房屋购房合同(通用15篇)

房屋购房合同(通用15篇)房屋购房合同（通用15篇）现今社会公众的法律意识不断增加，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是细心整理的房屋购房合同，仅供参考，大家一起来看看吧。房屋购房合同1出卖人（以下简称甲方）：____________身份证号码：______________________________甲方为___________省_____________市____________区/镇__________________居民。甲方配偶为_______________________身份证号码：______________________________房屋地址：_________________________________________________________________农村集体土地使用证号码：___________________________________________________买受人（以下简称乙方）：____________身份证号码：______________________________乙方为___________省_____________市____________区/镇____________________居民依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循公正、自愿、公正、恳切信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第1条房屋状况该房屋农村集体土地使用证号：______________________________________________房屋座落：________市________区_________村___________路________________________。设计用途居民自住用房，建筑结构，建筑层数为____层。建筑面积_____平方m，其中：房屋建筑面积_________平方m，庭院建筑面积_________平方m。该房房土地来源为：农村集体土地划拨，房屋建于_________年使用至今为______年。第2条该房屋价款规定该房屋依据协商以总价计算，价款为_________元，计________________________（大写）第三条房屋交付日期经双方签订合同后，乙方付清甲方房款______日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不行抗力（如自然灾难及其他不行抗力）时，且不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：1、变更合同2、解除合同3、_______________________________________________________________________。第四条乙方付款形式及付款时间如甲方无异议，乙方将在合同签订________日内按一次性付款形式付款：第五条甲方逾期交付商品房的处理如超过上述商定期限的，乙方有权依据下述商定，追究甲方违约责任：商定为：合同连续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同商定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。第六条乙方逾期付款的处理如超过上述商定期限的，甲方有权依据下述商定，追究乙方违约责任：商定为：合同连续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同商定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。第七条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺（特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求），未达到国家规定标准和承诺的，甲方应担当责任。乙方在房屋主体结构完好状况下，担当修理责任。第八条房屋及其土地使用权力延长的规定该房屋及其土地使用权利由甲方保证为全部，且甲方于_______年_____月____日依据合同规定将所属房屋售于本村村民乙方。乙方作为购买者依法享有该房屋及其土地使用的一切权利，且双方需声明乙方在合法购买该房屋后，拥有对于房屋及与其不行分割的土地的任何处置权利（包括被征用、改造、迁移产生的`赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿）。该合同由双方所在村委会赐予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当机会下予其作废，并在村委会的证明和市/区政府赐予的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。第九条公证人的规定本合同在________省________市________区________村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。公证人（签章）：甲方：乙方：______年______月_____日_______年______月______日房屋购房合同2卖方（以下简称甲方）：买方（以下简称乙方）：中介方（以下简称丙方）：甲、乙、丙三方经过友好协商，依据中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规和洛阳市相关地方性法规的规定，在合法、公正、自愿、相互信任的基础上签订本合同，并承诺共同遵守。第一条：当事人状况甲方：姓名________，身份证号_____________，地址_________________，联系电话_________。乙方：姓名________，身份证号_____________，地址_________________，联系电话_________。丙方：（单位名称）________，联系电话_______________。注册地址_________________，营业执照注册号_________，资质证书号。经办人姓名_________，身份证号_________，联系电话_________。第二条：房地产状况房屋[全部权/共有权]人名__________________，房产证书号______________。房屋地址____________________，设计总层数_________层，本房屋所在层为_________层，房屋性质：____________，建筑面积为平方m，房屋装修状况__________________。