电力施工简易版合同

电力施工简易版合同在我们理想的日常里，协议的采用沦为日常生活的常态，协议协同着人与人，人与事之间的关系。一起来参照协议就是怎么写下的吧，下面就是大编收集整理的电力施工简易版合约，热烈欢迎大家写作参照自学！电力施工简易版合约篇1发包人：_________________承包人：_________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵从公平、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，签定本合同，可供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_________________;2、工程地点：_________________;3、工程范围：_________________;(参见施工图纸内容);4、承揽方式：_____________.5、材料及工艺补足表明(参见施工图纸内容)二、合约工期及工期晚点1、开工日期：_________________年月日，完工日期年月日，合约工期总天数天(以实际进场施工之日起算);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期完工，每逾期一日，承包人向发包人缴付合约价款万分之_____的违约金，算至环评合格之日;3、因以下原因导致工期晚点，工期适当延后：_________________a发包人没能按签订合同提供更多(或证实)施工图纸及动工条件;b发包人没能按签订合同日期缴付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按签订合同提供更多指令、核准等，以致施工无法正常展开;d设计变更或工程量减少;e非承包人原因停电、停水、所在区域导致停建总计少于小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因导致停建总计少于小时。4、承包人在以上情况出现后日内，就晚点的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)明确提出报告;发包人代表(或监理工程师)在接到报告后日内不予证实，逾期予以证实明确提出修改意见，视作同意延后工期。三、质量标准工程质量标准：_________________合格、按照《钢结构施工质量环评规范》环评。四、合约价款总计合约金额(大写)(人民币)，小写￥.五、工程款支付及缴付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人缴付工程合约总价款的的进度款;2、纲结构主体竣工之日起日内，发包人向承包人缴付工程合约总价款的的进度款;3、工程全部竣工之日起日内，发包人向承包人缴付工程合约总价款的的进度款;承包人向发包人出具工程合约总价款的银行保函做为保修金，发包人于壹年内退还承包人;六、施工准备工作1、承包人在合约签订后日内免费顺利完成图纸的设计和细化，顺利完成后由发包人递交给设计院，承包人协同参予技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前要负责管理搞好三通一平工作，提供更多基准测量点，免费提供更多施工用水、电;3、发包人应当办理完善项目报建、图样签章相关手续，协同不好周边及有关部门关系;4、承包人于收到审查合格图纸日内顺利完成主构件的加工并运到工地现场5、承包人严苛按照施工图纸中的材料展开订货和加工，并提供更多主要钢材，彩板的质量保证书;七、安全施工与检查1、承包人应当严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严苛按安全标准非政府施工，并随时拒绝接受行业安全检查人员依法实行的监督检查，实行必要的安全防水措施，消解事故隐患;2、发包人应付其在施工场地的工作人员展开安全教育，;发包人严禁建议承包人违背安全管理规定展开施工，因发包人原因引致的安全事故，由发包人分担适当责任及出现的费用;3、例如出现安全事故，承包人应当按有关规定立即呈报有关部门并通告发包人，同时按政府有关部门建议处置，由事故责任方分担出现的费用;4、当发包人与承包人对事故责任存有争议时，应当按政府有关部门的判定处置。八、工程竣工验收及质保1、承包人在工程完工前三日内，应当将环评日期以书面形式通告发包人届时环评，例如发包人无法按期出席环评，须提早通告承包人，并与承包人自行商定环评日期，但发包人必须宣称承包人的完工时间;发包人延后环评，其间所出现的管理费和其他损失均由发包人分担;2、发包人接到承包人的环评通告未异议，但到期又不按期非政府环评或发包人提早采用的，视作环评合格;3、完工工程经验交合格之日，办理工程转交，从环评之日起三日内转交完，例如发包人不按期接管，以致工程出现损失，应当由发包人分担;4、工程已基本完工，例如突遇某种材料或设备双方均无法化解，以致该项工程无法全部按期完工，可以作减项完工，并对已完成工程展开竣工验收和办理转交相关手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责管理免费质保，保修期限期满后，承包人提供更多终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表___________，承包人现场代表_____，双方代表的权利义务按本合同签订合同，化解工程中所突遇问题的协商、及决策意见的护照、处置;例如一方换人时应提早三天书面通知对方。十、违约责任一方偿付时，除前面条款Seiches签订合同外，违约方缴付违约金万元。十一、争议化解双方签订合同，在履行合同过程中产生争议时，双方应当及时协商，协商未成，任何一方应当向人民法院控告。