有关epc总承包合同协议范本专业版

第页共页有关epc总承包合同协议范本专业版有关总承包合同补充协议专业版有关总承包合同补充协议专业版总承包合同补充协议范文一建立单位：xxxxxxxxxx(以下简称：甲方)施工单位：xxxxxxxxxx(以下简称：乙方)鉴于，甲、乙双方已经就甲方的xxxxxxxxxxxxxxx工程签订了总承包合同。经过双方的友好协商，在此，就总承包合同内的绿化工程的详细工作内容作出以下约定，双方共同遵守之：一.工程工程内容及范围：绿化、景观，大门前绿化。二.工程图纸设计：由甲方提供设计和设计深化图纸以及施工图纸。三.工程质量要求：合格。四.工程开工日期：xxxx年xx月xx日或收到甲方的正式图纸之日开场。五.工期：总承包工程工期为xx个月。六.工程造价和结算：1.本工程的合同金额为可调价格，目前暂定人民币xxxx(大写)整;2.工程结算根据xx省最新公布的园林预算定额上浮xx%公司给予乙方费率xx个点包括税金，同时按照园林工程标准取费，定额人工按照xx省xx市最新公布的定额人工金额取费，另外人工补差120元/工日;材料价格根据xx省xx市工程造价部门公布的当月信息价;材料无参考信息价的，由双方根据市场价格自行确定。七.工程款的支付：1.本工程无预付款;2.在每月的25日之前，乙方将当月完成的工程量上报甲方;甲方在下个月的5日之前支付乙方相当于完成工程量的65%的工程进度款;3.工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付工程款至95%;4.工程质量保证金为双方确定的审计价格的5%，在保修期(一年)满后的第7个工作日内，由甲方支付给乙方。八.甲方负责的其他事项：1.甲方负责办理土地征用、青苗补偿等一切外围政策性配套工作，保证乙方可以按照正常的施工条件进展施工。如因建立单位的原因，造成乙方不能正常施工的，乙方的所有损失由甲方负责赔偿。2.甲方负责施工现场的临时水、电接入点。九.其他：本补充协议中的内容与总承包合同内容有冲突时，以本补充协议为准，其他的参照总承包合同内容。十.协议生效：在总承包合同生效的情况下，本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，签字和盖章后生效。以下双方签字、盖章：甲方(盖公章)：法人代表(签字)：____：：：____：日期：乙方(盖公章)：法人代表(签字)：____：：：____：日期：总承包合同补充协议范文二发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲方与乙方经充分协商，于年月日签订了位于的集体所有石山荒地《土地承包合同》。合同生效后，由于在乙方刚开场施行经营时即受到甲方局部群众(以该承包土地其有使用权为由)的阻止，致使乙方被迫停顿承包经营活动，严重影响和削弱了原承包合同乙方的有效使用期限，给乙方的经营带来了较大的的困难。为了维护原承包合同的严肃性和充实原合同内容的完好性，确保乙方的权利和经济不受损失，经甲乙双方进一步协商，特签订以下补充协议，供双方共同遵守：一、甲方按原合同的义务尽快解决群众阻挠乙方经营活动的行为，以便乙方的承包经营活动能顺利进展，维护原承包合同的严肃性。二、乙方交纳承包金第一期的期限延期到甲方完本钱补充协议第一条约定的工作并经双方书面确认后十天内交清，后各交纳期期限均按阻挠担误的时间顺延，总承包截止期同时相应顺延。三、今后甲方应严格履行合同和本补充协议的义务，防止阻挠、刁难乙方经营活动或侵占乙方利益等行为的发生。如再发生类似上述等影响乙方经营使用和使乙方受经济损失的行为，甲方首先按合同承当全部责任，并以乙方经济损失总额的伍拾倍赔偿给乙方。除非乙方提出终止合同，否那么，交纳承包金期限及总承包截止期按本协议方法顺延，延长期限合法有效。四、本补充协议自签订之日起生效，与双方于年月日签订的《土地承包合同》具有同等的法律效力。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份。甲方(村委)：(盖章)法人代表：乙方：地址：年日月总承包合同补充协议范文三甲方广州市交通运输职业学校(以下简称甲方)乙方广州市煜业物业管理(以下简称乙方)一、20xx年6月1日甲乙双方签订了三年物业管理承包合同，合同期从20xx年6月1日-20xx年5月31日止，合同履行至今，经甲方认真考核，认为乙方在承包物业管理期间能认真的履行承包合同条款，严密配合甲方，积极完成的承包后勤工作，受到学校师生的好评;乙方在20xx年12月30日书面向甲方提出终止承包或者变更相应合同条款的请示，乙方提出终止承包或者变更相应合同条款的原因有以下方面;1、由于广州市人力资和社会保障局调整我市企业职工最低工资标准的通知，乙方要补充员工(卫生工)低位的工资标准，乙方每年差额为23040元;2、广州市人力资和社会保障局，关于调整20xx年企业提导线的文件精神，乙方要求按新企业工资指导11%增加员工工资，其(水电、物业维修)员工工资增加为43699.92元/年，以上两项增加费用的税金为6340.26元，共计增加金额(含税金)73080.2元，乙方表示由于上述原因，在经营上出现了经营危机，因此提出请甲方终止承包或者变更相应的合同条款;二、根据乙方的提议经双方协商，甲方物业后勤管理局部仍然由乙方继续承包管理;另外甲乙双方达成以下的合同条款变更协议;1、甲方同意在承包合同中参照广州市新调整的员工工资标准的规定，增加乙方(卫生工)的工资为33010.00元/年;2、甲方同意在承包合同中参照广州市新调整的企业工资指导线，低位线的文件增加乙方其他员工工资11%的标准，其增加工资为43699.92元/年;3、甲方同意在承包合同中给予乙方上述两项增加工资费用的支出形成的税金为6340.29元/年(按9.5%的税率计算);以上合同条款变更后费用增减相抵，甲方实际给予乙方增加承包费用为73080.21元，承包费用由原来的1225415.96元/年增加至1298496.17元/年(大写：壹佰贰拾玖万捌仟肆佰玖拾陆元玖角贰分)，月平均费用为108208.02元/月;三、补充协议的有效期：补充协议条款从20xx年1月1日起生效于20xx年5月31日终止;四、付款方式：承包费用采用月转账或支票结算方式，甲方每月5号前支付承包管理费108008.00元给乙方，余额2496.24元在承包期最后一个月结算，乙方及时向甲方提交相应费用的正式发票;五、协议附件：1、本次补充协议在20xx年6月1号甲乙双方签订的合同书同时执行，补充协议主要调整乙方承包员工工资费用，承包工程及效劳质量不变;2、补充协议一式四份，甲乙双方各持两份;甲方单位盖章：乙方单位盖章：甲方法人代表签名：乙方法人代表签名：日期：日期：有关建筑施工总承包合同(二)专业版有关建筑施工总承包合同(二)专业版第四局部一、合同专用条款〔采用建立部推荐99版《建立工程施工合同》专用条款的格式〕一、词语定义及合同文件1.