2022一级建造师之一建机电工程实务模拟题库及答案下载

2022一级建造师之一建机电工程实务模拟题库及答案下载单选题（共50题）1、电梯安装单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况（）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。A.电话告知B.书面告知C.邮件告知D.微信告知【答案】B2、高强度大六角头螺栓连接副在终拧完成1h后、24h内进行终拧扭矩检查，可采用的方法是（）。A.扭矩法B.统计扭断梅花卡头的螺栓数C.冲击法D.拉伸法【答案】A3、试运行的技术准备工作不包括（）。A.确认可以试运行的条件B.编制试运行总体计划C.确定试运行合格评价标准D.编制试运行物资需要量计划【答案】D4、下列关于特种设备的焊接材料复验说法错误的是（）。A.球罐用的焊条和药芯焊丝应按批号进行扩散氢复验B.工业管道用的焊条、焊丝、焊剂库存超过期限，应经复验合格后方可使用C.酸性焊接材料及防潮包装密封良好的低氢型焊接材料的规定期限一般为2年D.石墨型焊接材料及其他焊接材料的规定期限为2年【答案】D5、反映锅炉工作强度的指标是（）。A.压力和温度B.蒸发量和热效率C.蒸发量和发热率D.蒸发率和发热率【答案】D6、高层建筑管道施工对防噪声、防振等要求较高，应采取必要的隔离、减振或加设（）等措施。A.刚性连接B.柔性连接C.法兰连接D.承插连接【答案】B7、长距离输电线路钢塔架基础设施中，大跨越档距之间测量通常采用（）。A.十字线法B.平行基准线法C.电磁波测距法D.钢尺量距法【答案】C8、分包方工作中的停检点应在（）合格的前提下，由总包方检查合格后，总包方报请监理(业主代表)进行检查。A.自检B.交检C.互检D.分检【答案】A9、球形罐焊后整体热处理应在（）前进行。A.与球罐壳体连接的受压件焊缝焊接B.无损检测完成C.压力试验D.气密性试验【答案】C10、（2017年真题）建筑智能化安全技术防范系统不包括（）A.入侵报警系统B.视频监控系统C.出入口控制系统D.火灾自动报警系统【答案】D11、以下耐火材料中，属于碱性耐火材料的是（）。A.镁铝砖B.硅砖C.高铝砖D.刚玉砖【答案】A12、管道与机械设备连接前，应在自由状态下检验法兰的（），偏差应符合规定要求。A.垂直度和同轴度B.平行度和同轴度C.凹凸度和同心度D.垂直度和平行度【答案】B13、关于消防水泵设施的要求，不正确的有（）。A.应设有备用水泵B.备用泵流量不小于80%最大流量C.水箱的水用完之前，在5min内启动D.设有两条吸水管【答案】B14、用电计量装置原则上应安装在供电设施的（）。A.供电侧B.用户侧C.设备侧D.产权分界处【答案】D15、下列情况，不属于废标的是（）。A.开标前5min，补充修改投标报价文件B.企业资质、资格预审与开标后投标文件中的不一致C.联合投标未提交共同投标协议D.投标文件密封处未加盖投标单位公章和投标负责人印章【答案】A16、建筑安装工程施工质量应符合统一标准（GB50300）和相关（）的规定。A.专业验收规范B.专业工艺标准C.施工及验收规范D.施工及操作规程【答案】A17、下列平衡梁的形式中，（）是用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成，可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。A.钢板平衡梁B.管式平衡梁C.槽钢型平衡梁D.桁架式平衡梁【答案】B18、仪表盘、操作台之间及仪表盘操作台内各设备构件的安装固定不应采用（）方式。A.开孔螺接B.焊接C.凹凸压接D.攻丝螺钉连接【答案】B19、在（）情况下，宜选用熔敷金属的抗拉强度稍高于母材的焊条。A.在焊接结构刚性大B.非合金钢和低合金钢C.接头应力高D.焊接易产生裂纹【答案】B20、工程质量验收的组织机构不包括（）。A.当地劳动仲裁部门B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A21、电动机的保护接地线必须连接可靠，铜芯接地线的截面不小于（）。A.1.5mm2B.2.5mm2C.4.0mm2D.6.0mm2【答案】C22、某种多为厂房、车间内使用的跨度3～150m的吊装机械是（）。A.塔式起重机B.履带起重机C.桥式起重机D.桅杆起重机【答案】C23、工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】D24、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）。A.2点B.3点C.4点D.5点【答案】D25、连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。A.简单标高B.预埋标高C.中心标板D.木桩式标高【答案】B26、纯铝的密度只有2．7g／cm3，仅为铁的（）。A.1／3B.2／3C.1／4D.1／2【答案】A27、对检验批进行验收，必要时进行（）。A.抽样检测B.破坏性试验C.无损探伤D.过载试验【答案】A28、以下符合架空电力线路保护区内取土规定的是（）。A.预留通道B.沙地取土坡度应当高一些C.取土坡度50°D.各等级塔杆周围取土范围一样【答案】A29、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（）试验和复验，合格后方可进行安装。A.扭矩系数B.紧固轴力C.弯矩系数D.