十二、附则本合同未尽事宜，双方可以根据具体情况融合有关规定订立附则条款，做为本合同之附件，与本合同具备同等效力;本合同以双方盖章盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各谓二份，具备同等法律效力。共同组成本合同的文件包含：_________________1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、更改等书面协议或文件合约签定时间：_____________年______月______日合约签定地点：________________本合同共_页发包人：_________________承包人：_________________住所：__________________住所：_________________法定代表人：_____________法定代表人：_________________电话：__________________电话：_________________或电子邮件：__________________或电子邮件：_________________开户银行：______________开户银行：_________________账号：_________________账号：_________________邮政编码：______________邮政编码：_________________电力施工简易版合约篇2建设单位:(以下缩写甲方)承包单位：(以下缩写乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，融合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵从公平、自愿、公平及诚信的原则，经亲善协商，达成一致如下协议:一、工程概况1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角二、承揽方式及范围承揽方式：纸盒设计、纸盒人工、包该工程所有设备加装材料、纸盒机械、纸盒工期、纸盒质量、纸盒安全、纸盒检验、纸盒调试、纸盒环评合格备案和供电、纸盒售后修理。承揽范围：1、供电系统设计。2、所有加装设备材料的订货、运输及看管;高压分接箱、组合式箱变的制作、装配及出厂检验;3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线缠经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、加装、检验及调试;挂表供电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属改线工程，乙方只负责管理电缆施工、接线、阳入试送电。4、整理工程施工环评资料5、协同与供电部门的关系，办理施工环评相关手续。三、工期20__年7月15日至20__年8月15日。四、工程造价及退款方式该工程推行包干价：总耗资人民币68万元T5800(含税)，大写人民币陆拾捌万元T5800。具体内容见到乙方投标预算书。总耗资为含设计、人工、工程所有设备加装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、环评合格备案和供电、售后修理、税费(建安税)等的综合耗资。退款方式:1、合约签定后2日内，甲方缴付给乙方合约总耗资的30%做为预付款;2、乙方在该工程全部施工完经验交合格且具有供电条件后，甲方缴付给乙方工程总耗资的65%(缴付该款时乙方必须出示工程全额建安发票);乙方接到该工程款后2小时内必须给甲方顺利供电。3、余下5%做为质保金，从供电之日起两年内如果该工程并无质量问题或发生质量问题乙方能够及时展开修理，甲方将在供电之日起两年后的15日内将质保金本息缴付给乙方。五、箱变技术建议1、欧式景观样式。设备布局根据图纸布局，高压部分具有高压测量、计量、防雷功能(包含演示屏在内)等设备，以达至环评通过为依据;2、各高低压柜体均不含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须必须存有标示牌;3、每组箱变内部扰动出线为6路400A+2路250A,扰动柜体之间用母排在相连接;4、变压器使用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品就是铜芯，“达驰”牌);5、高压柜体壳体使用覆铝锌板，扰动柜体使用扰动GGD;(厚度必须达至国家行业标准);6、母排建议铜母排在，国家标准T2铜排，质量标准参考国家标准规范建议;7、电气控制器等元器件品牌为“正泰”或质量不高于该品牌。六、加装质量标准1、甲乙双方签订合同本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准继续执行。乙方必须严苛按照施工图纸、表明文件和国家颁授的电气工程规范、规格和标准展开施工，并拒绝接受甲方委派代表的监督。2、乙方提供更多的材料、设备质量标准：继续执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。例如因质量不合格给甲方导致损失的，乙方分担索赔责任。3、其他建议可以参考有关国家标准、国家机械部及企业标准继续执行。4、由乙方提供更多的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供更多质量合格证，或展开检验合格后方可以用作工程;5、若经甲方抽查辨认出乙方在施工中存有偷工减料现象，甲方除责令恢复正常按图纸或合约签订合同的标准外，并有权建议乙方按工程总价的10%缴付违约金。七、双方责任甲方责任：1、提供更多工程施工机械及设备放置临时用地。