词语定义1.1在本合同中，以下词及词名应具有本款所赋予的含义：“合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程标准和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体工程费〔除工程量〕、措施工程费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成局部的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。本合同之工程标准和技术说明包括两大局部，即《发包人对措施工程的一般要求》局部和构成实体工程费的分局部项《工程标准和技术说明》局部。“合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因此不能确定总承包价。总承包人承诺承受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别本钱的根底上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均程度的价格，作为投资控制和办理开工结算的根据。以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。“合同价格组成实体工程费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×〔基价＋主材、设备费〕]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。“合同价格汇总表”是指实体工程费、利润、措施工程费、价差、其它工程费、行政事业性收费和税金组成。但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款方案时有参考作用。“发包方〔甲方〕”本合同指**市**局及其合法继承人。“监理工程师”指甲方根据合同约定，以书面形式明确的工程监理公司：北京**工程咨询监理“设计人”指****〕设计公司“开工日期”指2023年7月15日“付款方案”是指乙方依合同约定，经甲方和监理工程师审批的申请付款文件。监理工程师起草的付款证明是确认文件的具有合同约束力的根底文件。“材料设备”是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联络上下文进展相应理解。“分包”一词，是指①总包负责择优选择，经甲方批准的分包；②发包人经招标方式，择优选择的分包；③甲、乙方结合招标，择优选择的分包，这三种方式通称“分包”，详细分工见招标文件中本工程招标范围一览表。“合同图纸”是经政府指定机构审查合格后的施工设计图，以下所用“图纸”一词与“合同图纸”为同一解释。2.合同文件的组成及解释顺序2.1合同通用条款本款约定的合同文件的组成和解释顺序应约定为：〔1〕合同协议书〔2〕中标通知书〔3〕投标书，包括其附属文件〔4〕合同专用条款〔5〕合同通用条款〔6〕工程标准和技术说明〔7〕合同图纸2.2合同价格组成实体工程费、措施工程费、合同价格汇总表〔其中的汇总价和有关费率〕、计日工清单〔可能发生的措施工程费以外的人工〕和主要材料设备价格清单等在本工程施行过程中形成的有合同约束力的类似文件。2.3假如合同通用条款的任何条款写明了“可”或“应”由合同专用条款详细约定，而合同专用条款又无相关详细约定，但在“一般要求和措施工程”中有相关详细约定时，那么“一般要求和措施工程”中此类约定应具有合同专用条款所具有的合同解释地位。2.4受本合同专用条款的制约，合同通用条款中的“实体工程”一词统一修改为“合同价格组成实体工程”和“合同价格组成汇总表”。合同通用条款中的“月度请款单”应相应修改并理解为“进度请款单”。2.5进一步规定如下：〔1〕除非合同中另有特别注明，假如“工程标准和技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“工程标准和技术说明”为准；〔2〕除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收与本合同订阅或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成局部，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的互相关系而定。3.语言文字和适用法律按通用条款执行。4.图纸除按通用条款执行外，补充如下：4.1由甲方负责设计的图纸，甲方将免费向乙方提供七套晒印蓝图，如涉及外文图纸，甲方负责翻译成合同约定的文字后再提供给乙方；为便于乙方完成开工图设计，在乙方提出要求时，甲方应协助乙方获得由甲方负责设计的一套最新版本图纸的autocad电子文件。4.2与4.3按通用条款执行，以下两条为补充条件：4.4尽管甲方已在合同签订之前已向乙方提供了足够的由甲方负责提供的图纸，乙方应在合同签订后14天内或进场开工后7天内〔以其中较早的时间为准〕向甲方递交一份乙方根据工程进度要求编制的图纸需求方案〔主要为各分包工程所需的图纸〕，该方案应明确乙方对各区段的最迟需求时间。该方案经监理工程师和甲方审批同意后，作为甲方向乙方提供图纸的主要根据，成为本合同具有合同约束力的图纸供给方案〔下文简称为“图纸供给方案”〕。4.5乙方应在获得经政府〔指定机构〕审核合格的任何图纸后14天内将他认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、疏漏或缺乏以书面形式报监理工程师。