抗滑移系数【答案】D30、电梯井道内应设置永久性电气照明，其照明电压宜采用（），A.12VB.36VC.110VD.220V【答案】B31、工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容不包括（）.A.检验项目B.施工单位检验结果C.设计单位验收结论D.监理单位验收结论【答案】C32、根据被吊装设备或构件的就位高度、设备或构件的尺寸、吊索高度等和站车位置，由起重机的特性曲线，确定其（）。A.臂长B.设备或构件的高度C.幅度D.起重能力【答案】A33、曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）。A.土建交接检验B.轿厢导轨安装C.随性电缆安装D.安全部件安装【答案】A34、关于施工合同中承包人项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，不须发包人确认B.承包人不提交项目经理的劳动合同、为其缴纳社会保险的有效证明等资料的，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用由承包人承担C.承包人需要更换项目经理的，应提前7天通知发包人及监理单位D.承包人项目经理事先通知发包人，可离开施工现场【答案】B35、机电工程项目的特点不包括（）。A.特有的长途沿线作业B.设计的多样性C.工程运行的危险性D.环境条件苛刻性【答案】A36、下列情形应采用公开招标的是（）。A.A:技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.B:涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，不宜公开招标的C.C:采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.D:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目【答案】D37、某吊装作业使用的主滑轮组为5门滑轮组，适宜的穿绕方法是（）。A.顺穿B.花穿C.混合穿D.双跑头顺穿【答案】B38、施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施，防止自备电源（）。A.发生停电故障B.遭到外力破坏C.误入市政电网D.发生用电火灾【答案】C39、发电机设备的正确安装程序应为（）。A.定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验B.定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→励磁机安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验C.定子就位→发电机穿转子→定子及转子水压试验→端盖、轴承、密封瓦调整安装→氢冷器安装→对轮复找中心并连接→励磁机安装一整体气密性试验D.定子就位→发电机穿转子→定子及转子水压试验→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→发电机穿转子→对轮复找中心并连接→整体气密性试验【答案】A40、上拔式液压提升大型构件的特征是（）。A.投影面积大，重量重B.投影面积大，重量相对较轻C.投影面积一般，提升高度高D.重量相对较轻的直立构件【答案】A41、（2014年真题）通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇注。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A42、基础裂纹处，不宜采用（）地脚螺栓。A.固定B.活动C.粘接D.胀锚【答案】D43、工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，不应提供的是（）。A.炉内托砖板的位置尺寸B.锚固件的位置尺寸C.焊接质量检查合格证明D.炉窑砌筑施工方案【答案】D44、下列选项中，不属于吊装方案中工艺设计内容的是（）。A.吊装工艺方法概述B.吊装进度计划C.吊装应急预案D.吊装参数表【答案】C45、以下可以选择采用阳极保护技术的金属设备是（）。A.储罐B.管网C.硫酸设备D.管道【答案】C46、塔式起重机适用于在范围内（）的构件、设备的吊装。A.数量多，每一单件重量较大B.数量少，每一单件重量较大C.数量多，每一单件重量较小D.数量少，每一单件重量较小【答案】C47、建筑室内配管配线中，管内穿引线的紧后工序是（）。A.导线与引线绑扎B.放线断线C.导线并头D.线路检查【答案】A48、浮法玻璃生产线的关键设备是（）。A.熔窑B.锡槽C.退火窑D.切装系统【答案】B49、关于回路试验规定的说法，正确的是（）。A.回路显示仪表的示值误差应超过回路内单台仪表的允许误差B.温度检测回路不能在检测元件的输出端向回路输入模拟信号C.现场不具备模拟信号的测量回路应在最末端输入信号D.控制回路的执行器带有定位器时应同时进行试验【答案】D50、球形罐整体热处理时应进行柱脚处理，监测柱脚实际位移值，并按计算位移值调整柱脚的位移。整体热处理后应测量并调整支柱的（）。A.垂直度和拉杆挠度B.水平度和拉杆挠度C.水平度和垂直度D.铅垂度和水平度【答案】A多选题（共20题）1、下列工业炉窑砌筑工程中，允许单独划分为子分部工程的有（）。A.高炉及附属设备B.高炉炉体C.每座热风风炉炉体D.一台回转窑E.一台裂解炉【答案】BCD2、施工过程中的消防验收包括（）。A.消防器材验收B.消防通道验收C.隐蔽工程消防验收D.粗装修消防验收E.精装修消防验收【答案】CD3、建筑工程质量验收应划分为（）。