个人施工合同1000字合集8篇

第页共页个人施工合同1000字合集8篇个人施工合同1000字合集8篇。合同范本网精选专题“个人施工合同”。个人施工合同(篇1)甲方：司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信誉的原那么，双方就本建立工程总承包施工事宜进展协商，达成共识，订立本协议，以资共同遵守执行。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程资料：资金工程面积：二、工程承包范围及承包方式承包范围：施工图纸范围内的全部工程工程。承包方式：包工、包料、保质量、工期、平安消费、礼貌施工。三、合同工期双方约定：本工程开工日期为20__年月日，开工日期为20__年月日，有效工期为600天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、结算方式、付款方式1、结算方式(1)本工程与其全部变更签证结算时定额套用20__宁夏回族自治区建立工程造价计价根据：《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建立工程费用定额》，其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进展划价调整，材差文件中未列材料(或暂定价部分)价格按发包人和承包人认可的实际价风格整。(2)工程取费标准：该工程工程类别按定额站核定为准，企业类别按本施工企业类别计取。(3)工程工程90%用现金结算工程款，房屋抵顶不超过工程造价的10%。(4)甲方应在工程开工之日起60个工作日内完成工程结算，否那么视为认可乙方所做的单方结算，相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%，留5%做为工程保修金，保修期满一次性付清。(5)甲方切除工程：土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。2、付款方式(1)本工程款的支付形式：现金及房屋抵顶付款共计95%(工程保修费5%，工程保修期满一次性付清)。(2)承包人签订施工协议后，发包人开场土方开挖三日内，承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户后，甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。假设不按约定光阴交纳质量保证金，视为违约，本协议自行解除。(3)工程付款结点：第一结点地下钢筋混凝土构造施工到±0.000后支付至已完成工程形象进度的70%;第十层、第十八层钢筋砼构造施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%;装饰装修工程按月进度的70%支付工程款;多层主体封顶，按月进度款的70%支付。工程到达开工验收合格后，在办理开工验收备案各类手续之前，甲方将工程款支付到已完工程量的90%。(4)付款形式：主体封顶后按月进度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后，发包人于次月8日前支付工程形象进度款的70%，拨付工程款时，承包人需供给农民工工资发放表。(5)20__年度能到达三个月施工期的，地下室必须到±0.000，发包人因工期光阴缺乏，致使乙方20__年度缺乏三个月施工期限的，甲方应付给乙方70%形象进度款，假设付款不到位时，甲方按年息10%向乙方支付违约金。(6)乙方停工放人时，涉及农民工工资问题，甲乙双方协商解决。(7)工程开工结算完，甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时，甲方应承当由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失，并按年息10%支付违约金。六、其他约定1、工程质量必须到达合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为根据。经建立方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承当全部职责及经济损失。2、在施工过程中，乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承当。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资，不得拖欠。3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现，乙方无条件退出，协议终止，所造成的损失及法律职责均由乙方承当。4、乙方在施工期间，出现平安、质量事故等全部自我解决。造成的一切经济损失及法律职责由乙方承当，甲方不负任何职责。5、礼貌施工，现场维护由乙方负责。七、约定条款1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后，用于本工程的钢材、商品混凝土由甲方供给担保。2、协议中的抵房到达预售条件时，根据乙方需求(住宅房或商业房)，甲、乙双方签订抵房协议书，按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。3、施工答应证办理后进展工程备案，订立工程合同，建立工程合同的各项条款均以本协议为准，办理工程备案发生的费用各自承当相应的费用。4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金，按照协议第三条约定的进场光阴未能进场施工，予以返还。乙方等待甲方工程启动另行进场。假设甲方另行发包给其他施工单位，应视为合同欺诈。5、乙方承接的工程工程分项工程分包，条件价位同等时，优先安排使用甲方推荐的分包队伍。6、质量保证金的退付：工程施工至主体封顶退50%，装饰工程完成，开工验收合格后退50%。八、争议的解决协议履行过程中发生的争议，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、协议生效、分数本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章，按合同第五条2。2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。甲方开户银行：甲方账号：甲方：乙方:法定代表人：法定代表人：日期：年月日个人施工合同(篇2)甲方(房主人)：乙方(承包人)：甲乙双方在平等自愿的原那么上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原那么下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为标准建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程概况：开工期为年月日，开工期为x年月x日。本工程为一层砖混构造，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。二、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:从根底以上开场，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要程度，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。三.双方的责任：1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。2、平安问题由乙方负全责，发生任何平安事故，甲方不承当任何责任。乙方在施工中必须做到平安消费，平安施工，要有足够的平安保障机制和措施。四、付款方式：从正式施工开场先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。甲方签字(手印)：乙方签字(手印)：年月日个人施工合同(篇3)甲方：姓名：乙方：姓名：本工程为甲方自住用房的建立施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建立并自行解决建立施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工平安，全程对施工平安负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理忽略造成的施工人员以外的`第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方〔其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施〕。乙方的施工承包房子主体为每平方米〔大写：〕元整。平方面积以滴水为界。三、付款方式：开工付〔大写：〕元整。主体完成后付〔大写：〕元整。开工后经甲方检查后为出现质量问题付清剩余款项。四、工程质量等级：在施工中个别部位假设达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的%结算清理出场。五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字〔或盖章〕之日起生效，产生法律效率。本协议一式二份。甲方、乙方各执一份。甲方签字〔签章〕：乙方签字〔签章〕：签约时间：年月日个人施工合同(篇4)标准版个人建房施工合同协议书范本一甲方(房主人)：乙方(承包人)：甲乙双方在平等自愿的原那么上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原那么下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为标准建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程概况：开工期为xxx年xx月xx日，开工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混构造，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。