乙方可以在此书面报告中附上关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、缺乏的建议或方案，以及按此建议或方案施行对合同价格的影响；但不管乙方是否有此类建议或方案，均必须按监理工程师批准或指示的变更施行，并按照合同条件约定的变更计价方式与程序变更合同价格。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：_____________________职务：_______________________发包人委托的职权：___________________________________监理工程师的职责和权利：按通用条款执行。5.3发包人派驻的工程师姓名：______________________职务：________________________职权：______________________5.4本工程的设计人为在深圳注册的中建〔深圳〕设计公司。设计人将指定一名代表作为驻工地代表承当合同约定的设计人工地代表的工作，但设计人工地代表仅在监理工程师认为有必要时才会被要求到现场办公。7.总包方工程经理姓名：______________________职务：______________________8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)甲方将在2023年7月15日前完成合同约定的现场准备工作。(2)甲方提供的现场上下水管径分别为上水dn150，下水dn600，甲方提供的临时用电电额定功率为1260kva。(3)施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：发包人已提供场地东南侧18米宽规划道，可按总承包人施工总平面图布置开出路口。〔由甲方向市政部门报审〕(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由甲方于2023年6月30日以前向总承包人提供。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由甲方于2023年6月30日以前完成土方工程开工所需的全部证件、批件。由甲方于2023年8月15日以前完成主体工程开工所需的全部证件、批件。(6)水准点与坐标控制点交验要求水准点与坐标控制点现已由测绘部门引入场地。由甲方于2023/6/30以前，向市规划部门申请验收，完成向乙方移交。(7)图纸会审和设计交底时间：①甲方于2023年7月5日提供桩基图纸，2023年7月10日组织设计公司对有关地下工程的图纸进展交底。②甲方于2023年8月10日前，发放有关主体工程的图纸。③乙方于2023年8月15日前，组织各分包对主体工程的施工图进展图纸会审。④甲方于2023年8月20日前，组织设计公司对主体工程的施工图进展图纸交底。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：发包人将要求总包单位在施工组织设计中明确施工降水时对道路和**电视台、雍逸庭等原有建筑物沉降的影响及措施。(9)双方约定发包人应做的其他工作：待签约时约定。8.2发包人委托承包人办理的工作：待签约时约定。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：〔1〕由有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：待签约时约定。〔2〕应提供方案、报表的名称及完成时间：待签约时约定。〔3〕承当施工平安保卫工作及提供和维修非夜间施工照明的责任和要求，对其他承包人的效劳和配合还应包括：①对其他承包人工作在内的工程总体施工进度方案的安排、日常协调和管理。②为其他承包人及时提供足够和无障碍的工作面。③临时水、电接口其他临时设施的支持配合，包括临时用水用电的计量设施。④在其他承包人完成工作并将工作面移交给乙方后，乙方应采取的成品保护措施和费用。⑤乙方进驻现场后向其他承包人工作提供所需的基准定位线、基准水准线、主要轴线和其它定位点。⑥垃圾清运。⑦现场施工应搭设的脚手架和外立面玻璃幕墙施工脚手架。且应保证脚手架安装符合有关平安操作要求。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人和监理单位各提供60m2的临时办公室及室内空调和安装一部，其费用已由承包人在报价时一并考虑。使用方各自承当自己的费用。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。此款仅按专用条款执行，专用条款未提到的参照技术说明5.23和6.5执行。乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环保和平安消费等管理规定，按规定办理有关手续。总承包人承当由此发生的费用。乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进展安抚，并在必要时支付补偿金，以防止正常情况下产生的不可防止的施工噪声、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方有义务依采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生不可防止的施工扰民。乙方应保证甲方不会承当任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：按总包和分包的工程划分承当各自范围的成品保护工作，发包方不再另行支付费用。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：总包单位在场地施工降水时，应对兴**、博爱路等道路及**电视台、雍逸庭等建筑物沉降的影响采取措施。(8)施工现场清洁卫生的要求：到达**省、**市有关文明工地的规定，保护工地周围自然环境和公共设施。(9)双方约定承包人应做的其他工作：见本合同文件的《工程标准和技术说明》中的相关约定。三、施工组织设计和工期10.进度方案10.1承包人提供施工组织设计〔施工方案〕和进度方案的时间：乙方在合同签订后，7天内提供给监理工程师本工程总施工进度方案网络图〔含直线图〕；桩基、土方工程进度方案网络图；乙方在合同签订后，14天内提供给监理工程师本工程主体构造工程施工进度方案网络图〔含直线图〕；各分包工程进度方案网络图〔含直线图〕。