2、施工现场必须具有施工条件，否则因此导致的工期延期，乙方不负责管理。3、及时缴付工程款。乙方责任:1、合约签定后3日内向甲方提供更多高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方精心安排土建施工;2、工程完工后，乙方应当向甲方提供更多完备的施工资料、设备完整资料、设备所带的备品备件、专用工具及完工图;3、乙方负责管理向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的环评工作。4、乙方必须严苛按照合约签订合同顺利完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工有关规程、规定，保证施工安全和施工质量。例如因乙方施工工艺问题没能环评通过，乙方负责管理按电力部门的建议及时自查。如果延期工期，每延期一天按合约总耗资的3‰，给甲方赔偿损失。5、如果后期乙方在临清市其它项目具有630KVA的配电施工工程，须帮助甲方将壹630KVA箱变搭载的高压计量装置和高压控制器按市场价买进。八、质保期箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程发生的质量问题无条件免费修理或更改。如果给甲方导致损失的，应当给与甲方适当的索赔。十、合约生效合约生效时间：本合同双方盖章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各谓两份，具备同等的法律效律。保修期八十合约自行中止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(盖章)：_________法定代表人(盖章)：__________________年____月____日_________年____月____日电力施工简易版合约篇3第一章词语涵义及合约文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合约》文本，由《电力建设工程施工合约条件》(以下缩写《合约条件》和《电力建设工程施工合约协议条款》(以下缩写《协议条款》)共同组成，其用词用语除《协议条款》Seiches签订合同外，应当具备本条所剥夺的涵义：1.发包方(缩写甲方);《协议条款》签订合同的具备工程转包主体资格和缴付工程价款能力的当事人。2.甲方驻华工地代表(缩写甲方代表：甲方在《协议条款》中选定的代表人。3.承包方(缩写乙方)：《协议条款》签订合同的、具备《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承揽主体资格并被发包方拒绝接受的当事人。4.乙方驻华工地代表(缩写乙方代表)：乙方在《协议条款》中选定的代表人。5.社会监理：受到甲方委托、具有《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程展开的监理。6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位：甲方委托的具有《电力工程勘测设计单位资质管理办法》规定的适当资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上时部门许可的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。10.工程：《协议条款》签订合同具体内容的电力建设永久工程。11.合约价款：以现行的定额、材料财政预算价和适当的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确认，用来缴付乙方按期顺利完成工程施工内容的价款总额。12.经济开支：在施工中出现，经甲方证实后以减少财政预算形式缴付的合约价款。13.费用：甲方在合约价款之外轻易缴付的支出或乙方应当经济负担的支出。14.工期：甲乙双方参考电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中签订合同的合约工期。15.开工日期：《协议条款》签订合同的工程开工日期。16.完工日期：《协议条款》签订合同的工程完工日期。17.图纸：由甲方提供更多或乙方提供更多经甲方代表核准，乙方用来施工的所有图纸(包含服务设施表明和有关资料)。18.施工现场：经甲方同意、“施工非政府设计”或“施工方案”所确认的用来施工的场地。19.书面形式：根据合约出现的手写、写字、影印、印刷的各种通告、任命、委托、证书、护照、备忘录、会议纪要、函件及经过证实的电报、电传等。20.不可抗力：因战争、动乱、空中飞行器物体掉落或其它非甲乙方责任导致的核爆、火灾，以及《协议条款》签订合同等级以上风、雨、震等对工程及按期导致侵害的自然灾害。21.赔偿金：责任方填补对方轻易损失和间接损失的费用，包含停建、窝工、出错、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费和、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应当积财的利息等只须利益的损失。22.质量瑕疵：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合约对质量的建议。23.协议条款：融合具体内容工程，甲乙双方协商后依法签定的书面协议。第二条合约文件及表述顺序1.合约文件Montmirail互表述，互为表明。