木工工程劳务合同

/模板工程劳务分包合同工程名称：工程地点：建设单位：甲方：乙方：模板工程劳务分包合同发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称甲方）大欣世纪花园工程已由甲方总承包，因生产须要，经甲乙双方友好协商，由乙方供应技术娴熟的模板劳务队伍及相应的管理班子参和本工程的施工。为了协商一样，特制定如下条款，供双方共同遵守。工程概况工程名称：工程地点：建设单位（以下简称业主）：工程简慨：承包方式实行甲方负责项目管理；乙方供应劳务队伍，包工人、材料、小型机械（工具）、既本工程模板分部分项工程的一切材料、机械、工人等，包质量、包工期包平安文明施工的方式承包。承包范围工程模板分部分项工程：包括（但不限于）垫层、基础、柱、墙、梁、板、楼梯、阳台、雨棚、窗台横竖板、悬挑架、洞口木盒、线条、斜屋面、屋面构架、后浇带、栏板、女儿墙、门过梁、压顶、和各种困难造型装饰线条、、小型构件、化粪池、施工临时楼梯踏步板铺设、设备基础模板的安装拆除以及本工程施工范围内甲方指令的其他一切模板工程。工作内容完成上述承包范围的全部工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、平安生产所需的用工，图纸范围内的留洞设槽（包括所需木盒制作），并包括协作预埋件安放，支模内架的搭拆、周转材料的上下车及堆码等用具。具体为：配模、支模、拆模、支模架搭拆、刷脱模剂、支模用的全部相关材料在工地内转运、拔钉、堆码、装卸车、协作其他分包工种模板开洞；涨、爆模的处理；混凝土漏浆清理，后浇带的收口处理以及其二次支模，协作其他分包工种，模板开洞。包括但不限于以下材料及辅材：木工机械、工具；铁钉、铁丝、模板、木枋、支撑架材、脱模剂、对拉螺杆、穿墙PVC套管、垫片、螺母、蝴蝶扣、胶条（海绵条）、泡沫板以及手电钻（锯）、台锯、平安帽、雨衣、墨斗墨汁、卷尺、线锤、铁锤、砂轮机、砂轮片、拆模铁撬、平水胶管、水鞋、手套、自用扫把等一切制安拆除工具用具、护具及劳动疼惜用品和日常生活用具等及切割穿墙螺杆所需乙炔、氧气费用。无论何种缘由造成上述相应工作的返工材料费，不再发生任何费用，人工费视工作状况双方现场协商确定。临时更改，乙方必需无条件施工，按合同价计量。和各工序间的协作和协调。由甲方确定应由乙方完成的其他各种工作，柱、梁、板标号不同时梁头安装的封口网工作。甲方在每栋安装确定数量的固定三级电箱，固定配电箱以后的支配电箱、开关箱、照明灯具（含碘钨灯）、电缆、电线均由乙方负责。乙方须同时配备持证上岗专业电工接、拆电。工程工期开工日期暂定为：具体开工日期以甲方指令为准。工期限制支配；按甲方项目经理部于工程开工前制定的施工进度支配表和每月支配执行。因以下缘由。工期可顺延（但必需办理书面确认）。人力不行抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫、斗争）的影响。连续停水、停电在8小时以上。甲方不能按时供应开工条件。因甲方缘由造成关键工作工期延误1天以上（不含1天）。因其他施工方缘由影响乙方施工并造成关键工作工期延误在2天以上（不含2天）。由于设计变更造成关键工作工期延误在1天以上（不含1天）。乙方必需依据甲方的施工进度支配组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查监督。工程实际进度和支配进度不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，报甲方批准后执行。由于乙方缘由引起的工期延误，即使甲方代表批准同意进度支配调整，但总工期不能延顺。