工程师确认的时间：在承包方相关负责人审定后报批监理单位7天内确定。10.2承包人应在技术标中和本款中说明总施工进度方案网络图〔含直线图〕中有关主要节点的时间要求〔在正式签订合同时按照施工设计图双方确认〕。节点1：桩基、土方工程完成为2023年月日节点2：构造到±0.000为2023年月日节点3：构造全部封顶为2023年月日节点4：外装修完成为2023年月日节点5：内装修完成为2023年月日节点6：本工程开工交付为2023年7月15日13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：当因通用条款上本款六种原因导致的关键线路工作的工期延误时，乙方可申请延长工期，监理工程师与甲方适当地协商之后，根据情况决定工期延长的时间。开工日期应随此延长的工期做相应的调整。13.2在合同通用条款本款的根底上误期赔偿，补充如下约定：〔1〕乙方不能完成上述本款约定的形象进度节点，其违约金为每拖期一天分别为控制节点相关区段的造价的万分之二，但违约金的总额不得超过总造价的3%〔百分之三〕。〔特别应注意的是：本款所约定的形象进度节点与工程款支付的形象进度节点是有区别的〕〔2〕假如之后乙方采取各种组织、技术、经济措施，追回了误期时间，按合同约定的开工日期完本钱工程并开工，甲方依合同的形象进度节点扣乙方误期的违约金应全额退还乙方。四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按通用条款。本工程检验记录的格式使用**省地方性标准《建筑安装工程资料管理规定》中规定的格式，包括它随后任何适用的修改和任何配套文件中的适用规定。在“质量与验收”本款特别强调的质量标准和质量获奖等级：〔1〕本工程质量标准按中华人民共和国国家标准gb50300-2023《建筑工程施工质量统一验收标准》约定为合格，以经相关单位或部门结合验收最终结论为准。关于质量违约金的约定如下：乙方保证工程质量到达本合同本款约定的质量标准是乙方最起码的合同责任和义务，如乙方不能到达本款的质量标准，将负责返修至合格。甲方可视情况要求乙方偿付给甲方一定的质量违约金，该违约金可由甲方从乙方依本合同约定应得的或将得的任何款项中予以抵扣，但该违约金不超过合同价格的百分之三为限。假如返修仍达不到合格标准，乙方将承当全部责任。触及国家法律的，按相关法律处理。〔2〕工程质量获奖等级：为**市优良样板工程、**省优良样板工程、获全国鲁班奖。〔以相关单位或部门结合验收的最终结论为准〕奖罚方法如下：①未获市优奖，罚1.5％；②获市优奖，未获省优奖，罚1.0％；罚款根据情况只罚上述中的一种。③获省优奖，未获鲁班奖，奖励0.5％；④获得鲁班奖奖励1.5％。满足承诺奖项条件并经过甲方或监理工程师核实且获得相应荣誉证书后28天内，甲方将质量奖项的奖金提交乙方。19.工程试车19.5试车费用的承当。除联动试车由发包人承当费用外，其余试车均由承包人承当费用。五、平安施工不管本合同有其它任何约定，乙方应充分认识本工程位于城市中心区的特点，保证本工程的施工始终严格按照不低于**市建立局有关平安文明施工的各项标准和规定，并确保本工程施工现场获得由**市建立局评比核发的“**市平安文明工地”称号或类似荣誉。六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2合同价格采用方式确实定：本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出中介预算价和施工报价，因此不能确定总承包价。〔1〕在合同协议书签订时总承包人承诺：本工程实行“统一量、定额结合市场价、竞争费”的计价原那么，待施工图出来后，45天内，总承包方根据招标说明的有关规定和2023年《**省建筑工程综合定额》、2023年《**省安装工程综合定额》、《**省市政工程综合定额》及1991年《**省园林建筑定额》，采用综合定额的计价方法和委托编制中介预算时，建立局发布的相应季度材料信息价或市场价及承包人承诺的费率计算出整个工程价格。总承包人承诺承受甲方在审定承包人组成的工程价格时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别本钱的根底上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均程度的价格。〔以下称为约定承包价〕作为投资控制和办理开工结算的根据。〔2〕合同价格组成实体工程费约定承包价实体工程费是组成合同价格的唯一和全部的根底载体。应当认为约定承包价实体工程费是基于对招标文件、合同图纸及合同文件附件中可能包含的图纸的全面、充分、正确的理解而编制的。尽管在合同协议书签订后，约定承包价组成实体工程费中的各项工程量已不具备合同约束力，乙方仍应准备一份实体工程费的计价表，且乙方应对其合同价格实体工程中的所有工程、工程量、单价或价格、费率的完好性和正确性负责。相应的合同价格组成汇总表也应按照甲方随招标文件发出的格式和要求进展准备，并对其准确性和完好性负责。〔3〕本款进一步约定，乙方应以详尽、可信的价格组成明细分析^p等资料使监理工程师所承受，在约定承包价中已考虑了风险或包干金额，即使乙方在施行过程中将会导致乙方在本工程出现严重的亏损，乙方也不得向甲方提出任何费用和工期的索赔要求，此类任何情况都包括在被审定价格中。〔4〕乙方保证提交的约定承包价组成实体工程费、汇总表中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，乙方提交的这份文件已经全面、充分地表达和覆盖了以下内容：①乙方根据合同应承当的全部义务。②为该工程的正确施行、开工和修补其任何缺陷所必须发生的一切费用。③为完成约定的全部合同工作内容而必须发生的任何费用。④可以预见的任何紧急情况的处理费用。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：本合同是采用综合定额和基价计价的相对固定总价合同。但以下情况合同价格可调整：〔1〕国家或当地的立法机关在本合同签订之日后公布了任何后继法规，并且这后继法规对工程造价具有强迫性和法律性的调整作用。〔2〕因甲方原因设计变更：包括材料、工程设备、工艺标准或质量标准的变化，且单项变更金额在3000元以上。