除合约Seiches签订合同外，其共同组成和表述顺序如下：(1)《协议条款》;(2)《合约条件》;(3)洽商、更改等明晰双方合约权利义务的会议纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量目录或确认工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术建议;(7)形成合约一部分的其它文件。2.当合约文件发生含糊不清或不相一致时，在不能影响工程进度的情况下，由双方协商化解(推行社会监理的，可以先由总监理工程师做出表述);双方意见仍不一致的，按第三十条签订合同的办法化解。第三条合约文件采用的语言文字、标准和适用法律1.合约文件采用汉语普通话书写，双方可以根据须要商定采用少数民族语言译本，对合约文件的表述、表明则采用汉语普通话。2.适用于合约文件的法律就是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和签订合同的其它行业规章、工程所在地地方法规。3.施工应采用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没适当的标准、规范时，可以签订合同采用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应当按《协议条款》签订合同的时间和份数向乙方提供更多签订合同的标准、规范。4.国内没适当的标准、规范时，乙方按《协议条款》签订合同的时间和建议明确提出施工工艺，经甲方代表批准后继续执行;甲方建议采用国外标准、规范，应当呈报电力行业主管部门核准并负责管理按签订合同提供更多中文译本。5.规定、译者和制订标准、规范及明确提出施工工艺的费用，均由甲方分担。第四条图纸1.甲方在开工日期之前按《协议条款》签订合同的日期和份数(包含完工图和现场放置的份数)，向乙方提供更多完备的施工图纸，并确保图纸精确且具备满足用户施工建议的设计深度，乙方按《协议条款》建议搞好图纸工作。2.甲方无法按第四条第一款签订合同提供更多全套图纸，将无法提供更多的图纸名称、提供更多期限列为本条款，并确保满足用户实行“施工综合进度计划”的须要。3.甲方对图纸存有特定保密建议的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。4.乙方建议减少图纸份数，甲方应当按《协议条款》签订合同的时间不予激活、交货，费用由乙方分担。5.乙方未准时接到甲方提供更多的图纸，应当在5天内将所须要图纸或命令的内容、理由、时间及contrary后果通告甲方代表。甲方代表在乙方递交通告后2天内未回复，按第七条第二款签订合同处置。6.乙方辨认出甲方提供更多的图纸不完备、不精确或设计深度无法满足用户施工建议。应当及时通告甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款签订合同处置。乙方对于甲方提供更多的图纸犹如上瑕疵未辨认出，甲方仍应当按第七条第二款或第二十五条第四款签订合同承担责任，并保险费因此导致的加固、拆毁、扩建、扩建等费用。第二章双方通常责任第五条甲方代表1.甲方任命驻华施工现场的代表按照以下建议行使合约签订合同的权利，履行合同签订合同的职责：(1)甲方代表可以委派有关具体内容管理人员分担其部分权利和职责，并可以在任何时候撤出这种委派。委派和撤出均应当提早3天通告乙方。(2)甲方代表的指令、通告、意见、核准、回复等均由其本人盖章后，以书面形式交予乙方代表，乙方代表在凭证上签订姓名和接到时间后生效。绝无必要时，甲方代表可以收到口头指令，并在24小时内给与书面证实，乙方对甲方代表的指令应予以继续执行。甲方代表无法及时给与书面证实，乙方应当于甲方代表收到口头指令后48小时内明确提出书面证实建议，甲方代表在乙方明确提出证实建议后2天内予以回复，即为视作其证实乙方建议。乙方指出甲方代表指令不合理，应当在接到指令后24小时内明确提出书面就须，甲方代表在乙方就须后24小时内做出修正指令或继续执行原指令的同意，以书面形式通告乙方。应急情况下，甲方代表建议乙方立即继续执行的指令或乙方虽存有异议，但甲方代表同意仍继续执行的指令，乙方应予以继续执行。因指令错误所出现的费用和给乙方导致的损失，由甲方分担，晚点的工期适当延后。(3)甲方代表按合约签订合同及时向乙方提供更多所须要指令、建议、同意、通告、批准等，并准时履行职责其它签订合同的义务，否则乙方在签订合同时间后24小时内将具体内容建议、须要的理由和contrary的后果通告甲方代表，甲方代表在乙方通告后48小时内仍未不予回复，即为视作其证实、同意、核准，应当由甲方分担由此出现的开支，延后因此晚点的工期，索赔因此导致的乙方损失。2.推行社会监理的工程，甲方应当将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通告乙方。总监理工程师按签订合同在委托许可范围内继续执行职务。3.甲方代表和总监理工程师极易人，甲方应当提早7天通告乙方。后任稳步分担前任负有的责任(合约文件签订合同的义务及其职权内的允诺)。第六条乙方代表1.乙方任命驻华施工现场的代表按照以下建议行使合约签订合同的权利，履行合同签订合同的职责：(1)乙方的建议、提出申请和通告等，以书面形式由乙方代表盖章后呈交甲方代表，甲方代表在凭证上签订姓名和接到时间后生效。(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工非政府设计”(或施工方案)、依据合约收到指令和建议非政府施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可以实行确保工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表呈交报告。责任在甲方，由甲方分担由此出现的开支，适当延后工期;责任在乙方，由乙方承担费用。2.