二、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:从根底以上开场，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要程度，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。三.双方的责任：1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。2、平安问题由乙方负全责，发生任何平安事故，甲方不承当任何责任。乙方在施工中必须做到平安消费，平安施工，要有足够的平安保障机制和措施。四、付款方式：从正式施工开场先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。六、未尽事宜由双方协商解决。七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。甲方签字(手印)：乙方签字(手印)：202_年月日表标准版个人建房施工合同协议书范本二建房承包合同：甲方：______乙方：______甲方在___镇___村建房屋一栋，建筑总面积约____平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及消费生活用具等。二、承建工程乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米____元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担____%。四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付____元，完成第二层付款____元，完成第三层付款____元，工程全部完工，经历收合格后一次付清。五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丧失。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。七、注意平安文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成别人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为____个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在____年___月___日前完成主体工程，完工时间不能超过___天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出方案，以便迅速筹备。个人施工合同(篇5)甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。工程地点：甲方在___建房屋___层，占地面积为___平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式1.采用包工不包料方式承包，工程面积价格为一次性定价，工程必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随意增加或减少面积，施工过程中不得偷工减料。因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须承受甲方的监工，并承受合理化建议并采纳。2.甲方提供建房所需的红砖、砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等一切建筑材料。乙方自带建筑施工所需的搅拌机、震动器等施工机以及铁铲、手推车、模板、脚手架、平安网等所有的施工工具，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。二、承建工程乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建甲方房屋主体工程;顶层层面加浆磨光，同时作好防浸透水处理。三、承包价格及付款方式1.经甲乙双方协商，承包单价按建筑面积170元/平方米计算。2.甲方在乙方完成地脚圈梁浇灌后3日内支付乙方预付款5000元(大写伍仟元整);后每完成浇顶一层3日内支付10000元(大写壹万元整)。3.剩余价款在房屋主体工程完工，并经甲方验收合格后15天内付清尾款。四、双方责任1.甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。2.乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丧失。五、质量要求1.乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。2.甲方发现乙方在施工过程中有工作不负责等影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。六、后期维修1.房屋建成后甲方发现质量问题的，由乙方承当赔偿损失，并负责免费维修。2.主体四角端正、墙面、地面平整，杜绝空鼓，符合相关标准。七、注意平安乙方必须按照平安标准和技术要求，采取严格的平安防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意平安施工，确保人身和财产平安，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理忽略造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。假如乙方施工人员出现工伤、因施工造成别人损伤等事故的一切事故，由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：在证人签字(章)日期：个人施工合同(篇6)甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建立施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:一、建立范围除根底以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建立，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建立至毛墙毛地板。二、建立方式包工不包料，甲方负责提供建立所需材料，乙方负责建立施工所需设备、工具、器具以及平安保障设施。三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建立，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建立所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承当损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付建立工程款;3、乙方必须按照房屋建立质量标准和甲方要求完成房屋建立任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承当。4、对建筑材料，乙方需提早两天通知甲方，以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进展妥善管理，防止造成损失和浪费。(二)权利1、甲方有权对工程质量进展检验，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。六、平安约定合同约定单价已包含平安施工费，乙方必须做好施工现场平安措施，对工人进展平安教育，施工中做到平安作业，施工过程中发生的任何平安事故由乙方全部承当。七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承当乙方建立总费用10%的违约责任，假设任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建立验收合格，完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日个人施工合同(篇7)7、乙方在试用期间的月工资〔或日工资〕为_____元，试用期满后月工资〔或日工资〕为_____元。双方约定的工资不得低于当地最低工资标准。8、甲方安排乙方加班加点，应按照《劳动法》等规定支付加班加点工资。9、甲方应在每月_____日发放乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定_________________________________________________________________________________________________________________________________________10、甲乙双方依法参加社会保险。11、乙方患职业病或因工负伤或因工死亡的有关待遇，按照国家、省有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的解除、终止12、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。13、甲方有以下情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：〔一〕在试用期内的；〔二〕甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；〔三〕甲方侮辱、体罚、殴打、非法搜寻和拘禁乙方的；〔四〕甲方未按照国家规定和劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动平安、卫生条件的。