〔3〕暂估价工程主要指政府采购主要明细：舞台机械、舞台灯光、音响设备、大剧院座椅、小剧院座椅、空调主机、电影院放映设备、电梯、发电机、室外露天led大屏幕、室内led大屏幕、智能化设备购置费按实际发生计。24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间、金额以及占合同价款总额的比例：〔1〕此处提出的预付款是指总承包负责的采购主要设备，订货前向厂家应付的定金。待施工图出图45天后，在双方约定承包价中，由总承包提出负责的采购主要设备明细表和费用，经监理工程师核准后，甲方批准按其费用的10%预付。〔2〕在甲方向乙方拨付工程预付款之前，乙方必须向甲方提交由在**市开业的商业银行或担保公司出具的等额预付款保函，乙方必须使用招标文件第七局部中提供的预付款保函的格式或甲方同意的其他格式。〔3〕在预付款抵扣偿清以前，上述预付款保函一直有效，但规定，该预付款保函的总额应随抵扣金额的增加而逐步降低。25.工程量确认工程量计算规那么：合同通用条款本款提及的“实体工程”一律按《**省建立工程综合定额》〔2023〕规定的工程量计算规那么。只要工程量计算规那么中有适用或能分解出或推断出的相应计算规那么，那么应以单独的子目列出并计算相应的工程量。假如工程量计算规那么中没有适用的或不能合理分解推断出的相应计算规那么，那么执行按图纸标示的理论净量进展相应工程量计算的原那么，并报建立行政主管部门造价管理机构批准，做一次性补充工程执行。25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日26.工程款〔进度款〕支付。26.1总承包方按实际完成工作量，于每月25日报监理单位认可后，发包人核准后在次月10日前应向总承包人支付工程款〔进度款〕。发包人在当月支付工程款〔进度款〕中应按约定扣回工程款的25%，做为土建主体工程、设备各大系统未进展质量结合验收前，应扣的质量保证金；归还主要设备预付款而抵扣的金额；扣回当月应付的开工后的质量保修保金〔工程款5%〕；应扣回其他应扣的款项。26.2属于政府采购范围内的价款，由负责政府采购的部门拨付。〔所采购的设备，不管是否需要总承包方负责安装工作，均要按总承包方的施工组织设计需求的时间内进场施工。〕26.3屋面钢构造局部由总承包方与专业承包方协商提出方案，报监理工程师核准后，经甲方确认，按分包合同方法拨付工程预付款和进度款。26.4二次装修的主要材料及其它专业的主材价款，由总承包方提供品牌、厂家、产地、价格及付款方式，经监理单位认可后7天内，报甲方确认后按约定拨付工程预付款和进度款。七、材料设备供给27.发包人供给27.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承当责任如下：〔1〕材料设备单价与一览表不符：按通用条款。〔2〕材料设备的品种、规格、型号、质量获奖等级与一览表不符：按通用条款。〔3〕承包人可代为调换的材料：按通用条款。〔4〕到货地点与一览表不符：按通用条款。〔5〕供给数量与一览表不符：按通用条款。〔6〕到货时间与一览表不符：按通用条款。27.6发包人供给材料设备的结算方法：按详细结算方法。28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：按详细结算方法。八、工程变更〔1〕乙方应与监理工程师合作和配合，在任何变更发生后48小时内对相关变更做初步计量和计价。每月25日，乙方应将本月发生的变更，经监理工程师和乙方初步计量和计价进展最终认定。〔2〕假如经过计量和计价的建安工程单项变更金额在三仟元〔含三仟元〕人民币以内时，那么只由乙方施行工程变更而不做合同价格的变更。为此本款进一步约定，各个变更指示中的每个变更工程应分别进展单项子目的计量和计价，不允许将各个变更进展累加。乙方应将经甲方认定的变更金额纳入到工程进度款中，由甲方支付给乙方。〔3〕为保证合同双方的工作效率，乙方应保证他递交给监理工程师的变更计量和计价的准确性和真实性。假如乙方对任何变更的计量或计价超出经甲方和监理工程师审定的变更工程量或变更金额20％以上时，甲方将从乙方应得或将得的任何款项中扣罚乙方对相关变更高出冒算的那局部金额的50%。〔4〕计日工〔可能发生的措施工程费以外的人工费〕假如以计日工形式施行的工作归于变更的范畴，乙方应将当月发生的所有以计日工形式施行的工作汇总为一份报表，在当月的25日前交给监理工程师以便使甲方和监理工程师进展最终认定。乙方应将经甲方认定的所应得的计日工金额纳入到工程进度款中，由甲方支付给乙方。九、开工验收与结算、32.开工验收：〔1〕监理工程师在开工验收通过之日后7天内向乙方颁发由甲方、监理工程师、乙方和设计人四方共同签署的开工验收证书，开工验收证书上应写明开工验收合格的日期，该日期即为工程实际开工日期。〔2〕工程的开工验收和开工验收合格后的备案、登记等须按照中华人民共和国国务院令第279号，“建立工程质量管理条例”；“**市工程开工验收备案管理暂行规定”及其随后任何适用的修改的规定执行。32.1承包人提供开工图的约定：六份。32.6交工工程的范围和开工时间：本工程要求一次全部开工验收。33.开工结算开工结算方法：〔1〕根据23.2款采用方式为办理结算的根据。〔2〕安装及专业工程的主材价格经监理单位认可后，甲方批准确认的价格〔含采保费〕进展计算。〔3〕其它材料按市建立行政主管部门造价管理机构公布的信息价为根据，以施工期间的各季价算术平均值的价格进展计算。〔4〕政府采购局部的工程需单独分列，包含在总结算造价内。〔5〕工程开工办理完成备案验收后，总承包方在一个月内提供开工结算书，建立单位在收到总承包方结算书后六个月审核完毕。其后30天内，发包人应支付在每月按约定扣工程款的25%中〔作为土建主体工程、各大系统未进展结合验收前，应扣的质量保证金；归还主要设备预付款而抵扣的金额；扣回当月应付的开工后的质量保修保金；扣回其他应扣的款项〕的75%给乙方，剩余另外的25%〔扣除总价的5%作保修金、扣回其他应扣的款项〕，一年后付清。保修金二年后退回〔不计利息〕，专业分包保修金及保修期按分包合同规定处理。本合同条款中所称的工程造价不包括政府采购局部的价款。34.