A.单位（子单位）工程B.分项工程C.项目工程D.分部工程E.检验批【答案】ABD4、起重机吊装计算校核书的主要内容包括（）。A.吊装安全距离核算B.卷扬机走绳强度核算C.起重机受力分配计算D.吊耳强度核算E.吊索具安全系数核算【答案】ACD5、空调设备的监控系统中，温度传感器至现场控制器之间的连接要求有（）。A.镍温度传感器的接线电阻应小于3ΩB.铂温度传感器的接线电阻应小于1ΩC.屏蔽线缆的接地应在现场控制器侧D.温度传感器的连接线采用同轴电缆E.屏蔽线缆的接地点应在金属管路侧【答案】ABC6、供电企业在（）用电计量装置后应对其加封，并请用户在工作凭证上签章。A.新装B.停用C.换装D.移装E.现场校验【答案】AC7、（2014年真题）大型汽轮机低压外下缸体前段和后段组合找中心时，可作为基准的有（）A.激光B.拉钢丝C.吊线坠D.假轴E.转子【答案】ABD8、金属储罐的浮顶及内浮顶升降试验合格标准有（）。A.浮顶升降平稳B.导向机构、密封装置无卡涩现象C.浮顶无异常变形D.扶梯转动灵活E.浮顶与液面接触部分无渗漏【答案】ABD9、建筑电气工程中，金属槽盒安装的要求有（）。A.配线槽盒宜安装在冷水管的下方B.配线槽盒与热水管平行下下敷设时，应敷设在热水管的下方C.穿越防火区的槽盒应有防火措施D.60m槽盒有2处与保护导体连接E.起始端和终点端均应可靠地接地【答案】BC10、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A.工业安装工程的特点B.设备的台机组C.工业厂房D.车间（工号）E.区域【答案】CD11、关于变压器送电试运行的说法，正确的有（）。A.变压器第一次投入时可全压冲击合闸B.变压器应进行5次空载全压冲击合闸C.第一次受电的持续时间不应少于10minD.变压器试运行要注意短路电流和空载电流E.变压器空载运行12h后方可投入负荷运行【答案】ABC12、自动化仪表工程的温度取源部件在管道上开孔及焊接，必须在管道（）前进行。A.连接B.防腐C.衬里D.试压E.验收【答案】BCD13、架空线路竣工验收检查的内容有（）等。A.杆塔是否直立B.在阴天实测电阻，不得超过规定值C.拉线是否紧固D.拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求E.杆塔全高误差值是否符合原设计要求【答案】ACD14、建筑电气工程中，金属槽盒安装的要求有（）。A.配线槽盒宜安装在冷水管的下方B.配线槽盒与热水管平行下下敷设时，应敷设在热水管的下方C.穿越防火区的槽盒应有防火措施D.60m槽盒有2处与保护导体连接E.起始端和终点端均应可靠地接地【答案】BC15、框架式基础是由顶层梁板、立柱和底层梁板结构组成的基础，适用于作为（）设备的基础。A.承受荷载较小B.电机C.精度D.压缩机E.有特殊保温要求【答案】BD16、起重作业中平衡梁形式的选用根据（）。A.被吊设备重量B.被吊设备规格尺寸C.被吊设备的结构特点D.平衡梁尺寸E.现场环境条件、要求【答案】ABC17、对于高压管道及输送剧毒流体的管道，试压前应建立和审查的资料包括（）。A.管道数量B.管道加工记录C.焊接检验及热处理记录D.管道组成件的检验或试验记录E.管道元件的质量证明证明文件【答案】BCD18、地脚螺栓对安装精度的影响主要是（）。A.内应力B.检测精度C.一次灌浆强度D.地脚螺栓的紧固力E.地脚螺栓安装的垂直度【答案】D19、（2011年真题）工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是（）。A.施工组织设计B.计量检测设备使用说明书C.作业指导书D.质量计划E.施工方案【答案】AD20、以下属于塔器设备施工技术文件的是（）。A.设计文件B.产品质量证明文件C.设计交底记录D.相应的技术标准规范E.《特种设备制造监督检验证书》【答案】CD大题（共10题）一、（2019年真题）A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目，工程内容：给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购，安装及调试工作。A公司经建设单位同意，将自动喷水灭火系统（包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道，水源和排水设施等）的安装，调试分包给B公司。为了提高施工效率，A公司采用BIM四维（4D）模拟施工技术，并与施工组织方案结合，按进度计划完成了各项安装工作。【问题】1.A公司采用BIM四维（4D）模拟施工的主要作用有哪些？【答案】1.A公司采用BIM四维（4D）模拟施工的主要作用有：（1）以直观地体现施工的界面、顺序，从而使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了，避免施工延期；（2）能够使设备材料进场、劳动力配置等各项工作的安排变得更为有效、经济；（3）设备吊装方案及一些重要的施工步骤，可以用四维模拟的方式很明确地向业主、审批方展示出来。二、一、背景某电力公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求，辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中，发生如下情况：发电机转子安装时，施工单位进行发电机转子安装前单独气密性试验，试验压力和允许漏气量均符合制造厂规定后立即进行发电机转子穿装工作，被监理工程师制止。