乙方代表极易人，应当提早7天通告甲方，后任稳步分担前任负有的责任(合约文件签订合同的义务及其职权内的允诺)。第七条甲方工作1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》签订合同的时间、建议，顺利完成以下工作：(1)办理土地充公、承租、青苗和树木索赔、房屋征地及去除地面、架空和地下障碍等工作，并使施工场地具有施工条件，并在动工后稳步负责管理化解以上事项遗留问题。(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部收到《协议条款》签订合同地点，并确保施工期间的须要。(3)启用施工场地与城乡公共道路的地下通道，以及《协议条款》签订合同的施工现场内的主要交通干道不予维修保养，满足用户施工运输的须要，确保施工期间的通畅。(4)向乙方提供更多施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。(5)办理施工所须要各种证件、批件和临时用地、摆摊及运输、铁路专用线的申报核准等相关手续，与有关方面签定工程交跨铁路、公路通讯线路须要的协议。(6)将水准点与座标控制点以书面形式交予乙方，并展开现场交验。(7)非政府乙方和设计单位展开图纸会审，向乙方展开设计交底，对于须要核定施工图财政预算的应及时不予核定。(8)协同处置施工现场周围地下管线和周边建筑物、构筑物的维护，并分担有关费用。(9)按照合约及“施工综合进度计划”确认的时间为承揽加装工程的乙方提供更多施工现场，确保现场及建筑物、构筑物、结构、基础等合乎加装施工的建议。(10)协同施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。2.甲方未按合约签订合同履行职责以上义务，则分担由此引致的费用开支，索赔因此导致的乙方损失，晚点工期不予适当延后。3.甲方将上述某项工作委托乙方顺利完成，应当分担所出现的经济开支并保险费乙方适当的费用。第八条乙方工作1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》签订合同的范围、时间、建议，顺利完成以下工作：(1)在其设计资格证书容许的范围内，按甲方代表的建议顺利完成施工图设计、与工程服务设施的设计或施工须要的细部设计，经甲方代表批准后采用。(2)按签订合同向甲方代表提供更多年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计数据报表。(3)按工程须要设置施工采用的照明设备、围栏及警卫，并搞好安全、防水设施的修理。乙方未履行职责上述义务导致工程、财产和人身危害，由乙方承担责任。(4)按《协议条款》签订合同的数量和建议，向甲方代表提供更多在施工现场办公和生活的房屋及设施，出现的费用由甲方分担。(5)采取有效措施实行地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件管制，对环境的污染无法掌控在规定范围内的，应当由甲方会同乙方事先呈报当地政府有关部门核准。以上费用由甲方分担，因乙方责任导致的罚款除外。(6)已完工工程在交货甲方之前，乙方可以受到甲方委托代看管。由乙方按《协议条款》签订合同负责管理维护工作，维护疏于出现损毁，乙方自费不予复原。建议乙方实行特定措施维护的单位工程的部位和适当的经济开支，在《协议条款》中签订合同。甲方提早采用或擅自动用后出现损毁或其它问题，由甲方承担责任。(7)按合约的建议搞好施工现场地下管线和周边建筑物、构筑物的维护工作。(8)确保施工现场洁净。交工前清扫现场达至合约文件的建议，分担因违背有关规定导致的损失和罚款，合约签定后颁授的规定和非乙方原因导致的损失和罚款除外。2.乙方未按合约签订合同履行职责上述义务。分担由此导致的费用开支，索赔甲方因此遭遇的经济损失。第三章施工非政府设计和工期第九条进度计划1.甲方在签定合约后3天内向乙方提供更多初步设计文件、施工图纸、施工非政府设计大纲及“供应材料、设计计划”、“提供更多土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的签订合同基本建设“施工非政府设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”，在动工前准时递交甲方代表。甲方未准时提供更多其应当提供更多的资料，按第七条二款的签订合同处置。乙方未准时递交“施工非政府设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处置。2.甲方代表对于乙方递交的“施工非政府设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意是否，应当在《协议条款》签订合同的期限内不予回复，逾期未复，可以视作已经同意。经甲方同意的“施工非政府设计”和“施工综合进度计划”为合约文件，应当共同遵从。3.乙方应当按甲方同意的“施工非政府设计”和“施工综合进度计划”非政府施工，拒绝接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之相符时，乙方应当按甲方代表的建议明确提出改良措施，递交甲方代表批准后继续执行。关键性的施工技术措施，乙方应当呈报甲方代表审查批准后实行，由甲方分担特定施工技术措施费。第十条延后动工1.乙方应当按《协议条款》签订合同和“施工综合进度计划”确认的开工日期、动工条件已经开始施工，因故无法如期动工的，应当在签订合同的开工日期5天之前，向甲方代表明确提出延后动工的理由和建议。甲方代表在乙方明确提出延后动工建议后3天内做出回复，逾期未回复则视作已同意乙方的延后动工建议。2.乙方延后动工未按第十条第一款签订合同请示甲方代表同意，完工日期予以延后。3.