示发包人委托设述计人承担本合混同内容之外的便工作服务，另键行支付费用。酒8.6调由于不可抗力征因素致使合同棍无法履行时，焦双方应及时栽协顽掀商解决。裕8.7往本合同发生争间议，双方当事垃人应及时封协餐够商解决。也可袄由当地建设行寸政主管部门调抄解，调解不成匀时，双方当事寻人同意由仲裁饲委员会仲裁。在双方当事人未挪在合同中约定酬仲裁机构，事规后又未达成仲守裁书面祖协遭笑议的，可向人挽民法院起诉。扎8.8芳本合同一式份愁，发包人份，青设计人份。榴8.9纱本合同堡经抬唐双方签章并在娘发包人向设计器人支付订金后说生效。井8.10堵本合同生效后壶，按规定到项广目所在省级建早设行政主管部齿门规定的审查帜部门备案。双经方认为必要时蛋，到项目所在昂地工商行政管担理部门申请鉴时证。双方履行凶完合同规定的侍义务后，本合脊同即行终止。欣8.11未本合同未尽事种宜，双方可签握订补充腹协喜自议，有关拢协瓦尾议及双方认可康的来往电报、角传真、会议纪贫要等，均为本火合同组成部分态，与本合同具屡有同等法律效窝力。垂8.12尿其他约定事项添：扛发包人名称（馅盖章）：捷设计人名各称（盖章）：思法定代表人（撒签字）：迷法定代表糊人（签字）：挪委托代理人（