土地状况：国有土地使用权人名_________，土地使用权证号_________，其他状况：由于土地证尚未办理，商定甲、丙应在具有办理土地证得条件下协作乙方在_____日之内办理完毕。第三条：房屋成交价格甲、乙双方协商后的实际成交价格为：人民币_____（大写）￥_____，该房屋产权过户的相关费用由_____担当，该房屋包含的（配套初装费或使用费、修理基金等）相关配套费用由担当。第四条：中介服务费及支付丙方中介服务收费项目及标准，[甲方/乙方]的担当方式、支付方式和时限商定如下：第五条：付款方式：银行按揭贷款方式。第六条：房屋付款商定：1、定金商定：甲、乙、丙三方签订合同之日，乙方向丙方交付定金人民币_____（大写）￥_____。2、首付款商定：甲、乙、丙三方依据商定办理房产证过户当日，乙方向甲方交付首付款人民币_____。3、余款商定：余款人民币_____（大写）￥_____。在银行贷款手续办理完毕后，由银行直接支付甲方。第七条：交付的日期：甲方于本合同签订之日将房屋权属证明交于丙方代为保管，并承诺于_____日腾空该房屋，同时将该房屋钥匙交于乙方，并于_____日将该房屋产权名下的全部户籍迁出，及办理该房屋所发生的水、电、天然气/煤气、暖气、有线电视、物业管理等过户手续及相关费用的交接事宜。第八条：义务及违约责任一、甲方义务1、保证出售的房屋权属真实，并符合国家及洛阳市房屋上市交易的政策法规及有关规定，且房屋财产的共有人对出售此房屋无异议。2、关心乙方办理该房地产的银行按揭贷款手续，供应相应证件资料。3、关心乙方办理该房地产的交易过户手续，供应相应证件资料。4、按房地产买卖契约中商定的交付日期，腾空房屋，并完好保留所应交付给乙方的附属设施及原装修。5、在房屋交付前，负责户口迁出，结清水、电、气、有线电视、电话、物管等费用。二、乙方的义务1、依据房地产买卖契约中的房款付款商定，支付定金和房款。2、依据本合同商定的按时支付中介费用。3、依据本合同商定担当办理房产证过户的相关费用。三、丙方的义务1、依据专业学问及工作阅历，丙方将所了解的标的状况照实告知托付人，准时将托付事项办理的进展状况向托付人通报。2、对托付人个人资料予以保密，未经托付人同意，不得向他人泄露。3、房屋交付时，丙方应到场关心做好房屋交付事宜。4、处理托付事务取得的财产，应当准时转交托付人。四、责任：1、除[乙方/丙方]缘由外，甲方违约不能履行协议的，本协议签约受害方有权按以下方式得到补偿，并追偿因甲方过错造成的”经济损失：_____________________________2、本协议履行期间，除[甲方/丙方]缘由外，乙方违约不能履行协议的，本协议签约受害方有权按以下方式得到补偿，并追偿因乙方过错造成的经济损失：__________________3、本协议履行期间，除[甲方/乙方]缘由外，丙方违约不能履行协议的，应担当全部法律责任。本协议签约受害方有权按以下方式得到补偿，并追赶偿因丙方过错造成的经济损失：（1）丙方有意隐瞒供应房地产中介服务有关重要事实或向服务对象供应虚假状况的，应向协议受害方退还所收取的全部中介服务费，并按商定中介服务收费额的_______%补偿协议受害方；（2）丙方利用供应房地产中介服务事项的机构，为自己牟取不正值利益的，应向协议受害方退还所收取的全部中介服务费；（3）丙方违反有关法律、法规和政府规定，违反恳切信用原则，或与他人恶意串通，损害本协议签约他方利益的，按本条第1点商定处理；（4）丙方未按协议商定履行应尽义务或履行义务失责的，应担当相应的法律责任；第九条：相关事宜本协议履行期间，任何一方需变更协议的，应准时书面通知其他签约方，征得其他签约方同意后，各方在商定的时限内签订变更协议。否则，由此造成的经济损失，由责任方担当。第十条：免责条款如因洪水、地震、火灾和法律、政府政策变化等不行抗力缘由，导致本合同不能全面履行的，甲、乙、丙三方互不担当违约责任。第十一条：争议处理本协议履行中发生争议，或消逝新的状况，各方依法协商处理；协商不成的，可依法向房屋所在地人民法院起诉。第十二条：其他事宜第十三条：合同的生效和终止1、本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。各种交接清楚，本合同自动作废。如遇合同或收据丢失，应在结件单上注明。2、待该房屋过户办理完毕，由丙方通知甲乙双方结件，5个工作日内任何一方拒不签结件单，则丙方有权按合同商定将房款支付甲方，或将房产证交于乙方，并视为结件完毕。甲方（签章）：乙方（签章）：丙方（签章）：经手人：经手人：经手人：签约日期：房屋购房合同3编号：_________甲方（出卖人）：_________（/法定代表人）姓名：_____国籍：_________（身份证/护照/营业执照号码）：_________地址：_____邮政编码：____联系电话：______托付代理人：_________国籍：____电话：_____地址：____邮政编码：_____乙方（买受人）：_________（/法定代表人）姓名：___国籍：_____（身份证/护照/营业执照号码）：_____地址：_________邮政编码：_________托付代理人：_________联系电话：____国籍：____电话：___地址：___邮政编码：_____依据国家和_________省（市）法律、法规和有关规定，甲、乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：第一条房屋的基本状况甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于____；位于第___层，共____（套/间），房屋结构为___，建筑面积___平方m（其中实际建筑面积____平方m，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方m），房屋用途为___；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二；（房屋全部权证号、土地使用权证号/房地产权证号）为_____。第二条房屋面积的特殊商定1、本合同第一条所商定的面积为（甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差别的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±___%（不包括±____%）时，房价款保持不变。3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_____%（包括±____%）时，甲乙双方同意按下述第___种方式处理：（1）乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按____利率付给利息。（2）每平方m价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。