输煤系统工程按分包合同要求已近完工，试运转工作即将结束，为顺利进行竣工验收，分包单位邀请业主代表和监理工程师共同参加输煤系统关键设备的试运转。按设备技术说明书规定，为防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡。就在港口卸煤机桥臂起板时，电动机转子电阻器有白色烟雾冒出，分包单位与业主双方对其发生原因究竟是施工质量还是产品质量问题发生争执，查明缘由后得到解决。验收前分包单位自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因后得到妥善处理。整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后，工程验收委员会和建设单位、生产单位、施工单位、设计单位、设备制造单位参加验收工作。二、问题1．监理工程师为何制止施工单位进行发电机转子穿装工作?2．卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾是否为施工质量问题?说明理由。3.简述竣工验收应符合的程序。4．该建设工程需要成立验收委员会吗?该验收委员会通常由哪些部门构成?【答案】1．因为发电机转子穿装工作，必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后会同有关人员对定子和转子进行最后清扫，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方可进行。2．不属于施工质量问题。理由：（1）电阻器是电动机的成套产品，施工时仅检查绝缘和接线，不需作任何处理。因此，施工单位有把握认为不是施工质量所致。（2）通过查阅竣工验收依据文件之一的设备技术说明书发现，为了防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡，初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾。3.竣工验收应符合的程序（1）工程完成，建设单位收到施工单位的竣工报告、设计单位的工程质量检查报告、监理单位的工程质量评估报告后，对符合竣工验收条件要求的工程，由建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（2）建设单位应在竣工验收之前，向建设工程质量监督机构申请《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，并同时将竣工验收的时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量监督机构。（3）建设工程质量监督机构审查工程竣工验收的各项条件和资料是否符合要求，符合要求的，发给建设单位《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，不符合要求的，通知建设单位整改，并重新确定竣工验收时间。4．电力公司承接2×1000MW电厂建设总承包任务，属于规模大、复杂程度高的工程，需要成立验收委员会。项目竣工验收委员会或验收小组由项目建设单位负责组织，其成员除验收主持部门外，应由贷款银行、环保、消防、劳动卫生、统计、审计等有关部门的专业技术人员和专家组成。三、某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：（1）制定监造计划及进行控制和管理措施；（2）进行控制和管理的措施；（3）明确监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现分馏塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重；塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应给予报废。在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行”措施，该塔进入安装程序。对存在的质量问题进行整改处理。安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。问题1．背景中监造大纲还需补充哪些内容?2．分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?3．本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?4．质量预控方案一般包括哪些内容?【答案】1．背景中监造大纲的内容还应补充：（1）明确监造单位；（2）明确监造过程及全程监造或重点部位监造;；（3）配备有资质的监造技术人员;（4）明确监造的技术要点和验收实施要求。2．分段到货设备验收的主要检查项目有：（1）分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量，应符合相关规定；（2）筒体直线度、简体长度及简体上接管中心方位和标高的偏差，应符合相关规定；（3）组装标记清晰；（4）裙座底板上的地脚螺栓口中心圆直径允许偏差、相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差均为2mm。3．本次“紧急放行”的依据是紧急放行后设备的缺陷是可追溯的，放行安装后缺陷能够修复、处理。对工程施工的实际作用是能尽量减少对施工组织的影响，保证工程工期。4．质量预控方案一般包括:工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。四、某50万吨/年煤焦油轻质化项目机电安装工程。