质量保修除按通用条款外，在正常使用条件下，本工程的最低保修期限补充条款如下：〔1〕地基根底工程和主体构造工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；〔2〕屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；〔3〕供冷系统：为两个供冷期；〔4〕电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；〔5〕其他工程的保修期限按发包方与承包方约定的期限；〔6〕建立工程的保修期，自开工验收合格之日起计算；〔7〕建立工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承当赔偿责任。十、违约、索赔和争议索赔的支付在监理单位、甲方和乙方适当协商之后，假如乙方提供了足够充分的细节〔包括详情报告和同期记录〕足以证实全部的索赔，那么乙方有权得到全部索赔金额的付款。假如乙方提供的细节缺乏以证实全部的索赔，那么乙方有权得到监理工程师认可的那局部的索赔款。监理工程师应将按本款所作的任何决定及时通知乙方，并将一份副本呈交甲方。乙方应将当月发生的所有经甲方和监理工程师确认的索赔事件和索赔金额做成一份报表，在当月的25日前呈交给监理工程师以便甲方和监理工程师进展最终认定。乙方应将得到经甲方认定的索赔金额纳入到乙方准备的开工结算报告中，由甲方在开工结算时一次性支付给乙方。同理，假如甲方提供了足够充分的细节〔包括详情报告和同期记录〕足以证实全部的索赔，那么甲方也有权得到乙方支付的全部索赔金额。35.违约本合同中关于发包人违约的详细责任如下：合同通用条款第26.4款约定，发包人违约应承当的违约责任；合同通用条款第33.3款约定，发包人违约应承当的违约责任；双方约定的发包人其他违约责任：35.2本合同中关于承包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第14.2款约定，承包人违约应承当的违约责任；本合同通用条款第15.1款约定，承包人违约应承当的违约责任；双方约定的承包人其他违约责任：已在其他条款中明确。37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方向**市建立行政管理部门申请进展调解，调解无效可依法向人民法院起诉。十一、其他38.工程分包〔除政府采购工程〕〔1〕甲方将与乙方按共同操作的原那么就合同中约定的暂估价工程一局部进展结合招标，以确定中标人。本款约定结合招标将由甲方聘请的有资质的招标代理机构主持，乙方协助。结合招标应分别约定中标人的合同价格及权利和责任；甲方对中标人的选定予以否决的条件、中标人的维修责任等等。乙方须分别与中标人有签订合同。有关工程分包的招投标文件将成为相应签订中标人供给合同的主要根据：①中标人应承当乙方按照合同需向甲方承当的任何义务和责任。中标人还应保障甲方免于遭受任何与该分包合同的履行有关的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用和开支；②中标人应保障甲方免于承当由中标人及其代理人、工人和其雇佣的其别人员的任何忽略造成的损失、索赔或诉讼。〔2〕总包人对各中标人的总包管理和配合所需的费用，以及与此类费用相关的差额法定税金，应在实体工程中每个暂估价工程填报一笔金额，该笔费用应当涵盖乙方对中标人施行的管理、配合、协调，提供任何必要帮助的所有费用。此类费用将是相对固定的，不会随暂估价的实际发生额的增减而调整，也不会随暂估价工程的合并或再分而调整。乙方已在投标阶段，根据其自身丰富的经历和本工程的规模和标准，对甲方给出的暂估价作了充分的市场调研，并在此根底上对其可能发生的费用进展了充分的考虑。〔3〕中标人的工程款将通过总包签字认可，分别报给监理工程师，在获得有效的批准后，分别由甲方直接向中标分包人和中标供给商支付。38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：见附件〔原投标须知附件a《本工程招标工程一览表》〕39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款。40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：〔1〕发包人投保内容：工程开工前，发包人为建立工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。〔2〕承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。〔3〕保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：〔2〕承包人向发包人提供履约担保，其保函应以发包人批准的格式和经发包人批准的银行或其它担保机构出具。合同签定7日内，承包人应向发包人递交一份见函即付和不可撤消的履约保函，保函的金额为约定造价的8%，履约保函不应注明详细的失效日期，而应注明详细的其有效期应持续到发包人和监理工程师、设计人、总承包人签发的开工证明书签发日期14天后截止。假如发包人无法获得一份不带详细截至日期的保函，保函中应带有“在工程不能按期开工时，在任何时间，本保函的有效期将按发包人的要求延长”或类似约定的条款。预付款保函的金额应与合同约定的预付款金额相等，且应按照本专用条款第24.1的约定。在承包人未向发包人提交本款约定的保函之前，承包人无权要求发包人支付任何款项，发包人也无义务向承包人支付任何款项。担保合同作为本合同附件。〔3〕双方约定的其他担保事项：待签约时，详细商定。46.合同份数46.1双方约定合同正、副本份数：本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本六份，向**市建立工程施工合同管理机构报备一份，监理单位一份，甲乙双方各执两份。合同生效日期：本合同于双方合法代言人签署合同协议书之日起开场生效，至合同约定的双方各自的全部义务履行完毕即告终止。甲方、甲方代表、监理工程师、监理工程师代表、乙方、乙方代表、设计人、设计人驻工地代表和其他承包人的地址〔或号码〕在相应当事人进驻现场前7日内以甲方或监理工程师书面通知形式明确。47.补充条款二、******中心工程承包范围一览表******中心工程承包范围一览表一、土建工程序号工程工程工作内容承包单位备注10.外墙装修工程外墙局部按设计图纸要求做至抹灰层，以及面砖、涂料面层。