2023年宾馆装修合同2023年的装修合同(三篇)

2023年宾馆装修合同2023年的装修合同(三篇)2023年宾馆装修合同2023年的装修合同篇一

承接方(乙方)：

甲乙双方经友好协商，甲方打算托付乙方进展住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。

第一条：工程概况

1、装饰施工地点：

2、住房构造：______房型______房______厅______套，施工面积______平方米。

3、装饰施工内容：____________。

4、承包方式：________(包工包料、清包工、局部承包)。

5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

其次条：工程价款

工程价款(金额大写)___________________元。

1、材料款__________元;

2、人工费__________元;

3、设计费__________元;

4、施工清运费__________元;

5、搬卸费__________元;

6、治理费__________元;

7、其他费用(注明内容)______________元。

第三条：质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

3、施工中，甲方如有特别施工工程或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。

第四条：材料供给

1、乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。

甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。

乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。

如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3、甲方负责选购供给的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。

如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。

按甲方供应的材料合计金额的10%作为治理费支付给乙方。

材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式

1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_年_月_日)，甲方即其次次付施工工费的40%.剩余10%尾招待甲方对工程竣工验收后结算。

(注：施工工费包括人工费)。

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。

验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

2、工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。

增减工程的价款，当场结清。

3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第六条：工程工期

1、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。

假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

2、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。

3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以连续施工。

4、施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。

5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第七条：工程验收

1、工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展竣工验收。

双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方通知甲方进展工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

甲方自行搬进入住，视为验收合格。

3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。

但甲方应成认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。

第八条：违约责任

1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。

第九条：争议解决

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

第十条：合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。

任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。

如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十一条：本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方:_________________乙方:_________________

联系电话：____________联系电话：____________

地址：____________地址：____________

身份证号码：____________身份证号码：____________

__年__月__日__年__月__日

2023年宾馆装修合同2023年的装修合同篇二

一、_________大厦的物业治理包括装修治理，由_________物业治理公司担当。

二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业治理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：

（1）装修平面图；

（2）装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；

（3）照明系统和电源布线图；

（4）给排水系统要求；

（5）需要新做或更改的中心设备系统；

（6）修理检查出口的位置；

（7）天花平面设计图；

（8）各立面图；

（9）橱窗及设计（包括字体、店徽的设计）。

三、审批装修方案物业治理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合标准或资料不全的，业主用户按要求进展修改，重新提交审批。

四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修治理规定，业主用户的装修须交肯定数额的按金，按金标准依据装修工程量大小而定，但每个房间（商铺）最少不低于_________元。装修工程完后经治理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还（不生息）。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；假如按金缺乏以支付全部费用，治理公司有权追收缺乏金额。

五、装修监管费及水电费业主用户进展装修工程须向治理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的爱护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5％，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。

六、保险为防止装修期间的施工可能消失的事故而招致损失，治理公司视装修工程状况可要求业主用户购置装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。

七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。

八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

九、装修施工许可证业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，治理公司向业主用户出具装修施工许可证。

十、装修工作开头业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开头。十

一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知治理公司验收。治理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。十

二、装修守则业主用户的室内装修，必需遵守以下规定：

（1）全部消防、空调、给排水及煤气的施工，必需由治理公司指定的施工单位进展。请与治理公司联系，以取得指定施工单位的名单。

（2）喷淋系统一般不予改动，如遇特别状况必需改动时，要符合现行消防设计标准。治理公司收取协作施工作业的治理费，并要求在限定时间内完成。

（3）全部电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，全部电线肯定要爱护在镀锌管内，而未征得治理公司同意，肯定不得将电线直接嵌入大厦的任何局部。

（4）除了大厦所供应的灯箱位置外，其他位置一律不行以装设店徽或标牌。设计方案必需得到治理公司的审批。

（5）不得安装面对公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

（6）全部门不得放开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。

（7）全部装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。

（8）若改动房间，如隔断，不能影响空调回风。

（9）除得到治理公司批准外，全部内部隔墙应是重量轻和于式构造的，尽量采纳防火材料，符合防火要求。

（10）不能更改任何消防卷帘。（1

1）全部装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。（1

2）不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。（1

3）不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和修理空间。（1

4）不能转变防烟门、玻璃门的功能、位置。（1

5）吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。（1

6）不得在玻璃幕墙构造上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的构造组件或任何一局部。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。（1

7）在未获得治理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻构造楼面以及与邻铺共同之隔墙。（1

8）业主用户应在施工前获得全部当地政府部门的一切有关批准，特殊是消防局的有关批准。（1

9）任何治理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时治理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。（20）业主用户应对房墙铺完工后的状况负责，即使按审批方案完工后发觉其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，治理公司仍可责令其作相应修正。（2

1）在开头任何施工前，必需把全部参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给治理公司，并须随时补充更改以保证精确完全。（2

2）全部施工必需严格根据已审批图纸及说明完成，至治理公司满足为准。而所选施工单位必需由治理公司批准。（2

3）业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由治理公司安排治理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。（2

4）于施工前及期间，房满铺外必需张贴由治理公司发出的批准装修通知书（许可证），以便治理公司人员检查。（2

5）业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。（2

6）施工需要动火或烧焊时，必需事先到治理公同办理动火证，并按消防治理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。（2

7）无论什么时候，如需在公共设施内进展施工，必需事前得到治理公司的书面批准。而且应供应和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害。（2