工程内容包括设备、钢结构构架、管道、电气、仪表、给排水、暖通安装和联动试车、整体调试、投料试车、性能考核、竣工验收合格前后所涉及到的所有整改及配合工作。其中，工艺管道、电缆由建设单位订货，其他由施工单位自己负责采购。项目经招标由A安装工程公司总承包，其中吊装工程由A公司发包给了具有专业资质的B工程公司施工。将工程管道防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的C公司。在施工过程中发生了如下事件：事件1：某大型反应器重118t，项目部采用桅杆系统进行吊装。吊装时，发生了系统失稳，造成了部件损坏和人员伤亡，后经检查发现B公司编制的吊装方案审批手续不完整，吊装工艺存在较大的问题。事件2：施工过程中，工艺管道晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。事件3：直埋电缆工程施工完成后，项目部在自检合格后，电话通知监理工程师到场验收，因监理工程师未按时到达现场，A单位将电缆自行覆盖。【问题】1.事件1中防止吊装系统失稳的措施有哪些?2.事件1中，B公司编制的吊装方案应如何审核实施?3.事件2中，B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由，B公司应该如何做？4.事件3中，A单位的做法是否妥当，A单位应何时向监理工程师通知？通知哪些内容？【答案】1.事件1中，防止吊装系统失稳的措施有：（1）尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车，并通过主副指挥来实现多机吊装的同步；（2）制定周密指挥和操作程序并进行演练，达到指挥协调一致。2.（1）事件1中，按规定，B公司采用桅杆系统吊装118t的大型反应器属于超过一定规模的危大工程；（2）审批程序为：B公司编制的吊装方案应由B公司的技术负责人审核签字、加盖B公司公章，然后报给A公司，由A公司的技术负责人审核签字、加盖A公司公章，再由总监理工程师审查签字、加盖执业印章，最后由A公司组织专家对专项方案进行论证后，方可组织实施。3.（1）B单位向建设单位进行工期和费用索赔做法不妥当；（2）理由是：因为B公司和建设单位没有合同关系；（3）应该是：B公司应向A公司索赔，再由A公司向建设单位提出索赔。4.（1）A单位的做法不妥当；（2）A单位应在自检合格后，并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位（监理单位）或工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包括：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。五、某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故分解成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。在进行下段煤粉仓吊装作业时，100t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。问题：1.请安排本工程的施工顺序。2.为避免煤粉仓焊接变形过大，应采取哪些主要焊接工艺措施？3.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？应采取哪些解决措施？4.履带吊进行吊装作业时，对工作位置地面有何要求？【答案】1.请安排本工程的施工顺序。球磨机安装→其他辅机安装→煤粉仓制作安装→非标管道制作安装→电气及自动化仪表安装→保温→无负荷调试2.为避免煤粉仓焊接变形过大，应采取哪些主要的焊接工艺措施？答案：1.尽量选用气体保护焊；2.采用较小的焊接线能量进行施焊；3.焊工均匀分布，沿同一方向施焊；4.打底焊时，焊工要分段跳焊或退焊。3.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？应采取哪些解决措施？答案：安全隐患：中毒、窒息、触电等。解决措施：仓内采取自然通风甚至强制通风措施；更换行灯，使电压不超过12V；对仓内空气进行实施检测，并设置专人对仓内焊接作业进行监护。4.履带吊进行吊装作业时，对工作位置地面有何要求？答案：履带吊的工作位置应为水平坚硬的地面，否则应根据地质情况或测定的地面耐压力，采用开挖回填夯实的方法进行处理，处理后应进行地面耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。六、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？【答案】3.①“因设备交付延期，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔，因为是PC合同，施工单位负责采购设备。②“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”，可以索赔工期和费用，因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。③因大暴雨成灾停工3天，属于不可抗力，工期可以索赔。④设备安装工程量经复核增加费用4万元，可以索赔。⑤因材料涨价，增加费用20万元，不可以索赔。⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元，可以索赔。