14、乙方有以下情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同：〔一〕在试用期内被证明不符合录用条件的；〔二〕有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等行为；〔三〕严重渎职或者营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；〔四〕被劳动教养或被追究刑事责任的；〔五〕不服从甲方正当工作安排的；〔六〕严重违背总包单位和甲方的施工现场平安管理规定的。15、乙方解除本合同，应当提早____日〔不超过30天〕以书面形式通知甲方，不得擅自离任。16、期满或双方约定的劳动合同终止条件出现的，本合同即行终止。六、经济补偿和法律责任17、因甲方原因解除劳动合同，甲方应按照国家、省有关规定支付经济补偿金。18、乙方在履行劳动合同期间，因个人渎职给甲方造成损失的，应当承当赔偿责任。七、当事人约定的其他内容19、甲乙双方约定的其他内容：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________八、劳动争议处理及其它20、双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。21、甲方的规章制度及_______________作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。22、本合同未尽事宜或与国家、省规定相悖的，按照有关规定执行。23、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方〔公章〕乙方〔签字或盖章〕鉴证机关〔签章〕法定代表人或委托代理人〔签字或盖章〕年月日年月日年月日个人施工合同(篇8)发包人：__承包人：__双方于20__年5月28日签订了__工程的《建立工程施工合同》(合同编号：__)(以下简称原合同)。现因工程需要，将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢构造围墙，根据本工程的实际情景，经双方协商，特制订本补充协议。本补充协议与原合同具有同等的法律效力。当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。一、工程概况：工程名称：__工程地点：__工程资料：__的施工及保修资金自筹二、工程承包范围丰泽苑三期临时钢构造围墙的制作及安装，包括混凝土根底、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部资料。三、合同工期：施工工期：合同签订后25个日历日。四、质量标准工程质量标准：工程质量标准合格。五、合同价款1、合同暂定总价￥：__元(大写：人民币__元整)2、本工程采用按施工图示及综合单价包干的方式承包。按附件的设计图纸进展施工，钢构围墙工程综合单价按每延米399.8元延长米包干，工程量按实结算，施工长度约为600米。本综合单价为包干价，费用资料与定额解释范围一致，包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、采取的措施、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、礼貌平安施工费用、利润、规费、税金、风险因素，并已研究垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用等因素，除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调整。3、工程结算时按实际完成的工程量乘以综合单价得出工程总造价。4、其它按原合同(合同编号：FZ-KQ-前期011)相关条款执行。六、付款方式1、乙方完本钱合同范围内的所有工程工程后，向甲方提出付款申请，甲方确认无误后七个工作日内支付至合同总价款的80%。2、完成工程验收，且验收合格后，乙方向甲方提交决算报告及决算资料，甲方完成决算审核后，十个工作日内向乙方支付至决算总价的90%。3、余款作为工程保修金，本工程保修期为一年，自甲方正式验收合格签订之日开场计算;保修期满后七个工作日内甲方一次性向乙方支付，保修金不计利息。4、每次付款前承包人应供给可供发包人财务入账的工程建安发票。七、其他未约定的事项均按双方于20__年5月28日签定的原合同(合同编号：FZ-KQ-前期011)约定资料执行。八、本补充协议一式肆份，双方各执贰份。九、附件：钢构造围墙设施图纸。发包人(公章)承包人(公章)法定代表人：法定代表人：法人代理人：法人代理人：年月日水电站施工合同2000字精选8篇随着群众____意识的加强，合同已经与我们的生活和工作息息相关。合同当事人包括债权人和债务人。合同范本该怎么编辑呢？在此，你不妨阅读一下水电站施工合同，欢送你阅读与。水电站施工合同篇1甲方〔发包单位〕：XX电乙方〔承包单位〕：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方同意将XX水电电站引水工程建立维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程工程名称〔工程地点〕：1、水库清淤〔高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。〕，工程价款360000元整。2、旧大坝加固〔花香一级水电站旧坝〕，工程价款700000元整。3、引水渠道清淤及加固〔花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。〕，清淤50元/米，混凝土加固500元/米。4、引水隧洞衬砌加固〔花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程〕，包模板2300元/米。承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。甲方要求乙方进场及开工时间：年月日进场施工，年月日开工，雨天顺延。乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方答应不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收前方可施工。乙方在施工中应注意平安，不得违章操作。乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，假设工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。付款方法：1、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程开工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方假设违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方假设无故拖迟工期那么后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，假设发现那么甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方：〔公章〕法人代表：乙方：〔公章〕法人代表：年月日水电站施工合同篇2甲方(发包方)：乙方(承包方)：发包方拟施行流水电站工程总承包，发包人与承包人于20_年月日在友好协商下，达成协议施工协议，承受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：1、工程工程单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算根据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进展调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20_万元作为工程保证金，转入发包方的根本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。3、本工程平安文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算4、本合同自第二条约定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效。5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进展核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进展结算和支付工程款至工程完工。工程开工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或开工验收合格后一年支付给承包方。6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20_万元的，以完成20_万元工程量的价款作为履约保证金。7、炸材购置、管理由发包方统一购置保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承当合同规定的承包方全部责任和义务。9、发包人保证按照合同规定付款并承当合同规定的发包方的全部责任和义务。10、施工期间造成的平安事故含法律责任均由承包方承当。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和承当。