第三条土地使用权性质1、该房屋相应的土地使用权取得方式为____。2、土地使用权年限自____年____月____日，至____年____月___日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为__；该房屋买卖后，依据有关规定，乙方（务必 /无须）补办土地使用权出让手续。第四条价格按（总建筑面积/实际建筑面积）计算，该房屋售价为（____币）每平方m___元，总金额为（___币）____元整。第五条付款方式1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（____币）____元整，并应于本合同生效之日起____日内将该房屋全部价款付给甲方。2、已付定金将在最终一期付款时冲抵，支付方式为以下第____种：（1）现金_________；（2）支票_________；（3）汇款_________。第六条交付期限甲方应于本合同生效之日起_________日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起____日内，将该房屋付给乙方。第七条乙方逾期付款的违约责任1、乙方如未按本合同第五条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按____计算。2、逾期超过____天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第___种商定，追究乙方的违约责任。（1）终止合同，乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。（2）乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金，合同连续履行。第八条甲方逾期交付房屋的违约责任1、除人力不行抗拒的自然灾难等特殊状况外，甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在___个月内按____利率计算；自第____个月起，月利息则按___利率计算。2、逾期超过___个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第_____种商定，追究甲方的违约责任。（1）终止合同，甲方按乙方累计已付款的____%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。（2）甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金，合同连续履行。第九条关于产权登记的商定在乙方实际接收该房屋之日起，甲方关心乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起____天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_____%赔偿乙方损失。分页阅读第1页：第一条房屋的基本状况第2页：第十条保证第十条保证甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。第十一条税费的交纳因本房屋全部权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有商定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。第十二条费用交接时间水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为___年___月___日。第十三条声明及保证甲方：1、甲方有权签署并有力气履行本合同。2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方：1、乙方有权签署并有力气履行本合同。2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第十四条保密甲乙双方保证对在争辩、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_________年。第十五条通知1、依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，务必 用书面形式，可接受____（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_______。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起___日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的`相关责任。第十六条合同的变更本合同履行期间，发生特殊状况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应准时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出____天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。第十七条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十八条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商处理，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式处理：（1）提交____仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十九条不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方，并在该不行抗力大事发生后_________日内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力清除或减轻此等不行抗力大事的影响。3、不行抗力大事发生时，双方应立刻通过友好协商准备怎么执行本合同。