因此，可索赔费用为：2+4+16=22万；可索赔工期为：4+3=7天七、某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务，包括部分工艺设备的新建和旧设备拆除，工艺管道以及罐区配套管道的改造，中间罐区4台5000m3轻质油拱顶油罐的新建和2台3000m3旧油罐的改造等，工程合同价为8000万元。安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻，根据安全生产责任制的要求，把安全生产责任目标进行了分解。确定：项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任，项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任。在安全员的配备上，项目部配备专职安全生产管理人员1人，每个施工作业班组设置兼职安全巡查员1名，对本班组的作业场所进行安全监督检查。项目部组织了施工现场危险源辨识，并根据具体工程项目特点，在施工组织设计中编制了有针对性的施工安全技术措施。同时，编制了高处作业、机械操作、起重吊装作业和临时用电安全技术措施。在旧油罐的改造工程中，作业人员进入罐内作业前，采取自然通风方式对罐内进行了空气置换。当日下午作业人员进入罐内施工，作业中发生罐内残余气体爆燃，造成1名工人死亡、3名工人受伤的事故。事故发生后项目部采取了应急措施，并按“四不放过”原则进行了事故处理。事故发生后的当天晚上，施工项目部安全部门负责人向机电安装公司上报了事故，机电公司负责人接到报告后，认为已是晚上，打算次日上报，第二天上午由于有公司办公例会，于是在下午上班后报告了当地人民政府安全生产监督管理部门。二、问题1．本工程安全员配备是否正确说明理由。2．施工组织设计交底有何要求3．新建的5000m3轻质油拱顶油罐宜采用哪种组对施工方法该方法的工艺过程是什么4．本次事故属于什么生产安全事故等级。上报程序为什么不正确【答案】1．本工程配备专职安全生产管理人员1人不正确。总承包项目按工程合同价配备：5000万～1亿元的工程不少于2人。本工程合同价为8000万元，应配备专职安全生产管理人员2人及以上。2．施工组织设计交底要求:（1）工程开工前，施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底，以做好施工准备工作。（2）施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。3．新建的5000m3拱顶油罐宜采用边柱倒装法，可根据情况采用液压提（顶）升、葫芦提升等。工艺过程是：利用均布在罐壁内侧带有提（顶）升机构的边柱提升与罐壁板下部临时胀紧固定的胀圈，使上节壁板随胀圈一起上升到预定高度，组焊第二圈罐壁板。然后松开胀圈，降至第二圈罐壁板下部胀紧、固定后再次起升。如此往复，直至组焊完。4．本次事故属于一般事故。事故报告规定的要求是：事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，本单位负责人接到报告后，应当在1个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。背景中，事故现场有关人员没有立即向本单位负责人报告，而是下班后到了晚上才报告；而单位负责人接到报告后，在第二天下午才报告，大大超过了规定的1个小时报告期。八、（2018年真题）某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天，工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备：冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备、材料由施工单位自行采购。施工期间，当地发生地震，造成工期延误20天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用50万元；外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3天；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40天【问题】3.计算本工程可以索赔的工期及费用？【答案】3.本工程可以索赔的工期=20+40=60天；费用=50+20=70万元。九、（2016年真题）某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等，节能减排，新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施，炼钢车间起重机梁轨顶标高27.8m，为多跨单层全钢结构（塔楼部分多层），炼钢工艺采用顶底复合吹炼，转炉吹氧由球罐氧气干管（D426×9，P=2.4MPa）经加料跨层面输送至氧枪阀门室该项目由具有承包资质的A公司施工总承包，在分包单位通过资格预审后，业主同意，A公司将氧气站、煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。【问题】1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容？氧气站分包单位必须具备何种技术资格？【答案】1.A公司应审查分包单位专业资格包括①施工经历；②人员状况；③施工方；④财务状况。技术资格：GC2级以上压力管道安装资质和A3级压力容器制造许可两种技术资格。一十、A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7