11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进展完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本一份)。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电站施工合同篇3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为加强管理，适应改革需要，搞活水利经济，在确保水库平安运行情况下，进步水库电站的经济效益，根据《20_年县政府第四次常务会议纪要》文件精神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)_______万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，经平等协商后订立如下合同：一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。二、承包期限：自年月日起至年月日止。三、甲方义务1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。2、甲方的债权债务自行承当，与乙方无关。3、假设因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营管理权，甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)。4、电站原有的职工，由甲方自行安置。四、乙方义务1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日，每年向甲方上缴电量___万度(承包电度折现金计算)，最后一年即第____2039年月日至年月日(按承包电度折现金计算)。2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款___万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算)，作为承包期间的履约保证金。第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度华安电力开展收买小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：每度电价格不得低于0.2元;如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价进步的幅度增加)。3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承当，与甲方无关。4、为确保水库平安运行，乙方放水发电应服从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也应放适当流量的水，保证下游农田灌溉。乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作，否那么应承当水库平安责任。5、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、平安、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。6、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程根本建立程序报批，承包期满后所有设施含技改新增的部分无偿归甲方所有。7、乙方承包经营期间电站产权所有制不变、法人不变，所有与电站有关证照及年检等事项由甲方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包别人，不得用于借贷抵押或担保。8、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。9、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。10、乙方在承包期内，不得将承包物转承包或承包给第三者，否那么甲方有权单方解除合同。11、乙方对水电站进展技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归甲方所有，并确保该水电站能正常运转。12、合同期满，假设甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。13、乙方应注意平安消费管理，落实平安措施，发生的一切平安事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续;交接时，双方人员对承包标的进展清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《岭埔水库水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。15、未经甲方同意，乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者，否那么，甲方有权收回经营权，没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入，并按有关法律法规给予处分。16、假设因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营权或暂停乙方经营权的，乙方应无条件服从。17、乙方应承受华安县防汛部门的统一指挥调度。18、乙方在技改及经营过程中，须和第三者____的，应自行解决，与甲方无关。19、乙方在技改及消费经营中假设与别人发生纠纷，应自行解决，与招标单位无关。20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境保护、水土保持、平安消费、地质灾害防护等工作。五、其他事项1、违约责任：①在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违背本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权取消乙方履约保证金，并要求乙方赔偿一切经济损失。假设甲方违约，乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿。②假设乙方在规定的时间内不缴纳承包费，逾期一个月以上，按每天200元加收滞纳金，超过六个月，甲方有权终止承包合同，取消乙方向甲方交纳的履约保证金。2、解决争议方法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉。3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否那么，违约方应承当由此引起的全部法律责任和经济责任。七、本合同共一式陆份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档肆份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电站施工合同篇4发包人：____________承包人：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：____市____级水电站技改工程工程地点：____市____镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面撤除，水轮发电机组撤除，厂房下部混凝土部分撤除，厂房下部构造尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：20____年____月____日第一台机组混凝土构造定于20____年一月三十日浇筑完毕;第二台机组混凝土构造定于20____年二月二十三日开工，20____年四月二十三日浇筑完工。20____年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建立部、国家工商行政管理局制定的建立工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收标准、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、开工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不连续供水、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建立方案报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、撤除及其基坑排水工作。发包人承当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和撤除，运行机组保护棚架的搭设和撤除。发包人承当费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖完毕后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶撤除完毕后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收工程必须合格签证前方能进展下一施工程序工作。十二、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承当责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械装备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：______________承包人：______________住所：_____________________代表：______________：______________签订日期：____________________________水电站施工合同篇5甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程工程名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。