8）施工过程中，全部的材料、工具及废物等在任何时候都必需限制在房间（商铺）内，不得堵塞公共走廊或任何公共地方。（2

9）全部发出噪音、震惊或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必需按治理公司安排的时间进展，不得扰及大厦其他业主。（30）全部房商铺内的废物必需每天晚上于指定时间内清出。（3

1）只有货梯（或治理公司间或指定的其他电梯）才可用来运输材料、废物。无论在任何状况下，工人未经治理公司同意，不得使用任何电扶梯；不得使用金属轭运货车。（3

2）装修期间，全部回风嘴必需封闭，房间大门亦需关闭。（3

3）全部装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间（商铺）内的油漆工作或其他施工，如治理公司认为可能会影响其他房墙铺，必需在公司正常营业时间外或由治理公司指定的日期完成。（3

4）业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。（3

5）施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备（如收音机），肯定制止赌博酗酒。（3

6）装修完成后，业主用户必需以书面形式通知治理公司，以便安排作最终检查。（3

7）如发觉装修未依审批图纸施工或未能符合治理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进展更改。（3

8）如业主棚户的装修工程经治理公司认可满足后，将获签发装修工程完满竣工证明书。十

三、装修程序概要

（1）收取《装修指南》、问卷、图纸等。

（2）如有必要，可要求治理公司人员与业主用户的设计师承造商进展会谈。

（3）装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到治理公司。

（4）收取装修方案的审批同意书。

（5）施工人员名单交到治理公司。

（6）装修工程开头。

（7）装修工程完成后书面通知治理公司。

（8）由治理公司人员最终检查。假如装修工程到达治理公司要求，可获通知收回装修按金余数。

返

2023年宾馆装修合同2023年的装修合同篇三

大厦装修合同

一、_________大厦的物业治理包括装修治理，由_________物业治理公司担当。

二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业治理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：

（1）装修平面图；

（2）装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；

（3）照明系统和电源布线图；

（4）给排水系统要求；

（5）需要新做或更改的_____设备系统；

（6）修理检查出口的位置；

（7）天花平面设计图；

（8）各立面图；

（9）橱窗及招牌的设计（包括字体、店徽的设计）。

三、审批装修方案

物业治理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合标准或资料不全的，业主用户按要求进展修改，重新提交审批。

四、装修按金

为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修治理规定，业主用户的装修须交肯定数额的按金，按金标准依据装修工程量大小而定，但每个房间（商铺）最少不低于_________元。装修工程完后经治理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还（不生息）。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；假如按金缺乏以支付全部费用，治理公司有权追收缺乏金额。

五、装修监管费及水电费

业主用户进展装修工程须向治理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的爱护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5％，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。

六、_____

为防止装修期间的施工可能消失的事故而招致损失，治理公司视装修工程状况可要求业主用户购置装修工程的_____，包括火险、公共责任险等。

七、防火负责人

业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。

八、装修施工责任承诺书

业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

九、装修施工许可证

业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，治理公司向业主用户出具装修施工许可证。

十、装修工作开头

业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开头。

十一、装修验收

装修工程完工后，业主用户应书面通知治理公司验收。治理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。

十二、装修守则

业主用户的室内装修，必需遵守以下规定：

（1）全部消防、空调、给排水及煤气的施工，必需由治理公司指定的施工单位进展。请与治理公司联系，以取得指定施工单位的名单。

（2）喷淋系统一般不予改动，如遇特别状况必需改动时，要符合现行消防设计标准。治理公司收取协作施工作业的治理费，并要求在限定时间内完成。

（3）全部电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，全部电线肯定要爱护在镀锌管内，而未征得治理公司同意，肯定不得将电线直接嵌入大厦的任何局部。

（4）除了大厦所供应的招牌灯箱位置外，其他位置一律不行以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必需得到治理公司的审批。

（5）不得安装面对公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

（6）全部门不得放开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。

（7）全部装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。

（8）若改动房间，如隔断，不能影响空调回风。

（9）除得到治理公司批准外，全部内部隔墙应是重量轻和于式构造的，尽量采纳防火材料，符合防火要求。

（10）不能更改任何消防卷帘。

（11）全部装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。

（12）不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。

（13）不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和修理空间。

（14）不能转变防烟门、玻璃门的功能、位置。

（15）吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。

（16）不得在玻璃幕墙构造上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的构造组件或任何一局部。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。

（17）在未获得治理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻构造楼面以及与邻铺共同之隔墙。

（18）业主用户应在施工前获得全部当地政府部门的一切有关批准，特殊是消防局的有关批准。

（19）任何治理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时治理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。

（20）业主用户应对房墙铺完工后的状况负责，即使按审批方案完工后发觉其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，治理公司仍可责令其作相应修正。

（21）在开头任何施工前，必需把全部参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给治理公司，并须随时补充更改以保证精确完全。

（22）全部施工必需严格根据已审批图纸及说明完成，至治理公司满足为准。而所选施工单位必需由治理公司批准。

（23）业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由治理公司安排治理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。

（24）于施工前及期间，房满铺外必需张贴由治理公司发出的批准装修通知书（许可证），以便治理公司人员检查。

（25）业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。

（26）施工需要动火或烧焊时，必需事先到治理公同办理动火证，并按消防治理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。