2021-2022监理工程师之交通工程目标控制模考预测题库(夺冠系列)

2021-2022监理工程师之交通工程目标控制模考预测题库(夺冠系列)单选题（共80题）1、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。A.14B.25C.28D.30【答案】C2、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C3、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A4、建设单位承担的责任是（）。A.首要责任B.主体责任C.监督责任D.行政责任【答案】A5、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。A.振动成型试验B.模量试验C.无侧限抗压强度试验D.重型击实试验【答案】D6、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（）万元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D7、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】D8、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C9、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A10、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A11、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月（快硬硅酸盐水泥超过（）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B12、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C13、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B14、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A15、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A16、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C17、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B18、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（）。A.初凝时间B.终凝时间C.拌和时间D.施工时间【答案】A19、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】D20、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。A.7B.14C.28D.42【答案】B21、概预算编制中，属于人工费的是（）。A.架子工工资B.材料采购人员工资C.驾驶施工机械人员工资D.施工管理人员工资【答案】A22、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C23、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C24、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C25、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。A.气密性B.无损C.压强D.水流【答案】B26、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A27、同步碎石封层施工，选择代表性路段作为试验路段，长度应不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B28、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D29、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（）。A.要求施工单位立即整改B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位C.要求施工单位立即停工整改D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位【答案】D30、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】A31、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C32、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C33、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D34、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A35、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B36、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A37、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A38、政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。A.审批、核准B.核准、审批C.审批、备案D.核准、备案【答案】A39、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B40、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B41、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C42、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D43、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B44、所谓“三级”安全教育培训是指（）。A.项目部——施工队——施工班组B.施工队——施工班组——操作岗位C.总工程师一一工程师——技术人员D.公司——项目部——施工班组【答案】D45、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）d。A.45B.46C.47D.48【答案】C46、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B47、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B48、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C49、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C50、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B51、指一定条件下易导致重大安全生产事故的风险的是（）。A.重大风险B.较大风险C.一般风险D.较小风险【答案】B52、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D53、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D54、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】B55、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D56、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C57、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】C58、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A59、（）是指导施工最详细最直接的进度计划文件。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.分部分项工程作业进度计划D.关键项目施工进度计划【答案】C60、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B61、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B62、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A63、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A64、滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B65、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调【答案】C66、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】A67、预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.2B.3C.4D.5【答案】A68、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B69、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B70、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。