二、承包方式：1、包工包料;2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及开工时间：年月月工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方答应不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收前方可施工。乙方在施工中应注意平安，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，假设工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款方法：1、总工程价款(金额大写元整;2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程开工验收后15天内结算付清;3、在施工期间甲方假设违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方假设无故拖迟工期那么后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，假设发现那么甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方：(公章)法人代表：乙方：(公章)法人代表：年月日(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地点：上营村。3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定202_年4月2日至202_年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程开工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监视工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程完毕后及时清理清扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进展施工，工程质量到达国家相关验收标准的标准。2、工程开工验收后到达建立局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程完毕付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任*司开户行：禄丰*行营业室账号：309801040003724七、工期延误假设甲方原因那么工期顺延，假设乙方原因那么按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违背合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进展赔偿。假设甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停顿供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进展裁决。十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、假设有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代表：委托代表：年月日发包人：承包人：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面撤除，水轮发电机组撤除，厂房下部混凝土部分撤除，厂房下部构造尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土构造定于二Oxx年一月三十日浇筑完毕;第二台机组混凝土构造定于二Oxx年二月二十三日开工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建立部、国家工商行政管理局制定的建立工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收标准、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、开工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不连续供水、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建立方案报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、撤除及其基坑排水工作。发包人承当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和撤除，运行机组保护棚架的搭设和撤除。发包人承当费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖完毕后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶撤除完毕后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收工程必须合格签证前方能进展下一施工程序工作。十二、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承当责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械装备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：承包人：住所：代表：：签订日期：水电站施工合同篇6发包方：〔以下简称甲方〕法定代表人：承包方：〔以下简称乙方〕法定代表人：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工〔招标文件〕以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程主要内容：4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。三、工程承包价及其它总承包价______元，工程开工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任〔一〕甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；2、监视工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。〔二〕乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程完毕后及时清理清扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进展施工，工程质量到达国家相关验收标准的标准。2、工程开工验收后到达建立局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程完毕付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。七、工期延误假设甲方原因那么工期顺延，假设乙方原因那么按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违背合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进展赔偿。2、假设甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停顿供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进展裁决。十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。十四、假设有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：法人代表：_____年____月____日乙方：法人代表：_____年____月____日水电站施工合同篇7发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面撤除，水轮发电机组撤除，厂房下部混凝土部分撤除，厂房下部构造尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土构造定于二Oxx年一月三十日浇筑完毕;第二台机组混凝土构造定于二Oxx年二月二十三日开工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建立部、国家工商行政管理局制定的建立工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收标准、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、开工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不连续供水、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建立方案报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、撤除及其基坑排水工作。