关于建设工程施工合同5篇

Word版本，下载可自由编辑关于建设工程施工合同5篇

建设工程施工合同是指发包方建设单位和承包方施工人为完成约定的施工工程，明确互相权利、义务的协议。下面给大家收拾建设工程施工合同最新，希翼大家喜爱 ！

建设工程施工合同最新1

发包方：__________________

承包方：__________________

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建造法》及其它有关法律、行政规矩，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方商议自愿签订本合同。

第一条工程项目

1、工程名称：__________________.

2、工程地点：__________________.

3、承包方式：__________________.

其次条工程期限

合同工期总日历天数______天。

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同采取固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组______元/组。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其举行费用的核定。

3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场举行核对，达到标准的按单价_安装组数举行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需天天对自己成员举行平安检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成绩举行庇护，如现场发生破损，乙方需无条件举行修理。

第五条平安施工

乙方必需注重平安事项，保证安装前对其相关人员举行平安教导。因为乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。

第六条奖惩责任

1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准举行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决方法

因本合同产生纠纷，如商议无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

建设工程施工合同最新2

根据《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经商议达成全都协议并书立本合同以资共同遵照履行：

第1条工程概况

1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建

1.2工程地点：本市桥口区太平洋

1.3承包范围：旧房拆除，新居重建

1.4承包方式：包工包料

1.5建设工期：本工程自2023年3月28日开工，于2023年5月28日竣工

1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求

1.7合同价款：×叁×佰×叁×拾元每平方米

第2条甲方工作

2.1开工前10天，向乙方举行现场交底，所有腾空房屋，清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注重事项;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。

2.2指派[]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度举行检查。

2.3协调有关部门做好现场守卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。

第3条乙方工作

3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工计划和进度方案[附件一]，交甲方审定。

3.2指派[]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境庇护规定;严格根据图纸或作法说明举行施工，做好各项质量检查记录;参与竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当庇护好施工现场周围建造物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场守卫和垃圾消纳等工作，处理好因为施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品举行庇护。

第4条关于工期的商定

4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

4.2因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的商定

5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建造装点工程施工及验收规范》，《建造安装工程质量检验评定统一标准》后支付总计工程款的15%，计人民币×元;

其次层楼施工完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元;

第三层楼施工完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元;

所有内外墙装点完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元;

所有工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。

6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

第7条关于材料供给的商定

7.1本工程乙方负责选购供给的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。

7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关平安生产和防火的商定

8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建造安装工程平安技术规程》，《建造安装工人平安操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的`规矩，规范。

8.3因为乙方在施工生产过程中违背有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此启发的一切经济损失。

第9条嘉奖和违约责任

9.1因为甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。

9.2因为乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。

9.3乙方应妥当庇护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈列和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

第10条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行商议解决或请有关部门举行调解。

10.2当事人不肯利用商议，调解解决或者商议，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11条附则

11.1本合同正本两份，双方各执一份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

甲方：乙方：

日期：日期：

建设工程施工合同最新3

托付方：_____________身份证号：_________________________________

承接方：_____________身份证号：_________________________________

工程项目：_____________________________________________________________。

甲、乙双方经友好洽谈和商议，甲方打算托付乙方举行居室装潢。为保证工程顺当举行，按照国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程地址：__________________________________________。

2、施工内容：___________________________________________。

3、托付方式：___________________________________________。

5、工程开工日期：______年_____月______日

6、工程竣工日期：______年______月______日

工程总天数：________天

其次条：工程价款

工程价款________________元

第三条：保修期

保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。

第四条：违约责任

1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应举行补偿。

2、在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其修理起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额_____%支付违约金。

第五条：争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应商议解决。

2、当事人不肯利用商议、调解解决，或商议、调解解决不成时，可以根据本合同商定向武昌区人民法院提起诉讼。

第六条：合同生效

1、本合同双方盖章，签字后生效。

2、本合同甲乙双方各执_____份。

甲方：____________________乙方：____________________

_____________年__________月_________日

建设工程施工合同最新4

发包人：

承包人：

经过甲乙双方商议，就本工程施工事项商议全都，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元。

二、技术要求

1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。

2、自然 级配砂砾石垫层，厚度cm自然 级配砂砾石，宽度6M。

3、cm厚灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名：职务;

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量举行监理与控制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作：

负责场地三通一平;

3、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

4、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当因为自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理单位举行质量检查：

五、工程价款的支付

本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视状况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、平安文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违背现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后准时组织有关单位举行验收，并在验收后2天内赋予认可或提出整改看法。承包人按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。

八、本合同一式两份

甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项所有计算完毕后自行失效。

发包人：

承包人：

年月日

建设工程施工合同最新5

发包人

承包人

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、行政规矩，遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项商议全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额：：万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本