工程施工合同简单模板

工程施工合同简单模板工程施工前也是需要先签订合同的,也是为了保证施工的正常进行.下面是由小编为大家整理的“工程施工合同简单模板〞,仅供参考,欢送大家阅读.工程施工合同简单模板〔一〕发包方〔以下简称甲方〕:承包方〔以下简称乙方〕:根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律,行政法规及省公布的有关的建设工程质量标准,标准,规程,条例,规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程工程及双方责任,本着互相协作,确保施工工程顺利完成的原那么,经过协商签订本合同.工程概况〔一〕工程名称:〔二〕工程地点:工程承包范围平安维护及整改合同工期天工程造价工程造价为:元整质量标准5.1质量标准:到达现行国家或专业的质量评定的合格标准.5.2使用标准,标准〔包括但不限于以下内容〕5.2.1本工程的技术标准与标准应按照国家,部颁,地方的施工技术〔验收〕规程和标准.5.2.2本工程适用的地方标准,规程必须符合省标准规程.承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料,包质量,包工期,包平安大包干.工程计价7.1本工程计算编制原那么:按省住房和城乡建设厅文件号《建设工程工程量清单计价标准》〔gb50500-2022〕，《省建设工程造价管理方法》〔省人民政府令第号〕《省建设工程计价方法》,《省修缮定额》《省建筑装饰装修工程量消耗标准》《省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制.7.2人工，材料价格确实定：人工工资按省住房和城乡建设厅文件号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《建设造价》预算价,信息价及市场价格执行.7.3具体工程量以甲方签证单为准.八，工期有以下情况者，工期经核实签证后可顺延.8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整，战争，动乱，空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸，火灾，以及洪水，地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨mm或mm以上〔以市气象局报告为准〕，一次停水，停电小时以上.8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延.8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当.8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当.九，工程款的支付9.1工程完工后，甲方在内向乙方支付工程预算价的%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的%，工程保修金留结算总价的%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返还，保修金不计利息.十，违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行.的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补对方损失的，还应承当赔偿责任.一，平安生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好平安管理工作,杜绝重大平安事故的发生,同时做好社会综合治理工作.十二,争议的解决本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工.十三,其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程工程在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资.本合同一式份,甲乙双方各执份.双方签字盖章后生效.甲方〔公章〕乙方〔公章〕法定代表人〔签字〕法定代表人〔签字〕日期:年月日日期:年月日工程施工合同简单模板〔二〕发包方〔甲方〕:承包方〔乙方〕:按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.第1条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:外门脸底商平开门,旋转门,铁艺装饰门楣工程.1.4工期:本工程自年月日开工,于年月日前竣工.1.5工程质量:到达国家规定的装饰验收标准〔JGJ73—91〕.1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据.注:〔双方约定单价明细为本合同附件〕1.7合同价款:〔人民币大写〕:注:〔按双方约定单价和实际工程量为结算依据〕第2条甲方工作以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认前方可施工.向乙方提供施工所需的水,电等设备,并说明使用考前须知.办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.第3条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度方案,交甲方审定.严格执行施工标准,平安操作规程,防火平安规定,环境保护规定及甲方的相关规定.严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录.参加竣工验收,编制工程结算.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.第4条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水不可抗力因素影响,导致停工小时以上〔一周内累计计算〕,工期相应顺延.此工程于月日—日供热,假设供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施.第5条关于工程质量验收的约定本工程以施工图纸,作法说明,设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》〔JGJ73-91〕，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准.本工程质量应到达国家质量评定优良标准.甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续.甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认.假设甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成停工,工期顺延；假设复验不合格,其复验及返工费用由乙方承当,但工期也予顺延.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不顺延.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方成认竣工日期,并承当乙方的看管费用和相关费用.乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收.第6条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用固定综合单价.付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款%.第二次付款工程完成%以上,付款%.第三次付款工程完成%,付款%.第四次付款按双方商定结算价格结清,付款%.第五次付款尾款%质保金一年.第7条关于材料供给的约定凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.假设已使用,对工程造成的损失由乙方负责.第8条有关平安生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》,《建筑安装工人平安操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,标准.由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程,消防条例和防火设计标准,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生平安或火灾事故,甲方应承当由此产生的一切经济损失.由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应承当由此引发的一切经济损失.因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承当.第9条奖励和违约责任由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额%的日违约金.由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款局部的%日滞纳金未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故〔包括罚款〕,由乙方负责并承当损失.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失.第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉.第11条未尽事宜,双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力.第12条其它第13条附那么本合同正本肆份,双方各执贰份.本合同履行完成后自动终止甲方:乙方:年月日年月日工程施工合同简单模板〔三〕建设单位:〔以下简称甲方〕施工单位:〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国合同法》的要求,甲,乙双方对本工程工程进行了商议.甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求.经甲,乙双方协商特定协议如下.一,工程工程的综合说明工程地址:工程规模:建筑面积约平方米〔实际面积以施工图为准〕结构及层数:砖混六层发包方式:包工包料发包范围:工程图纸全部内容开竣工日期:年月日至年月日.本工程质量必须到达国家施工验收标准的合格标准.二,工程造价经甲,乙双方共同商定本承包协议造价为:车库及住宅局部实行平方米包干为元/平方米.面积计算依据:国家规定的建筑面积计算标准三,材料采购供给的砂石,门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换.四,工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付.由乙方将已完成工程量上报甲方,按%现金加%房产进行拨付〔砂石及门窗等甲方供给的材料视同拨付房产〕.房产在施工前按元/平方米以立体砍块的形式留足,经双方确认后,根据施工进度情况陆续进行拨付.工程根底的处理和重大设计变更费用的计取1,施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内.2,根底垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内,经双方确认后按实际发生给予调整.重大设计变更〔指结构,规模,标准〕由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内.按实际发生给予调整.工程保修本工