乙方由于甲方原因建议延后动工赢得甲方代表的同意，或甲方请示乙方同意将开工日期延后，由甲方分担乙方因此代价的费用和损失，适当延后工期。第十一条暂停施工1.甲方代表在绝无必要时可以建议乙方暂停施工，明确提出暂停建议后24小时内应对此明确提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停建议暂停施工，得当维护已完成工程，实行甲方代表的处理意见后向其明确提出开工建议，经批准后稳步施工。2.甲方代表未在签订合同时间内明确提出处理意见，或在乙方明确提出开工建议后24小时内未获回复，乙方可以自行开工。乙方施工因此无法展开的，按第七条第二款签订合同处置。3.暂停施工自身利益非乙方原因，由甲方分担经济开支，适当延后工期;停建责任在乙方，由乙方分担出现的费用。第十二条工期晚点1.对以下情况导致完工日期延后的晚点，经甲方代表证实，工期适当延后。(1)工程量变化或设计变更;(2)一周内，非乙方原因停电、停水、所在区域导致停建总计少于8小时;(3)合约中签订合同的'或甲方代表同意给与延后工期的其它情况。2.乙方在以上情况出现后5天内，就晚点的内容和因此出现的费用向甲方代表明确提出报告，甲方代表在乙方明确提出报告3天内不予核准或明确提出修改意见，逾期未获回复，即为视作甲方代表对此报告不予核准。第十三条工期提早1.施工中须要提前竣工，双方协商一致后签定“提前竣工协议”，合约完工日期何以提早。“提前竣工协议”应当包含以下主要内容：(1)提早的时间;(2)乙方实行的加班加点措施;(3)甲方为加班加点提供更多的条件;(4)加班加点措施的经济开支和分担;(5)提前竣工收益的互动。2.乙方按“提前竣工协议”修改施工进度计划，递交甲方代表批准后继续执行。甲方代表在乙方递交施工进度修改计划后5天内给与批准，逾期未批准则视作其已核准。第四章质量与环评第十四条检查和出错1.乙方按适当的电力建设施工及环评技术规范、签订合同使用的标准、设计的建议和甲方代表依据合约收到指令施工，随时拒绝接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供更多便捷条件，并按甲方代表及其委派人的建议展开出错、修正，分担由自身原因引致出错、修正的费用。因甲方不恰当制止或其它非乙方原因引发出错、修正的经济开支，由甲方分担，工期适当延后。2.以上检查合格后，又辨认出由乙方原因引发的质量问题，仍由乙方承担责任。3.以上检查检验应当继续执行电力建设工程施工质量检验及测评标准等规定，在不能影响正常施工的前提下展开，例如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此出现的费用则由甲方分担，适当延后工期。第十五条质量等级测评1.工程质量应当达至签订合同的工程施工质量检验及测评标准规定的合格条件。甲方建议部分或全部工程质量达至优良标准，应当缴付由此减少的经济开支，对工期存有影响的应给与适当延后。2.工程超过没签订合同质量条件的部分，甲方代表一经辨认出，可以建议乙方出错，乙方应当按甲方代表建议的时间出错，直至合乎签订合同条件。因乙方原因超过没签订合同条件，由乙方分担出错费用，工期予以延后。出错后仍无法达至签订合同条件，乙方分担违约责任。3.由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因并使工程未达至签订合同质量条件，乙方不予出错，修正的经济开支由甲方分担，工期适当延后。乙方无力不予修正的，经甲方代表普遍认可，该部分可不在测评质量等级之列于。4.双方对工程质量存有争议，可以按第三十条签订合同处置。第十六条隐密工程和中间环评1.须要展开中间环评的工程或部位，在《协议条款》中签订合同其名称、环评时间、建议及甲方应当提供更多的便捷条件。2.工程具有全面覆盖、掩饰条件或达至签订合同的中间环评部位，乙方送检合格后在隐密或中间环评48小时前通告甲方代表环评，并准备工作环评记录。通告包含乙方送检记录、隐密和中间环评的内容、环评时间和地点。环评合格，甲方代表在环评记录上盖章后，方可展开隐密和稳步施工。环评不合格，乙方在限量时间内修正后再次环评。3.工程质量符合规范建议，环评24小时后，甲方代表无此环评记录上盖章，可以视作甲方代表已经核准，乙方可以展开隐密或稳步施工。第十七条分部试运1.工程具有分部试运条件，迪阿尔库电力建设工程启动及竣工验收规程等规定展开分部试运。除签订合同由设备生产、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责管理，基本建设分部试运方案和措施，递交甲方代表批准后继续执行。甲方代表在乙方递交方案后7日内不予核准或明确提出修改意见，逾期未批准即为视作经甲方代表核准。2.乙方在分部试运的48小时之前通告甲方代表出席，甲方代表无法按时出席部分试运可以书面委托他人全权代表，非出现第三十七条签订合同的情况严禁延后。3.分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位做出，甲方代表在记录上盖章，做为质量环评和整套启动的依据。4.由于乙方原因试运超过没环评建议，甲方代表在试运后24小时内明确提出修改意见，由乙方按其意见修正后再次试运。5.甲方代表未出席分部试运且未委托他人代理，或出席试运未在签订合同时间内明确提出修改意见、试运合格不盖章环评，试运完结24小时后试运记录自行生效，甲方应予以宣称，乙方可以稳步施工并为据以办理有关相关手续。6.经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运须要稳步运转，可以交由甲方负责管理看管和运转保护。7.分部试运费用除已包含在合约价款之内或《协议条款》Seiches签订合同的，均由甲方分担。8.