不行抗力大事或其影响终止或清除后，双方须立刻恢复履行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或清除而致使合同任何一方丢失连续履行合同的力气，则双方可协商解除合同或临时延迟合同的履行，且患病不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4、本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不行避开且无法g服，并于本合同签订日之后消逝的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会大事如战斗（不管曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，依据通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十一条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第二十二条合同的效力1、本合同自双方或双方式定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：____托付代理人（签字）：_____托付代理人（签字）：____签订地点：_________签订地点：_________________年____月____日_______年____月____日房屋购房合同4甲方（托付方）：__________________________________________________________________________乙方（被托付方）：________房产代理有限公司依据有关法律规定，在自愿、公正和诚信的原则下，就甲方托付乙方从事房屋购买事宜，双方达成如下协议：一、乙方责任1、在托付期限内认真地为甲方尽快查找适合甲方要求的房屋。2、在托付期限内向甲方不限量地供应房源直到满意为止。3、关心甲方同房屋出售人签订买卖合同等程序。二、甲方责任1、不得与乙方介绍过的房主自行成交，否则乙方有获得本协议中商定的代理佣金。2、不得将乙方供应的卖方信息资料转交他人。三、服务酬劳如乙方为甲方查找到合适的`房产，甲方应在签订《房屋买卖合同》时，向乙方支付总房款的________％作为托付费用，计金额________________元整。四、违约责任甲方不得与乙方介绍过的卖方自行成交，否则视为甲方违约，甲方务必 支付乙方本协议中商定的佣金。五、履行本合同而发生的一切争议，双方应友好协商处理。若协商不成，应提交温州市仲裁委员会裁决。六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：________________________________乙方（盖章）__________________________房产经纪人（签字）：__________________签约时间：年月日签约时间：年月日签约时间：年月日房屋购房合同5甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：经甲乙双方协商一致同意，就单位团购楼房指标转让自愿达成以下协议：1、甲方将在通山县住房和城乡建设局获得单位团购楼房集资筹建住宅楼房指标一套（三室两厅），自愿转让乙方。2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整，乙方合计应付款柒万元整。3、甲方与所在住房和城乡建设局获得单位团购签订集资建楼合同后，依据合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房，乙方将筹建的建楼款准时交给上述单位，甲方申明在此楼房建设中不投入任何费用。4、此房所在的具体单元及楼层需等单位政策而定。5、甲方将此房指标转让给乙方后，楼房的全部权和使用权都属于乙方，如遇楼价上升，甲方不能反悔索要回此房，违者除归还乙方所付的”全部款项。如遇住房和城乡建设局政策变动，此楼房无法建设时，甲方将乙方所付的转让费一次性退还乙方后不属违约。6、楼房建成交付使用办理房屋全部权证时，甲方关心乙方供应相关资料，办理产权发证手续。办理手续时的全部费用由乙方担当（过户费除外）。7、假如乙方没有按时交房款，甲方贰万元不退还给乙方，甲方不担当任何责任。8、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议经甲乙双方签字后生效。甲方签字：乙方签字：20xx年12月xx日房屋购房合同6卖方：_________（简称甲方）身份证号码：____________买方：__________（简称乙方）身份证号码：依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条房屋基本状况乙方同意购买甲方拥有的座落在__市__区__拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为__平方m。第二条上述房产的交易价格单价：人民币__元/平方m，总价：人民币__元整。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__元整，作为购房定金。第三条付款时间与方式1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币__拾__万__仟__佰__拾__元整给甲方，剩余房款人民币__元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币__拾__万__仟__佰__拾__元整给甲方，剩余房款人民币__元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条交房时间甲方应于收到乙方全额房款之日起__天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将__等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由__方担当，中介费及代办产权过户手续费由__方担当。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在__日内将乙方的已付款不记利息，返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起__日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体1、甲方是__共__人，托付代理人__即甲方代表人。2、乙方是__，代表人是__。第八条其他本合同如需办理公证，经国家公证机关__公证处公证。1、本合同一式___份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份，___房地产交易中心一份、__公证处各一份。2、本合同发生争议的.处理方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式处理。3、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。