A.8B.20C.30D.40【答案】D71、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑【答案】D72、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D73、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D74、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A75、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B76、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B77、以下属于总监理工程师岗位职责的是（）。A.负责组织实施安全监理工作B.落实安全监理各项管理制度C.参与编制施工安全监理计划或安全监理实施细则D.编制并组织实施安全监理实施细则【答案】A78、下列不属于混凝土下部结构的是（）。A.桥台混凝土B.桥墩混凝土C.台帽混凝土D.基础混凝土【答案】D79、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C80、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C多选题（共35题）1、对质量缺陷的处理需要坚持的原则包括（）。A.监理工程师具有质量否决权B.施工时间紧迫，虽然前道工序有缺陷，但是可以直接进行下一道工序C.施工单位必须执行监理工程师对质量缺陷的处理意见D.施工单位对质量缺陷的处理完成后必须接受监理工程师的检查、验收E.质量缺陷处理须事先进行调查，分清责任，以明确处理费用的归属【答案】ACD2、针对隧道洞口坍塌，可以采取的预防措施有（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.隧道边墙基础应坐在稳固的岩层上C.隧道拱圈应采用钢筋混凝土结构D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石E.开挖的土石方不得弃在危害边仰坡稳定的地点【答案】AD3、根据路基的填筑高度、挖方深度划分，路基分为（）。A.陡坡路堤B.半填半挖路基C.高路堤D.深挖路堑E.填石路堤【答案】ACD4、下列安全隐患排查治理的说法正确的有（）。A.生产经营单位是隐患治理的责任主体B.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级C.生产经营单位安全负责人对本单位隐患治理工作全面负责D.施工单位应建立事故隐患排查制度E.施工单位应落实事故隐患排查治理和防控责任制度【答案】ABD5、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（）。A.普通水泥混凝土面层B.钢筋混凝土面层C.连续配筋混凝土面层D.钢纤维混凝土面层E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】ABCD6、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD7、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD8、支架及拱架卸落顺序正确的有（）。A.模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则B.拆除梁、板等结构的承重模板时，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落C.连续梁宜从支座向跨中依次循环卸落D.简支梁宜从跨中向支座依次循环卸落E.悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落【答案】ABD9、以下关于工程量清单的含义与作用，正确的有（）。A.招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础B.工程量清单是建设工程计价的依据C.工程量清单是工程付款和结算的依据D.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据E.工程量清单是合同文件的重要组成部分，是总价合同的产物【答案】ABCD10、甲诉乙侵权一案经某市东区人民法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级人民法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？()A.该市东区人民法院B.该市南区人民法院C.该市西区人民法院D.该市中级人民法院【答案】AC11、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师E.项目经理【答案】BD12、关于二次衬砌，衬砌模板拆除与混凝土养护正确的是（）。A.不承受外荷载的拱、墙混凝土的强度应达到5.0MPa，方可拆除模板B.围岩和初期支护变形未稳定，或在塌方地段浇筑的衬砌混凝土应达到设计强度的100%，方可拆除模板C.衬砌混凝土拆模后的养护应及时，养护时间不得少于14dD.掺加引气剂或引气型减水剂时，养护时间不得少于14dE.隧道内空气湿度不小于90%时，可不洒水养护【答案】ABD13、符合高路堤与陡坡路堤施工质量要求的有（）。A.高路堤路段应优先安排施工，宜预留2个雨季或6个月以上的沉降期B.高路堤宜采用强度髙.水稳性好的材料C.高路堤施工中应按设计要求预留高度与宽度，并进行动态监控D.高路堤填筑过程中应进行沉降和稳定性观测E.高路堤宜每填筑3m冲击补压一次，或每填筑4～6m强夯补压一次【答案】BCD14、公路工程生产安全事故应急救援预案体系的构成包括（）。A.国家部门预案B.地方预案C.项目预案D.合同段预案E.应急预案操作手册【答案】ABC15、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上分段进行浇筑时，分段位置应该是（）。A.拱脚B.拱顶C.1/4跨径D.拱架节点E.受力反弯点【答案】ABCD16、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B17、隧道围岩分级时，确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有（），进行初步分级。A.地下水B.岩石的坚硬程度C.主要软弱结构面D.岩体完整程度E.初始地应力【答案】BD18、资源优化的种类包括（）。A.资源有限，工期最短B.工期适中，资源均衡C.资源最小，工期最短D.工期最短，资源均衡E.工期规定，资源均衡【答案】A19、涵洞工程进出水口的质量要求包括（）。A.砂砾垫层应为压实的连续材料层B.采用混凝土或圬工修筑C.帽石及一字墙应表面平整、轮廓清晰、线条平直D.进出水口与上下游沟槽连接顺适，流水畅通E.原材料及砂浆应符合设计及规范要求【答案】BCD20、下列对于路基土工试验描述正确的有（）。A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室B.路基施工前，监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取1个点D.监理工程师应做好平行试验E.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准进行相应试验检验，经监理工程师批准后方可使用【答案】ABD21、对于钢桥构件出厂时，应提交的资料包括（）。A.产品合格证B.钢材和其他材料质量证明书或试验报告C.监理工程师评价表D.项目说明文件E.构件发运和包装清单【答案】AB22、填石路堤施工质量中施工过程质量控制应符合的规定有（）。A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD23、钢丝进行检验的项目包括（）。A.抗拉强度B.抗压强度C.弯曲D.伸长率E.表面质量【答案】ACD24、工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.时间-费用优化C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD25、雨期施工，应符合的规定有（）。A.在已经填筑的路堤路肩外，应设置临时的纵向的挡水土埂B.路堤填筑的每一层表面，应设置1%～4%的排水横坡C.雨期施工应综合规划，合理设置防排水系统，及时引出D.雨期路重开挖施工，应分层开挖，每开挖一层均应设置纵横向排水坡及临时排水沟E.路堤应纵向分层填筑，并及时碾压【答案】ACD26、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD27、依据我国民事诉讼法和相关司法解释的规定，下列关于管辖问题的哪些表述是不正确的？()A.适用督促程序的案件只能由基层人民法院管辖B.按级别管辖权限，高级人民法院有权管辖其认为应当由其管辖的第一审案件C.协议管辖可以