工程质量及检验验收乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查评定标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据，乙方所施工的分部分项质量确保一次交验合格，并达到总体质量评定合格工程，验收不合格、乙方必需无条件进行修整，达到合格为止。由此所发生的一切费用（包括材料、工期、机具设备费用）由乙方负责，并从工程款中扣除。若造成对甲方信誉影响的，乙方赔偿甲方违约金5000元或无条件清场退出。乙方严格依据甲方指令的进度支配组织施工，组织素养高、有丰富阅历的施工技术人员进场。并且按国家和地方的现行验收规范及业主和甲方技术交底要求和工期质量要求进行施工。乙方施工人员施工前要熟悉图纸，并了解全部材料性能及质量要求。工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方有权利要求乙方停工和返工，停工和拆除、返工费用由乙方担当，工期不顺延。乙方在施工过程中应依据甲方的要求进行自检。互检、交接检，随时接受业主、监理公司、设计院和甲方代表的检查检验，为检查检验供应便利条件。工程具备覆盖、掩盖条件和达到中间验收条件，乙方应准备好自检材料，通知甲方验收，原则上一次性通过验收。因乙方技术上的缘由未能一次性通过验收的，乙方必需赔偿甲方违约金500元/次。并且在限定时间内整改完成合格后重新验收，如仍未通过验收的，乙方必需赔偿甲方违约金2000元/次，并无条件依据甲方及业主的要求进行重新整改，未刚好整改的甲方有权支配人员完成，费用从乙方工程款中双倍扣除；并担当由此造成材料损失费用及因由乙方缘由隐藏验收不合格造成的业主罚款及经营费用。乙方在现场施工出现质量事故后，应立刻通知甲方，并严格按甲方的方案进行处理，任何不符合质量验收规范的质量缺陷均不得自行处理，一旦发觉按每处200-500元罚款。依据甲方供应的施工图纸，设计变更、质量要求及进度支配进行规范施工，楼梯梯步棉必需封模，窗台板及空调板必需安装封口网，若因乙方施工人员技术缘由，未达到验收规范质量要求时，在接到甲方整改通知规定时间内，无条件进行修整。过期未执行指令，甲方托付其他分包进行修整，所发生的费用及材料费用由乙方担当，在乙方当期工程款中扣除。依据甲方的进度支配，乙方必需按进度要求支配每月、每周、每日的工程量，刚好调整劳动力，并将工作支配报于甲方，因乙方缘由延误工期一天乙方赔偿甲方违约金2000元。乙方必需按甲方的进度支配要求，组织足够和有确定技术水平的劳动力听从甲方管理人员的支配及调动。若因乙方组织人员不力和技术不能令甲方满意，造成工期的延误和质量问题，给甲方形象及经济造成损失的，一切责任和经济损失均由乙方负责，并且处违约金500元以上。乙方代表本人必需出现在施工现场亲自指导及和各工种的调动协作和材料调配工作，若由于乙方协作不力或未在现场造成工程延误和质量问题，造成的经济损失和一切责任及材料损耗均由乙方担当。当天支配乙方工作任务必需当天完成，实行增加人力赶工或加班赶工，若不听其支配影响下一道工序正常进行，甲方有权力支配其他班组完成，在工程款中干脆扣除其发生的一切费用。每次拖后的甲方勒令其退场，按合同要求执行。总进度确定要满意甲方和业主签订的补充协议所要求的劳动力和工期，否则按合同要求处理。春节及其他节假日期间，乙方必需保证现场有足够的劳动力，确保工程质量、进度。否则，由于施工人员不足造成甲方损失的，乙方担当由此发生的一切责任和经济损失。乙方在施工过程中要随时接受甲方检查。由于自身缘由造成的返工、整改费用由乙方担当。因乙方人员施工阅历、素养及质量意识淡薄和管理不善导致所施工的工程质量未能令甲方、业主或监理满意的，甲方有权清退乙方部分人员，全部的经济损失均由乙方担当，乙方不得以此为借口提出索要退场费等行为。