第九条双方商定的其他事项__________________________________________甲方：乙方：______年______月______日房屋购房合同7出卖方（甲方）：买受方（乙方）：第一条房屋的基本状况。出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于；位于第xx层，共xx（套）（间），房屋结构为xxxxxxx，建筑面积xxxxxxx平方m。第二条价格。该房屋售价总金额为人民币xxxxxxxxxx元整。第三条付款方式。分两次付清，乙方于xx年x月x日向甲方付xxxxxx元，剩余xxxxxxx元于xx年x月x日付清。第四条交付期限。出卖方应于本合同生效后，将该房屋付给买受方。第五条关于产权登记的.商定。在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方关心买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。第六条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由出卖方担当全部责任。第七条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第八条本合同中未规定的事项，均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。第九条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商处理。协商不成时，甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。第十条本合同（经甲、乙双方签字）之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。出卖方（甲方）：买受方（乙方）：xx年x月x日xx年x月x日房屋购房合同8一、什么时间购房人能解除房屋买卖合同依据高法的司法解释规定，在开发商存在如下行为时，购房人依法可以解除合同并可以要求赔偿损失：（1）商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人（2）商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人（3）有意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者供应虚假商品房预售许可证明（4）有意隐瞒所售房屋已经抵押的事实（5）有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实（6）房屋主体结构不合格或存在严峻质量问题的（7）面积误差比绝对值超过3%的（8）由于开发商的缘由，逾期办理产权证超过一年的。购房人亦可请求解除合同。尽管目前尚无司法解释对上述解约权行使的合理期限作出规定，但是依据《合同法》第九十五条的规定，上述解约权均存在除斥期间，该除斥期间更多的取决于法院的自由裁量。（9）对于房地产商违约，购房人的索赔权同样首先要由购房人提出，假如房地产商对购房人的索赔存有疑义、不愿赔偿，购房人需要通过法律途径处理的`则存在诉讼时效问题，《民法通则》第一百三十五条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”二、解除商品房买卖合同房价损失怎么计算我国《合同法》和最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用若干问题的解释》第8条第9条规定，因出卖人的过错导致商品房买卖合同被解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息，赔偿损失，并可以请求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任。因此，从立法上看，我国已经确认了商品房买卖合同的解除与损害赔偿请求权能并行而非相悖的制度。但，具体到司法实践中，大部分法院都只支持部分损失，很少有全部损失都支持的。确定房屋的差价损失，一般在法院都是首先主持调解，调解不成申请鉴定依据鉴定价格判决。购房人如对房地产商交房存有疑义的，一定要书面提出，并留意保全证据，假如和房地产商不能通过协商处理又想通过法律程序处理的，要留意千万别错过法院可以接受的诉讼时间。这样才可以拿到我们应当有的赔偿，在必要时，还可以聘请专业律师关心维权。房屋购房合同9甲方：（卖方）xxxxxxxxxxxxxxxxxx身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（买方）xxxxxxxxxxxxxxxxxx身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx依据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿的基础上，经充分协商，一致同意，就买卖房屋达成以下条件：一、买卖房屋基本状况1、房屋坐落：xxxxxxx市xxxxxxx省（区）xxxxxxx街道xxxxxxx小区xxxxxxx栋xxxxxxx单元xxxxxxx号。2、房屋结构：xxxxxxxxxxxxxx结构。3、房屋面积：共计xxxxxxx平方m。4、房产证号：xxxxxxxxxxxxxx。二、房屋总售价：大写人民币xxxxxxxxxxxxxx元（小写xxxxxxxxx元）。三、付款方式及期限本合同签定之日，乙方第一次付给甲方购房定金人民币xxxxxxxxxxxxxx元整（xxxxxxx元）；第二次付款：在xx年x月x日前，乙方将购房款人民币xxxxxxxxxxxx元整（xxxxxxx元）付给甲方。第三次付款：在办理乙方名下的”相关手续后，乙方再将购房款人民币xxxxxxxxxxxxx元整（xxxxxxx元）付清给甲方。四、甲乙双方责任1、甲方保证本房屋在合同签完产权清晰无异议，绝无买卖、抵押、典当等与他人纠纷之事，否则产生一切后果由甲方担当法律责任和经济损损失。2、甲方在本合同签定收购房款后，不得因市场涨价或政策缘由等为理由，收回或反悔不出售此房屋，如甲方违约，应赔偿双倍已付的购房款给乙方；乙方在本合同签定后若中途违约，甲方有权没收乙方已付的购房款。五、双方商定其他事项1、本合同若有未尽事宜，双方可另行补充合同，补充合同与合同书具有同等法律效力。2、本合同书自双方签定合同之日生效。3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxx身份证：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxx身份证：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20xx年12月xx日房屋购房合同10卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。