总包玻璃幕墙〔包括女儿墙压顶和其他构造、装饰面接缝的封胶等处理工作〕、外大门、旋转门。外墙干挂石材、外墙铝合金复合板饰面。总包可选择分包〔需甲方确认〕当总包高于市场价格的报价，到达业主不能承受的程度，业主可另行招标11.室内装修工程室内精装修。总包可选择分包〔需甲方确认〕当总包高于市场价格的报价，不能到达业主承受的程度，业主可另行招标全楼范围内的楼梯间、防烟前室、消防前室、空调机房、配电小间、弱电小间装修。总包地下车库、地下室其他部位除卫生间、舞厅、录音室外的全部房间及走道、舞台机坑。总包灯光控制中心、库房、计算机机房、管理用房。总包演艺区、办公区的走道局部的水泥地面，办公区域内墙面。总包屋面风雨间内抹灰。总包******中心工程承包范围一览表一、土建工程序号工程工程工作内容承包单位备注12.防水工程±0.000以上工程的卫生间、清洁间、更衣室、沐浴室、厨房以及其他图纸上标明需作防水的局部〔含防水保护层〕总包地下室、首层底板防水工程。总包屋面防水工程总包13.室外环境工程红线内的小市政、绿化、庭院小品业主、总包结合择优选择分包14.建筑声学装饰隔声、可调节的声学反射装置等声学装饰业主、总包结合择优选择分包15.其他各分包的现场综合管理由中标的总包负责、协调和配合，配合工作包括预留洞、补洞、堵洞、预埋件〔有特别说明的除外〕和招标文件中规定的其他相关配合工作、责任和义务。******中心工程承包范围一览表二、给排水、消防工程序号工程工程工作内容承包单位备注1.给排水工程给排水系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装总包2.卫生洁具卫生洁具安装总包可选择分包〔需甲方确认〕支管上的阀门、附件的安装总包3.消火栓工程消火栓系统的全部管道以及管路上的阀门、附件、设备的安装。总包4.防火喷淋和气体灭火工程消防喷淋系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装。总包5.燃气工程燃气系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装。业主、总包结合择优选择分包******中心工程承包范围一览表三、通风空调及人防通风工程序号工程工程工作内容承包单位备注1.通风、空调和人防通风设备及安装工程通风、空调和人防通风设备及安装总包可选择分包〔需甲方确认〕当总包高于市场价格的报价，到达业主不能承受的程度，业主可另行招标******中心工程承包范围一览表四、电气工程序号工程工程工作内容承包单位备注1.变配电工程变配电工程指高压主进隔离柜的进线端至低压柜的出线端之间的全套变配电设备，包括安装、调试、送电等工作内容。业主、总包结合择优选择分包2.防雷接地工程接地装置的供给及安装、接地母线敷设、网制作安装及均压环焊接、避雷引下线敷设等总包或总包选择的分包〔需甲方确认〕3.动力工程动力工程的主要安装工作，包括设备根底、预留洞、预埋件、补洞、堵洞、设计或适用的消防验收标准要求的防火枕的制作安装和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。总包4.照明工程照明工程除剧场舞台特殊灯光外。总包舞台特殊灯光业主经招标方式，择优选择的分包由总包负责总包管理、协调和配合。和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。5.弱电工程包括楼宇自控系统、火灾自动报警系统、平安防范系统、综合布线系统、背景音乐及总播送系统、有线电视及卫星接收系统、无线转发系统、停车场管理系统、通讯自动化系统、计算机网络系统、视频系统、音频系统、系统集成设备的供给及安装工程；业主经招标方式，择优选择的分包总包负责和总包管理、协调和配合，其工作包括设备根底、预留洞、预埋件、补洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。弱电系统的预埋管、穿带线、弱电系统的线槽。总包******中心工程承包范围一览表五、舞台机械、建声音响序号工程工程工作内容承包单位备注1.舞台机械舞台机械政府采购总包负责和总包管理、协调和配合工作2.建声音响音响设备安装政府采购总包负责和总包管理、协调和配合工作3.座椅下带通风散流器座椅的供给及安装政府采购总包负责和总包管理、协调和配合工作有关餐厅承包合同范本专业版有关餐厅承包合同范本专业版甲方：乙方：为对员工餐厅综合管理，进步员工膳食标准，经甲、乙双方通过友好协商，本着平等互利的原那么，同意员工餐厅由乙方承包经营。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。一、承包内容及经营范围承包经营甲方员工餐厅，负责供给甲方员工〔早、中、晚、夜宵、通宵〕。在确保上述就餐正常供给后，可根据员工需要和才能答应，兼营小炒，承接接待餐业务，烟酒饮料等零售。严禁在食堂区域内〔包括宿舍〕进展非法经营活动和其它用处。二、承包期限：本合同自年月日起至年月日为止，有效期为年。合同期满后双方要求续签在同等条件下，乙方有优先权。三、餐费标准：甲方食堂餐费标准按每人每天单价计：人员早餐中餐晚餐夜餐通宵餐高层人员管理人员普通人员其别人员四、场地使用及相关费用1、甲方免费向乙方提供厨房场地和用具的使用权。进场前甲方负责将根底设施装修完毕或破损局部及用品一次性维修保养完成后交付乙方使用。上述物品经清点〔按清单双方签名〕后交付乙方使用，假设双方终止合同后，乙方应将上述物品交还甲方，如有遗失、损坏，乙方负责赔偿〔自然损耗除外〕。2、承包期内，食堂内的用具维修发生的一切费用，由乙方自行承当。承包区内外的设施维修整改费用由甲方承当。假设乙方需要添加或更新厨房设备用具，须以书面形式通知甲方，添置费用由甲方负责〔添入物品清单内〕。3、承包期内，甲方负责水电费，乙方负责餐厅卫生费、燃气费及其它费用。4、乙方对餐厅负全部责任，所有卫生条件必须符合有关部门规定的标准，因违背有关部门卫生管理方法而遭到处分者，一切责任由乙方承当。由此造成的甲方损失，乙方负责赔偿。5、如乙方要占用甲方厂区承包区以外的其它地方扩大经营，乙方需向甲方提出正式书面申请需征得甲方同意，由甲方审订批准。五、双方权利与义务〔一〕、甲方权利与义务1、甲方按承包合同规定监视乙方依法经营，认真履行合同，同时做好指导和协调工作2、甲方对乙方的采购、配菜、营养搭配、效劳程度及食品卫生、环境卫生等方面进展监视，并有权要求乙方及时整改。