2022年一级造价师之建设工程计价提升训练试卷A卷附答案

2022年一级造价师之建设工程计价提升训练试卷A卷附答案单选题（共70题）1、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】C2、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B3、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B4、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A5、非生产性建设项目总投资包括()A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金【答案】C6、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B7、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】D9、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】B10、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】C11、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。A.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作【答案】C12、下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标结果只能在交易场所公示C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】D13、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】A14、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为3300元/t、3500元/t。实际结算时造价信息发布价为4000元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625【答案】B15、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】B16、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B17、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；A.300.0B.310.0C.315.0D.325.5【答案】D18、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】C19、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料【答案】A20、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。A.桥梁B.铁路C.隧道D.围墙大门【答案】C21、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A.30B.40C.25.5D.41【答案】C22、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】D23、与EPC总承包相比，交钥匙总承包提供的服务还包括（）。A.项目设计工作的综合服务B.项目采购工作的综合服务C.项目施工工作的综合服务D.项目运营准备工作的综合服务【答案】D24、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】C25、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】B26、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】B27、当现场签证的工作没有相应的计日工单价时，应当在现场签证报告中列明的内容是（）。A.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量B.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及应支付的总价C.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及其单价D.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量、单价及应支付的总价【答案】C28、影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（）。A.在途天数B.整理天数C.保险天数D.休息天数【答案】D29、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】D30、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费【答案】C31、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】C32、下列费用中，不属于施工机械台班单价费用组成的是（）A.检修费B.维护费C.人工费D.租赁费【答案】D33、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B34、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D35、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】D36、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.680.06【答案】B37、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A38、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。A.桥梁B.铁路C.隧道D.围墙大门【答案】C39、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】B40、小区规划设计的核心问题是（）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】B41、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C42、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用【答案】C43、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】D44、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）。A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料【答案】B45、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】C46、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】B47、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】B48、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（）。A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】D49、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是()。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费【答案】B50、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担【答案】B51、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C52、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.97【答案】D53、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250【答案】D54、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】B55、（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码【答案】D56、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差【答案】D57、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（）。A.6198.0B.6201.6C.6204.8D.6208.6【答案】D58、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（）。A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】B59、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费【答案】C60、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】A61、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】D62、按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。A.2B.3C.5D.10【答案】C63、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A64、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】C65、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量＝材料净用量/（1－损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机械台班消耗量＝施工定额机械台班消耗量/（1－机械幅度差）【答案】C66、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】C67、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B68、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节【答案】B69、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】C70、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（）。A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2种，即当地采购和国内采购D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械【答案】D多选题（共20题）1、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】ABD2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，关于措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】ABD3、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】CD4、依据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】ACD5、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】ACD6、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】BC7、下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）。A.未在合同中约定的工程所在地的地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】BCD8、在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括()。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E:教育费附加【答案】BCD9、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】ABD10、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】ABD11、（2019年真题）在工程量清单编制中，施工组织设计、施工规范和验收规范可以用于确定（）。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】AC12、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.