第一条合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为______平方m。第二条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方m，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）第三条付款时间与方式：（一）甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并商定在本合同签订之日起______日内支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。（二）甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方担当。>个人房屋购房合同7售房方（甲方）：______________身份证号码：_____________________购房方（乙方）：______________身份证号码：_____________________关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、房屋具体状况1、位置：____________________________2、房屋类型：建筑面积_______平方m，结构___楼层，房屋走向：_____________房屋形状：_____________用途：_____________3、该房产连同地产总计房价____拾____万____仟____佰____拾____元整。二、相关房产编号《房屋全部权证》书证号：____________________________土地证编号：____________________________三、房屋四界东：_________西：_________南：_________北：_________四、付款方式（1）该房产总价格为人民币______万元整，协议签定之后，首付______万元订金。（2）甲方完全搬走之后，再付款人民币______万元。（3）房产产权转让手续顺当办完之后，再付清剩余______万元。五、甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有全部权纠纷。税费分担的方式甲方担当房产交易中所产生的.全部费用。八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。九、乙方购买甲方该项房产，全部费用均属于个人出资购买，其全部权完全属于个人全部。十、附件（一）《房屋全部权证》（二）《国有土地使用证》（三）该项房产的房地产评估报告。十一、本协议壹式两份，甲方一份，乙方一份，甲方：______________乙方：______________日期：______年____月____日______年____月____日房屋购房合同11卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在广南县八宝m交易市场_____号拥有的房产（住宅），占地面积为50平方m，建筑面积为190平方m。（详见土地房屋权证第_______________号）。第二条上述房产的交易价格为：总价：人民币_60万_元整（大写：陆拾万圆整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_10万__元整，作为购房定金。第三条付款时间与方式：甲乙双方同意以两次付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币10万（拾万圆整）给甲方，剩余房款人民币50万元（五拾万圆整）用住房公积金贷款付给甲方。第四条税费分担：甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由乙方担当担当。甲方承诺：1向乙方供应符合要求的房屋资料以备查核。2保证对出售的房屋拥有独立产权，与任何人无异议。3保证该出售房屋未予出租。4自签订本协议起，保证将该房屋按商定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人（若违反则至少支付给乙方所交定金的2倍）。5依据前述业务的需要,准时签订各项合同文件和办理各种手续。6在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。乙方承诺：1保证按要求付清房费，以贷款清还。2依据前述业务需要,准时签订各项合同文件和办理各种手续。4在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。违约责任1甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的”损失。2乙方违约，没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。协议的定立、履行、接触、变更和争议的处理适用中华人民共和国法律。协议自双方签字或盖章之日起生效。协议壹式两份，双方各执壹份。甲方：乙方：年月日房屋购房合同12卖方：（甲方），身份证号：xxxxxxxxxxxxx买房：（乙方），身份证号：xxxxxxxxxxxxx甲、乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：甲方所售房屋位于xx，房屋占地面积约为xx平方m，院子占地面积约为xx平方m，房屋为x楼，一楼为x个门面，2、3楼为套房，中间有楼梯间，房屋总面积约为xx平方m，一楼门面为框架结构，二、三楼住房为砖混分散构，二、三楼房屋平面图见本合同附件；第二条房屋价格及其他费用：甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币xx万元整（￥xx）；第三条付款方式：签订合同之日一次性付清；第四条特别商定：1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当主动全力协作乙方一起处理妥当。若因此引发相应纠纷的.，由甲方负责处理。2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以主动协作，但相关费用由乙方自行负担。第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。