XX年建设工程勘察的劳动合同

/XX年建设工程勘察的劳动合同GF-XX-0203[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：______________________________

工程地点：_______________________________

合同编号：______________________________（由勘察人编填）

勘察证书等级：__________________________

发包人：________________________________

勘察人：________________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人_____________________________________________________________________________________

勘察人___________________________________________________________________________________________

发包人托付勘察人担当_________________________________________________________________任务。

依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

工程名称：___________________________________________________________________________

工程建设地点：_______________________________________________________________________

工程规模、特征：______________________________________________________________________

工程勘察任务托付文号、日期：__________________________________________________________

工程勘察任务（内容）和技术要求：_______________________________________________________

承接方式____________________________________________________________________________

预料勘察工作量：_____________________________________________________________________

其次条：发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。

供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标和标高资料。

供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。

发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

开工及提交勘察成果资料的时间

本工程的勘察工作定于________年________月

________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。

收费标准及付费方式

本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条：发包人、勘察人责任

发包人责任

发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。

在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

【劳动合同纠纷概念】

劳动合同是劳动者和用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。依据这个协议，劳动者加入企业、个体经济组织、事业组织、国家机关、社会团体等用人单位，成为该单位的一员，担当肯定的工种、岗位或职务工作，并遵守所在单位的内部劳动规则和其他规章制度；用人单位应刚好支配被录用的劳动者工作，依据劳动者供应劳动的数量和质量支付劳动酬劳，并且依据劳动法律、法规规定和劳动合同的约定供应必要的劳动条件，保证劳动者享有劳动爱护及社会保险、福利等权利和待遇。

【劳动合同纠纷如何解决】

一、发生劳动合同纠纷解决步骤

发生劳动争议：

1、劳动者→和用人单位协商；

请工会或者第三方共同→用人单位协商→达成和解协议。

2、当事人→向调解组织申请调解

（当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的）。

3、当事人→向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

（不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的）。

4、当事人→向人民法院提起诉讼

（对仲裁裁决不服的，除另有规定仲裁为终局裁决的情形外）。

上述步骤并非每个步骤都要经过，我国法律法规只规定了提起劳动仲裁是向法院提起诉讼的前置条件，其他步骤可选择适用。

二、解决劳动合同纠纷应当留意的问题

（一）留意劳动争议范围

有些因劳动合同发生的纠纷并不属于法律法规规定的劳动争议的范围，不能申请仲裁或者提起诉讼，而应通过提起行政诉讼或申请行政复议等方式维权。

1、属于劳动争议的事项：

（1）因确认劳动关系发生的争议；

（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；

（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；

（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动爱护发生的争议；

（5）因劳动酬劳、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；

（6）法律、法规规定的其他劳动争议。

2、不属于劳动争议的事项：

（1）劳动者恳求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；

（2）劳动者和用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；

（3）劳动者对劳动实力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；

（4）家庭或者个人和家政服务人员之间的纠纷；

（5）个体工匠和帮工、学徒之间的纠纷；

（6）农村承包经营户和受雇人之间的纠纷。

（二）留意时效的经过

为避开时效经过，诉求无法得到法院的支持，要刚好的行使权利，以达到时效中断的效果。当事人能够证明在申请仲裁期间内具有下列情形之一的，人民法院应当认定申请仲裁期间中断：

（1）向对方当事人主见权利；

（2）向有关部门恳求权利救济；

（3）对方当事人同意履行义务。

申请仲裁期间中断的，从对方当事人明确拒绝履行义务，或者有关部门作