对监督部门提出整改未刚好执行的，每次乙方赔偿甲方违约金500元，或无条件清退整改不力人员。全部工作必需按规范及技术交底施工，否则每点惩处款100元。乙方必需派专业质检员1名，协作甲方质检，跟班作业，严格执行三检制。对拆模部位进行申请拆模程序，严格按技术要求和技术（平安）交底内容完成拆模前的平安防护工作。临边作业杜绝高空坠物事务。除以上条款，甲乙双方在施工过程中分项质量限制，必需遵守本项目编制的《模板工程质量管理方法》质量条款执行，如在过程限制中达不到约定标准，乙方必需担当相应的罚款，罚款在当月进度款中予以扣除。平安文明目标：必需确保工期内无任何重大平安事故，轻伤事故率限制在1.5%以内。甲方工作甲方应向乙方供应工程所需的平安技术资料；对乙方进场人员进行平安教化和检查、监督和指导；帮助乙方作好工伤事故的调查、处理和事故隐患的整改工作。向乙方传达国家、省市和甲方有关部门下发的有关平安生产的方针、政策、法规、规定和其他文件。依据谒祖及当地要求的规定规划整个工厂的文明施工，编制平安生产和文明施工方面的管理制度和方案，并下发乙方。甲方负责为乙方人员办理建筑意外团体险。乙方人员出现平安事故后，由乙方垫付医疗费用，同时向项目部汇报，便于甲方向保险公司办理赔偿事宜，办理赔偿时乙方必需协作甲方并供应相关理赔所需的材料，否则所发生的一切责任和费用由乙方担当。保险公司赔偿外的费用（包括但不限于：医疗费、伤残赔付费等全部费用）在20000元内的，由乙方担当，超出20000元的部分，甲方担当50%费用，乙方担当50%费用。乙方工作乙方必需严格执行国家有关平安生成的方针、政策、法规，必需严格遵守甲方制定的有关平安文明施工的规定。乙方在施工期间必需接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部门汇报平安工作状况。乙方必需对工人监理健全平安生产责任制，配备专职平安员，并报甲方备案。乙方必需对工人经常性地进行平安教化，分项工程平安交底、签字手续要齐全；并建立由生产管理人员和班组长参加的平安管理体系，做好平安班前活动工作及作好记录，对施工进行监督检查，发觉隐患刚好消退；全体工人应自觉遵守平安操作规程不得违章作业，且有权拒绝任何人要求的违章作业和违章指挥。进入施工现场必需戴好合格的平安帽，高空作业必需系好合格的平安带，禁止穿拖鞋、带钉等易滑鞋进入施工现场和上班，如上班不带平安帽、穿拖鞋的罚款50元/次/人，高空作业不系好平安带的罚款500元/次。严禁酒后上班，严禁有高血压、心脏病等疾病的人员上班。应避开材料集中堆放，特别是新浇的楼板和脚手架上，严禁将材料或其他东西放在外脚手架上，否则，甲方可支配架工或其他人员随时清理，其费用由乙方担当，从乙方工程款中双倍扣除并惩处元。运用的各种工具、用具随时放在平安、牢靠的地方，避开掉落，如有违章，惩处元/次。全部用的电动工具机器电线应保证不短路、不漏电，配件完整完好，如出现问题应统一由甲方电工处理。用电及其电器必需随时接受甲方相关人员的检查并按要求整改，否则，电工可随时予以没收，并赐予元/次罚款。严禁私自处理和电有关的一切事项。乙方负责对进场员工的三级教化，做到遵章守纪，作好班前平安交底，严格执行平安操作规程，遵守甲方各项规章制度，办理工人的工伤保险、尤其是紧急工种，必需办理并申报甲方备案，否则按规定处理。乙方施工人员必需听从工长调配和指导，搞好文明施工，杜绝违章操作，野蛮施工，确保自身和他人平安，杜绝平安事故发生。乙方必需对平安生产负全面责任，切实加强平安管理；必需向工人配发必要的劳动疼惜用品、用具，改善劳动条件。工作服、平安帽、施工场地进出证件必需统一，由甲方统一购买发给乙方，按乙方实际进场人数核发，费用由乙方担当，按甲方选购 价在乙方工程款中予以扣除。乙方特别工程（电焊、电工、机械工等）必需持证上岗，无证者严禁从事本工程相关工作和高空作业。