发包人承当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和撤除，运行机组保护棚架的搭设和撤除。发包人承当费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖完毕后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶撤除完毕后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收工程必须合格签证前方能进展下一施工程序工作。十二、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承当责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械装备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：承包人：住所：代表：：签订日期：水电站施工合同篇8有关劳务施工合同新有关劳务施工合同新发包方〔简称甲方〕：______________________________承包方〔简称乙方〕：______________________________1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2、装饰施工地点：____区〔县〕______路______弄〔村〕______号____楼______室。3、住房构造：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5、承包方式：__________〔包工包料、清包工、部分承包〕。6、总价款：￥________元，大写〔人民币〕：__________其中：材料费：____________，人工费：____________管理费：____________，设计费：____________垃圾清运费：____________，税金〔3.41％〕：________其他费用：____________一、经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日开工，工期______天。二、关于材料供给的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由______方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》〔详见附件见〕后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续〔详见附件《工程质量验收单》〕。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安消费和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的'要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》〔详见附件七〕，保修期从开工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。六、其它事项七、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____％支付违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______％向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向x市仲裁委员会申请仲裁x人民法院提起诉讼。〔将不选定的解决方式划出〕九、合同的变更和解除：1、合同经双方签字〔在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证〕生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：委托代理人：法定代表人：住址：地址：：：：：签订日期：年月日签订地点：市政施工合同3500字合集在相关法律法规的不断完善的今天，人们已经习惯于使用合同来维护自己的个人利益。合同标的、数量、质量、价格和包装方式应详细明确。合同范本的格式要求是什么？下面的内容是编辑为大家整理的市政施工合同，仅供你在工作和学习中参考。市政施工合同篇1发包人：__________村委会(以下简称甲方)承包人：__________公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程工程1、工程名称：__________村混凝土道路2、工程地点：____________________3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包礼貌施工及验收透过。5、合同价款：合同总价款15万元。二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。2、18cm厚3：7灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的根底上，对上下不平路段，采用推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层务必夯实，否那么返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平；2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格施行平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的职责和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程开工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自开工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安礼貌施工承包人应按建立总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、礼貌平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违背现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并承当相应的经济职责、法律职责及相应的一切经济赔偿。甲方：__________乙方：____________________年__________月__________日市政施工合同篇2发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、老实信誉的根底上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程概括：北京薛营民族老人公寓小区雨、污排水、道路工程2、工程地点：北京薛营民族老人公寓西侧市政污水口至污水处理厂第二条：承包范围和内容发包人提供给承包人的施工图纸指定范围内的雨污水井、排水管道、顶管部分的原路面撤除、修复，土方开挖、回填及余土外运，排水管道、顶管的敷设及与市政检查井接口，雨污水井的砌筑、粉刷、井盖安装、路基、路面等相关工作。第三条：承包方式工程承包方式：包工、包质量、包平安、包文明施工、包验收、包保修〔材料费另行计算〕等一切工作。第四条：合同工期１、合同工期：暂定日历天。２、本工程开工日期以甲方书面通知开工为准，开工以验收通过为标志，并以此为工期截止时间〔日历天从开工之日算起〕。在施工现场具备施工条件的情况下，乙方应具备足够的人员、材料、设备等满足甲方阶段工期的工期要求。3、如遇以下情况，经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后，阶段工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。〔1〕在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。〔2〕因遇人力不可抗拒的自然灾害〔如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震〕而影响工程进度的。〔3〕由于甲方原因造成乙方无法正常施工，工期顺延。以上引起的阶段工期顺延，乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响合同工期和验收交付使用时间。第五条：工程质量标准与要求1.工程质量标准：合格、按规定做好相关材料的试验及工程的检测验收工作。2.工程质量验收标准：按国家及相关部门规定的工程质量验收标准及标准执行。3.未经甲方和设计单位同意乙方不得擅自使用交换材料〔设备〕，不得降低施工工艺、工序要求标准；管道标高满足院区雨污水排放要求。4.材料质量：〔1〕本工程材料采购使用必须符合设计要求和国家质量标准。“三证”俱全、乙方严禁使用不符合设计要求和国家质量标准的材料。〔2〕本工程材料应符合国家规定和省质量监视检查部门对建筑材料及产品的详细要求，国家规定必须进展检验检测的材料乙方应严格执行。材料进场后，按规定进展抽检的材料应按规定进展抽检，检验合格经监理工程师及甲方书面认可前方可使用。〔3〕工程质量必须符合设计图纸、相应设计文件及国家相应标准的要求，严格按照设计图纸及规定工艺施工。〔4〕如原材料、施工工艺或工程质量不符合合同约定和发包人要求，发包人有权要求承包人停工或返工，因此发生的一切费用由承包人承当，工期不顺延，如承包人返工后经发包人检验仍不能到达合同要求，发包人有权解除合同，承包人应承当由此给发包人所造成的一切损失。第六条：合同造价本合同价款为实际发生量260元/米计算〔人工〕，所需全部材料费按实际价格结算。所用机挖费用由乙方承当〔费用按实际发生量计算〕；排水检查污水井暂按20个计算，所需费用单独计算；外运渣土及道路路面