第六条今后如房屋重建，甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地，土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方全部，甲方负责主动协作；第七条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔；第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力；第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效；第十条本合同附二、三楼平面图；第十一条本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份；甲方（签印）：xxxxxxx住址：xxxxx联系电话：xxxxx乙方（签印）：xxxxxxxxxx联系电话：xxxxx签订日期：xxx年xxx月xxx日房屋购房合同13甲方：_______________身份证号码：_____________________乙方：_______________身份证号码：_____________________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。第一条：房产状况乙方同意购买甲方拥有的”座落在______省______市______区________________________拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为______平方m。第二条：房产价款上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方m，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。第三条：付款时间与方式（一）、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并商定在本合同签订之日起______日内支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。（二）、甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。（三）、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方担当。第四条：违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款（不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第五条：本合同主体1。甲方是____________共______人。2。乙方是____________共______人。第七条：本合同一式两份，甲乙双方各一份。第八条：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式处理。第九条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。第十条：本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。出卖方（甲方）：____________联系方式：_______________________购买方（乙方）：____________联系方式：_______________________日期：_______年____月____日房屋购房合同14反诉原告：_________________李_____，女，汉族，19__________年__________月__________日诞生，住宅为上海市__________区__________路__________弄__________号_______________室。反诉原告：_________________陈__________，男，汉族，19__________年_____月__________日诞生，住宅为上海市__________区__________路__________弄__________号_______________室。反诉原告：_________________皇__________，女，汉族，19__________年__________月_____日诞生，住宅为上海市__________区__________路__________弄__________号_______________室。反诉被告：_________________梅__________，女，汉族，19__________年_____月__________日诞生，住宅为__________省__________县__________镇__________村。反诉被告：_________________陈__________，男，汉族，19__________年_____月__________日诞生，住宅为__________省__________县__________镇__________村。反诉被告：_________________陈__________，女，汉族，19__________年__________月__________日诞生，住宅为__________省__________县__________镇__________村。反诉原告就（_______）_____民三（民）初字第_______________号一案，对反诉被告提出反诉。反诉请求：_________________1、判令反诉原告、反诉被告之间签订的《上海市房地产买卖合同》（合同编号：________________）于_______年_____月_____日解除；2、判令反诉被告支付反诉原告违约金人民币_______万元；3、本案诉讼费由反诉被告担当。事实和理由：________________________年_______月_______日，陈_____（甲方即反诉原告李_____的母亲、反诉原告陈______及皇______的女儿）、反诉被告（乙方）在上海智恒房产居间下签署了《上海市房地产买卖合同》（合同编号：___________），商定乙方以人民币_______万元价格购买甲方名下位于上海市__________区__________路__________弄__________号_______________室房屋。该买卖合同附件三付款协议商定，乙方于签订房地产买卖合同当日支付首期购房款人民币__________万元（含定金人民币5万元）；第二期购房款乙方以申请银行贷款人民币__________万元整形式支付，同时商定如贷款不足部分则用现金补足，并在过户当天以现金或转账方式支付。以及商定乙方贷款审核通过须在本合同商定的过户期限内办理完