乙方必需依据甲方的整体规划搞好现场文明施工，依据甲方要求，协作悬挂平安、质量、CI宣扬牌（幅）。施工现场每天下班前做到材料分类排列、堆码整齐规范，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。如有违章者，甲方有权支配人员清理，按元/天，在乙方进度款中扣除。乙方应当做到完工清场、文明施工；乙方在分项工程施工完成后，因非乙方缘由造成的修补、清理，不由乙方负责。因乙方缘由造成外架、平安网或其他部位污染的，乙方要刚好冲洗、清理。如乙方未刚好支配人员进行清理，甲方有权支配其他人员进行清理。所产生的费用在乙方工程款中双倍扣除，并惩处如下：平安网污染的，每张平安网惩处款50元，且赔偿甲方更换平安网材料费用，其他部位视污染状况处200-500元罚款。乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教化，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。严禁酗酒闹事和酒后上班作业。如发觉在工地打架斗殴的双方各罚款元/次以上的罚款（在乙方工程款中扣除，乙方负责在打架方中扣回），并一切责任和费用由打架双方自负，和甲方无关；并移交法律部门处理。甲方项目部制定的平安、文明施工及生活区管理等相关制度、惩处条款和本合同具有相同法律效力，乙方必需遵守。乙方进场人员必需持有合法证件，供应有效身份证复印件及一寸免冠照片2张，并办理当地政府机关全部的手续，费用由乙方自理。生活区用电接受220V电力供应。乙方人员不得乱拉乱接电源线路，运用各种高功率电器。如乙方用电管理不善发生火灾，乙方赔偿火灾全部损失，并惩处款元。遵守各项平安管理、生活区管理条例，乙方人员不得带任何外来无关人员进入施工现场。生活区居住、玩耍，如因此造成人员伤亡的，所发生的全部责任和费用均由乙方担当。如出现以上状况，乙方赔偿甲方违约金500元/次。给甲方名誉造成影响的，乙方赔偿甲方违约金5000元/次。并按甲方要求进行整改。不准在工地内随意大便，如发觉违反者罚款1000元/次，并负责清理。无论任何缘由乙方人员不得出现在现场关闭施工电源爬塔吊、电梯等危害施工平安的不良行为，如出现此种行为，每次乙方赔偿甲方2000元违约金，并将乙方负责人清退出场。墙、柱脚必需钉定位板并封闭严实，做到柱脚不移位，浇混凝土时不漏浆，砼浇筑完成后垂直偏差不大于5mm（每层），如有垂直偏差大于10mm（每层）柱脚移位大于5mm；每条柱罚款500元。每层砼浇筑完成后12小时以上才能拆除吊脚模板，24小时以上才能拆除柱模板；拆柱模时不要松动剪刀撑，剪刀撑必需浇筑上层楼板后才能拆除，如违反以上状况每次罚款500-5000元，并负全部责任。除以上条款，甲乙双方在过程限制方面达成的约定按甲方的管理制度执行。承包工程费用（一）、在合同承包范围内，且施工工期、质量、平安及文明施工等均达到甲方要求，合同劳动承包综合单价按：1、模板包工包料每平米建筑面积：元/㎡（小写：元/㎡）。2、施工期间无论市场材料及人工费价格如何变更，确定后的劳务承包综合单价不做调整。3、如因乙方缘由未完成工程的全部工作，则按第十条款的第5条计算。4、最终建筑面积按施工图纸标注面积计算，乘以每平方米包干单价作为最终结算总价。（二）、依据施工图纸，分包工程作业指导书及施工技术要求按上述综合单价包干。综合单价包含：乙方已熟悉施工图纸全面理解施工内容及要求，充分考虑全部内外因素及现场实际状况。包括（但不限于）：1、以上各项综合单价包括：支模用全部相关材料的费用，场内场外多次运输，本工程全部模板、木枋、门架等相关材料的水平、垂直人工运输。2、以上各项综合单价包括：模板支撑架搭拆、操作用脚手架搭拆、扣件清洗及修复。