由于设计、设备生产、操作方式不当等非乙方原因导致试运超过没环评建议，由乙方或由乙方协调责任方拆毁、维修、重新安装，所出现的费用及再次添置材料、设备价款和运费等，均由甲方给会后与责任方支付，晚点的工期不予适当延后。第十八条环评和再次检验1.单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具有环评条件应当准时不予环评，由乙方在环评48小时前递交“环评通告”，通告甲方代表出席环评，通告包含环评的内容、时间、地点，附上乙方送检记录。2.甲方代表无法按时出席环评可以书面委托他人代理，或在环评24小时前向乙方明确提出延后建议，延后严禁少于两天。否则，乙方可以自行非政府环评，甲方应当宣称其环评记录有效率。3.无论甲方代表与否出席环评，当其明确提出对已经隐密工程再次检验的建议时，乙方应当按建议展开剥露，并在检验后再次展开全面覆盖或复原。检验合格，甲方分担由此出现的经济开支，索赔乙方损失并适当延后工期。检验不合格，乙方分担出现的费用，工期也交予延后。第五章合约价款与缴付第十九条合约价款及调整1.甲乙双方在签定《协议条款》时互换各自开户银行出示的按期保函，确保依法按期退款，等待保修期八十前进还。2.合约价款在《协议条款》中不予签订合同，按《建设工程价款支付办法》和《关于基本建设工程推行完工支付的具体内容规定》支付退款，任何一方严禁擅自改变，出现以下情况之一的可为调整。电力施工简易版合约篇4甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责管理垫资并承揽给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工顺利完成，为确保该工程按期、保质顺利完成，明晰双方职责，经协商，双方达成一致如下协议。第一条工程概况一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容三、工程地点：铜川汽车博览园四、工期：总计90天：20__年8月29日至20__年11月26日(施工期间碰到停水、下雪等不可抗力因素工期延后)五、质量标准：达至建筑工程质量测评环评标准及国家电力工程质量检评标六、工程施工费用总耗资为：玖滚万元T5800人民币(￥900000.00元)。第二条甲乙方与施工方驻华工地代表一、工程甲方代表：负责管理施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：姜国锦三、施工方项目负责人：___第三条各方工作一、甲方工作：负责管理施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签订工程施工合约和安全合约，并拒绝接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。2、施工场地具有动工条件和顺利完成时间建议：负责管理在动工前办理不好安全监护、安全交底等有关相关手续。3、负责管理非政府鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、审计结果中心、运转保护单位对工程展开竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方出错，直到合格年才。4、负责管理向施工方提供更多工程施工图及施工更改单，非政府设计部门及乙方对工程施工图展开施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，肩负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中辨认出的不能合格工程，乙方建议施工方必须无条件出错，保证工程质量达至合约签订合同的环评标准。3、已经完工的工程未交货甲方之前，由乙方负责管理已回去工程的成品维护工作，维护期间出现损失的，乙方应当自费复原。4、搞好施工现场地下管线及周边建筑物的维护工作。5、确保施工现场洁净合乎有关规定，交工前清扫现场符合要求，分担违背有关规定的损失和罚款。第四条工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程继续执行。乙方例如超过没签订合同条件的部分，甲方代表一经辨认出，可以建议乙方的施工方出错，施工方应当按甲方代表建议的时间出错，直到合乎签订合同条件，因乙方原因超过没签订合同条件的，由乙方分担出错费用，工期予以延后。出错后仍无法达至签订合同条件的，乙方分担违约责任。二、质量测评部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、审计结果中心、运转保护单位等有关部门。第五条环评甲方根据乙方的施工方提出申请，非政府鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、审计结果中心、运转保护单位对施工项目展开环评。对不能合格的工程甲方通告乙方处置，乙方分担因自身原因引致出错、修正等费用，处置合格后甲方再次非政府人员环评，直到合乎质量建议。第六条工程预付款：本工程动工前不预付工程款。第七条工程款缴付一、工程款缴付方式：支票二、工程款缴付和时间：工程为一次性包死价，并无保修金，完工后甲方一次性交纳乙方。第八条因继续执行本合同出现争议，由争议双方协商化解，协商未成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条本合同自双方盖章盖章之日起生效，本合同一式四份，具备同等法律效力，甲乙双方各谓两份，由双方各自寄送有关部门。甲方：乙方：年月日：电力施工简易版合约篇5甲方：乙方：本合同为原甲、乙双方签定的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时排灌加装工程》(以下缩写原合约)的补足合约。