3、甲方应协助乙方维持就餐秩序，并加强就餐员工的素质教育与训练。4、员工凭就餐券或其它方式〔就餐卡、签名、刷卡等〕用餐，甲方应提早告知乙方就餐的人数，如遇加班、放长假等非正常因素必须提早一天通知。5、乙方工作人员必须遵守甲方的各项平安、治安、消防等规章制度，甲方有权处分乙方工作人员的违纪行为。〔二〕、乙方权利与义务1、乙方负责食堂的经营管理，详细包括人员装备、采购、制作、厨房、餐厅的环境等管理事项。2、乙方必须严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，制止供给未经卫生防疫部门检查的各类食品和“三无”调味品。3、乙方工作人员必须将每天食品留样24小时，以便发惹事故追查原因。4、由于乙方所提供的食品不洁给甲方员工造成食物中毒或其他后果的，必须承当相关费用以及法律责任。5、乙方人员必须每天做好厨房、餐厅等所有工作场地的卫生，严禁进入甲方的办公、消费和工作场地，违者按甲方的《厂纪厂规》处理。6、餐厅工作人员一律凭“安康证”上岗，并每半年统一体检一次，无安康证一律不得上岗。7、乙方必须提早一周将菜单给甲方管理人员审核，经核准后在餐厅内公布。8、厨房和餐厅的残渣剩饭由乙方负责处理，但不得扔在厂区内。9、如市场物价上涨过高，造成乙方在连续二个月亏损的情况下，有权向甲方提出增加伙食费用，甲方应尽快进展市场调查，假设情况属实，应适当增加伙食费用。10、因不可抗力原因造成损失时，乙方不承当甲方房产和设施的经济损失。11、乙方必须自觉承受甲方的监视和指导，依法经营，认真履行合同。六、结算方式乙方每月将上月餐费开具正规发票送交甲方财务，甲方以月结天的形式通过银行汇款方式支付乙方伙食费〔乙方须提供抬头〕。七、违约责任1、经营期间，双方不得擅自中断合同，单方无正当理由提出解除合约，需经双方协商后提早十五天以书面形式通知对方，并按上月营业额补偿对方。2、除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由不及时或不充足供给职工膳食。3、由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供给膳食，而造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。八、仲裁本合同发生争议时，双方协商解决，协商不成时，可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上述审理。九、本合同如有遗漏和未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作本合同的组成局部，具有同等法力效力。十、合同自双方签订之日起生效，合同正本一两份，双方各持一份。十一、附件《》与本合同一同生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：时间：年月日时间：年月日附件：a营业执照复印件b卫生答应证复印件c团膳资格证书复印件d公众责任险复印件有关土方开挖承包合同范本专业版有关土方开挖承包合同范本专业版土方开挖承包合同范本一甲方：_________乙方：_________根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进展承包事宜，签订如下合同条款：第一条工程承包工程_________土石方清运工程。第二条承包内容土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场附____整场地进展堆放。技术要求：采用微差毫秒控制的方法和技术进展，飞石程度间隔不允许超过_________米，粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s，不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。第三条工程量土石方约_________万立方米。第四条工程承包期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。第五条工程验收1.清运山体工程完工标准为：以黄海高程_________米(30厘米)。2.在政府验收合格_________清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。3.由于_________工地是几个工程队同时在进展施工，所以工程量的测量以承包经营开场的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为根据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测偿资进展测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。第六条工程进度按照完工时间测算，乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。第七条甲方义务1.如乙方可以每月完成_________山体方工程量，甲方同意无息借款人民币_________元支持乙方消费，按月支付_________元/月。2.借款只能用于工程所需的、雷管、柴油的购置。甲方按照乙方书面委托直接付款给供给商。供给商收到款后，乙方向甲方开具收据给甲方在_________工地的现场管理人员。3.甲方保证及时划拨款项给乙方指定的供给商。4.乙方清运堆放角由甲乙方共同销售，价格由双方另行商定。第八条乙方义务1.积极组织设备、消费人员、技术人员，确保平安、正常消费。2.认真组织每天_________吨以上量的施行，及时将石料清到海边堆放。3.保证每天两次，每月清运量不少于_________山体方。4.在_________年_________月份以后使用或出售存仓角石时的货款中50%优先归还甲方无息借贷工程款(详细借贷数额以乙方签字确认的数额为准)。5.未经甲方同意，乙方不得将整个工程直接或变相转包给第三方。6.乙方需支付的费用：①口岸办代收的边防、海关、卫检等有关部门费用;②国家资费2%视政府要求交纳;③甲方员工办公费用：_________元/月。