3、以上各项综合单价包括：模板制作、安装、拆除、拔钉、模板维护、预留洞口。4、以上各项综合单价包括：支模用全部材料的整理、按甲方规定位置的堆放、整理堆码用工以及包括钉柱脚板等工序。5、以上各项综合单价包括：支模用全部相关材料的上下装卸协作用工。6、以上各项综合单价包括：砼浇捣时乙方必需派人看护用工，如无人跟班每次罚款1000元，在当月进度款中扣除。7、以上各项综合单价包括：垫层、基础、柱、墙、梁、板、楼梯阳台、雨篷、窗台横竖板、悬挑架、洞口木盒、线条、斜屋面、屋面构架、后浇带、栏板、女儿墙、过梁、压顶、各种困难造型装饰线条、小型构件、化粪池以及本工程施工范围内甲方指令的其他一切模板工程在内，既不再增加任何费用。8、以上各项综合单价包括：后浇带的收口处理以及二次支模9、以上各项综合单价包括：包括但不限于以下辅材、木工制安材料机械、工具、铁钉、铁丝、手电钻、手电锯、钻头、锯片、平安帽、雨衣、墨斗、卷尺、线锤、台锯、电线、钨丝灯、切割穿墙螺杆所需的乙炔、氧气及配套工具等。10、以上各项综合单价包括：超高及架体加固等增加施工难度的全部费用，不再增加任何费用及运输签证。11、以上各项综合单价包括：5%的质量奖，2%的平安文明施工奖，如质量、平安、文明施工全部达到合同要求，则按综合单价的100%计算，如部分达不到要求，则扣罚相应的组合比例。12、以上各项综合单价包括：相应项目全部工作内容及辅材（按第四条内容），结算时不再增加零星用工及其他一切费用。零星用工包括工地内全部平安和文明施工、设备安装、材料上下车、堆码、清理、转运等用工。13、以上各项综合单价包括以下风险费用：因甲方、业主缘由连续工程停工7天内，乙方不得以任何理由向甲方要求索赔任何费用。停工时间超出7天且不超过15天甲方补偿50元/人/天（实际人数需项目部确认）。超过15天甲乙双方协商解决，长期用工、借工不算。14、工期未能达到要求按每延迟一天罚款2000元，并从当月进度款中扣除。15、本工程一般不存在计时工及其它零星人工费用，除非发生甲方要求乙方担当合同范围外的工作以及因甲方指令错误导致的返工外，一律不予以签工。签工费用计算，小工按100元人/天，大工150元/天。16、设计变更的工程量按实计算，单价按上述综合价格计取，即按增即增，按减即减。17、因非乙方缘由造成的返工、修补费用按现场签证计算。签证的时效为发生或完成之日起2天内，超过时效则甲方不予以认可；甲方在收到乙方签证单后，应在5日内审核完成，并返还乙方一份。结算、付款方式工程结算按附件一：结算流程图，现场签证按附件二：现场签证流程图执行。本工程无预付款工程完成至±0.00起先按总工程量的70%发放工程款。±0.00以上每月底结算本月完成的工程量，次月中旬按进度支付70%进度款（当本月付款有所拖延，不超过一个月，乙方不得停工或无理取闹及上访，否则产生的一切后果及负面影响由乙方全权负责）。在主体砌体结构完成及零星工程完成后甲方支付结算总额的20%，余款在甲方竣工验收合格后三个月内付清。因乙方进度、质量等达不到甲方要求被甲方清退出场或乙方自身缘由半途退场和无故退场（乙方必需提前15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理）处理方式如下：4.1乙方赔偿甲方本工程总造价的10%的违约金；4.2甲方按完成量总金额的80%结算给乙方；4.3项目部可另调班组施工。5、因乙方质量、工期、平安等工作不佳，经业主、监理公司及甲方公司检查造成惩处的，乙方担当全部责任，罚款在工程中扣除。6、部分项目未达到验收要求及零星项目不能收尾时，除不结算此项工程量外，乙方赔偿甲方总结算工程款10%的违约金。7、工程支付方式：一般均以支票支付工程款，假如甲方实行现金方式支付给乙方，乙方必需支付给甲方支票兑换现金手续费用。