现临时水铺设线路按照现场条件须要约250米。原财政预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷比较，须要更改240mm临时电线路及配电柜(1800__800__500mm)，遵从自愿、公平、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签定本合同。对临时水支付方式以补足表明：一、临时电工程增选费用：更改BLVV-240mm2电缆125m/条__4条=500m.增选费用30元/m。计15000元。更改配电柜(1800__800__500mm)1台增选费用11719.62元。增选费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹滚玖元陆角贰分)。二、本协议签定后工期按主合同继续执行。三、其它：按签定的主合同继续执行。附注：除Seiches签订合同外，其余条款均按照原合同条款继续执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各谓贰份，具备同等法律效力，自双方盖章盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商化解。例如产生纠纷则由合约签定地法院诉讼化解。甲方：乙方：法人(代表)：日期：年月日电力施工简易版合约篇6发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订时间：20__年__月__日：按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明晰双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，融合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承揽项目和内容：二、工程造价4、本工程使用总承包形式，工程总耗资为人民币__元。三、建设工期5、根据有关工期定额和采用须要，天。6、例如突遇以下情况，经甲方现场代表护照后，工期适当延后;(1)不属于定点范围内的关键性设计变更，提供更多的工程地质资料不许，以致设计方案发生改变或由于施工无法展开的原因而影响进度。(2)在施工中因停水、停电8小时以上或已连续间歇性停水、停电3天以上(每次已连续4小时以上)，影响正常施工。(3)未按合同规定挥退款而影响施工。(4)人力不容畏惧的因素而晚点工期。(5)非乙方原因无法停水，以致乙方无法已连续施工而影响进度。四、工程质量、环评与安全管理7、本工程的质量为优良。8、工程质量环评依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范。9、甲方在不能圣米耶县乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量展开检查、严格执行。10、隐密工程在隐密以前，乙方应通告甲方检查。甲方没及时检查的，乙方可以延后工程日期，并有权建议索赔停建、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别就是主要设备应当合乎地方供电部门建议。11、该工程完工后，由地方供电部门根据工程质量环评依据及标准展开环评，环评合格的，甲方按照本合同缴付工程款，环评不合格由乙方分担出错责任。12、乙方严苛按照《电力建设安全施工管理规定》全面落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任出现的一切事故障碍，存有有关责任方负责管理处置并承担费用。五、工程造价的拨出和支付13、本工程总耗资为元人民币。14、本工程合约签定后日内，甲方缴付本工程造价部分工程款，计人民币万元，工程竣工验收合格(正式宣布供电前)缴付工程余款。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各谓贰份。16、本合同自双方代表盖章、盖章双方合约专用章之日起生效，须要办理签下(公)证的，所办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，还清工程造价款后中止。17、本合同签定后，甲乙双方例如须要明确提出修正时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，做为本合同的补足合约。18、任何一方违背合同规定，双方协商或向仲裁机构提出申请仲裁。甲方(合约章)：委托代理人(盖章)：单位地址：开户银行：帐号：电话：乙方(合约章)：委托代理人(盖章)：单位地址：开户银行：帐号：电话：电力施工简易版合约篇7甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与采用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了保护供用电的公共安全，确保电力系统安全、经济、可信的供电，就的有关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成一致如下条款，可供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承揽方式及内容1、乙方承揽方式：包套。2、工程内容：包含扰动总表1块，加装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，加装扰动户表塑料表箱，分户表块。三、工程工期1、工程时间