8、每次工程款发放时，乙方必需上报工人工资表，按实发放工人工资，否则甲方有权拒付工程款。双方权利、责任、义务甲方权利、责任、义务对乙方进行技术指导及分部分项技术、平安交底工作，解决施工中遇到的技术难题。供应施工图纸1套给乙方，如乙方需加晒图纸，甲方予以协作解决，但费用由乙方担当。对乙方供应临时设施用房及水电设施，现场用水电费由甲方负责（乙方办公室、库房除外）。负责协调施工现场各分包商之间的生产工作。负责审核乙方提交的已完工作量月度报表，按合同约定支付工程款。如乙方不能满意甲方对工期、质量、现场平安及文明施工的要求，甲方有权要求辞退相关的乙方管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同，乙方必需无条件退场，由此造成的损失由乙方担当。乙方不能满意甲方进度要求时，甲方有权要求乙方增加人力物力以满意工期要求，如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其他人员增援乙方工作，其支援工日按实际工日数以300元/工日向乙方计收。为乙方供应对讲机，费用由乙方担当，完成本工程时在进度款中予以扣除；也可由乙方自行购买，但数量必需能满意运用要求且频率要和甲方项目统一。为乙方供应食宿条件（宿舍间，每间人，厨房一间）乙方权利、责任、义务乙方必需配备好一套完整管理体系，并通过甲方审核。乙方管理人员不得擅自离开施工现场，除管理好自身劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和支配并无条件协作其他分包队伍的工作，并不得计收协作费。乙方必需依据承包范围和内容组织足够的人员进场施工，以确保工程进度不受人力不足的影响。特别工种必需经甲方考核合格后才能录用，特别工种和管理人员必需持证上岗。乙方必需在进场后3天内将进场花名册、身份证、健康证以及特别工程上岗证复印件一式三份交付甲方备案。高血压、心脏病、癫痫病患者严禁进入施工现场。乙方必需严禁依据甲方施工方案、施工方法、技术交底、施工图、进度作业卡及指令进行作业，并按甲方要求刚好编制《甲方供应材料需用月支配》、劳动力支配、配模方案等，并交由甲方审批。乙方应为工人办理伤亡保险、居住证、工作牌手续，费用乙方自理。紧密协作好和其他分包商的施工，担当由乙方缘由给甲方或第三方造成的一切损失。按工程须要自备和修理本合同规定的乙方担当的机械设备、照明灯具、配电箱、开关箱等。机械设备、配电箱、开关箱及测量仪器等必需在型号、规格、感官和运用功能上满意甲方要求，并必需经甲方验收后才能进场投入运用。施工过程中，在任何状况下，如无甲方指令乙方不得擅自停工，如发生，乙方负责赔偿甲方一切损失。乙方必需遵守甲方现场和生活区的平安、保卫、生活、卫生管理制度，疼惜公共财物，留意环境卫生，做到文明施工，施工现场和生活区域的各项设施必需达到国家环境疼惜的各项要求，并配备专职后勤管理员一名，协作甲方对生活区的规划和管理。刚好对施工现场、生活区的建筑垃圾和生活垃圾进行清理，并运至指定地点堆放。保证工人的平安及疾病的预防。无论任何缘由，乙方不得发生聚众闹事、上访游行等事务，如有发生则每次处以5万元的罚款；情节恶劣者，干脆清退出场，一切损失由乙方负责。由于乙方造成质量问题而返工，打凿、修整由乙方负责处理。乙方未刚好处理的，甲方有权支配其他人员处理，所发生的用工费以双倍在乙方工程款中扣除，爆模按200元/㎡，清理木屑小板等木工建渣500元/天。十一、和第三方之间的协议、合作1、在施工过程中，要留意半成品的疼惜，由于乙方缘由造成半成品的破坏影响工程质量时，甲方有权责令乙方修复或让第三方修复，第三方修复发生费用由乙方担当，从当期工程款中扣除。2、乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方要求进行的涉及承包方工作内容、施工现场的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需承包方协作时，乙方应按甲方的指令协作。3、乙方按约定完成劳务工作，必需由甲方或施工场地内的第三方进行协作时，甲方应协作乙方工作或确保乙方获得该第三方的协作。4、乙方必需无条件听从甲方管理，协作其他班组施工，包括加班加点，增加人员等一切赶工期措施。十二、劳动管理乙方进入现场的工人需签订劳务用工合同工艺方能进场施工。若乙方拖欠工人工资，甲方可依据工作投诉的有效证据或政府有关部门的通知，从乙方的工程款或抵押金中扣除并代为支付。由于乙方拖欠工人工资而给甲方带来的经济及名誉损失，甲方有权向乙方提出索赔。乙方施工人员进场前，需按甲方要求办理各种手续，施工过程中和撤离现场前，应刚好清理施工现场。剩余材料按甲方要求堆放整齐。十三、承包方承诺乙方承诺自身具备发包方所要求的自觉遵遵遵守法律律律法规及有关规章制度。严格依据图纸、施工验收规范、有关技术要求细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学支配作业支配，投入足够的人力、物力、保证工期；加强平安教化细致执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门级环保、消防、环卫等有关部门对施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品疼惜工作，因乙方责任发生的损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。因不具备施工资金而给甲方造成的经济损失由乙方担当，甲方可从乙方履约保证金或工程款中扣除。乙方承诺为从事紧急作业的职工购买意外损害险，支付保险费用。乙方承诺保证按时保质保量完成工作任务，如出现工期、质量不能保证的状况下，甲方有权利对工程进行分包，分包价格依据乙方价格的1.5倍计算，从乙方工程款中扣除。乙方不得将本工程另行发包，如有转包现象本合同无效。十四、其他事项1、甲方常驻现场代表同志，联系电话：；乙方常驻现场代表：同志，联系电话：；负责在施工现场联系解决问题。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。3、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第种方式处理；（1）向市仲裁委员会申请仲裁，（2）建筑物所在地法院诉讼。4、乙方向甲方供应履约担保的约定：乙方需向甲方交纳履约保证金人民币万元整（RMB：￥元），经我司财务认可后为生效。主体结构全部完成退还。但如中途因乙方缘由在工程质量、工期、平安文明施工等方面无法满意甲方和建设单位的要求，给甲方造成较大经济损失或者恶劣的社会影响，或者乙方进场后要求加价，不细致履行合同，甲方有权没收保证金，终止合同并勒令乙方无条件退场从合格供方名录中删除，再另行协商办理双方经济往来事宜，并由乙方赔偿经济损失和罚款。乙方于签订合同后3天内向甲方交纳保证金，经我司财务认可后本合同正式生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，在甲乙双方款清后自动失效。附件：附件一：结算流程图附件二：现场签证流程图附件三：模板工程质量管理方法甲方：乙方：合约部：项目经理：担保人：董事长：常驻现场代表：签订日期：年月日签订日期：年月日附件一结算流程图内部总结算工长开任务书内部总结算工长开任务书（承包部分合同内内容完成10天内开好任务书和任务书中相关人员签字或者分包人依据合同报出结算